房地产认购协议书是什么样的.doc

房地产认购协议书是什么样的 包括双方基本信息。协议内容：项目情况，认购房屋的面积，计价方式与价款，付款方式及期限，房屋交付期限，违约责任等。双方签字，日期。 房地产行业的发展迅猛，许多人都在积极的购买房产，在正式签署购房合同之前可以同开发商签订房地产认购协议书，表明购买的意向。认购协议书就是确定购买，但是没没有正式交房，也是个人和房地产企业之间达成的意向。但是签订认购书的时候一定要仔细阅读协议书的内容，确保内容规范，接下来，小编将介绍一下协议书的内容。一、房地产认购协议书样本房地产认购协议书甲方：_ 乙方：_甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上就房屋认购事宜，在签署正式商品房买卖合同之前，达成如下协议：第一条 项目情况甲方在位于_ 拟开发建设住宅小区。第二条 乙方认购房屋的面积乙方所认购的房屋(以下简称该房屋)建筑面积约为_(最终面积以产权登记面积为准)。如产权登记面积与本协议的面积存在误差，双方需以货币形式采取“多退少补”原则据实找齐差价款。第三条 计价方式与价款甲乙双方约定按下述方式计算该商品房价款：按建筑面积计算，该房屋单价为(人民币)_元/。总价款为_元。第四条 付款方式及期限乙方同意按第_种方式付款。 第1种：乙方分期支付购房款。1、乙方签订此认购协议，向甲方支付该房屋总价款的_即(人民币)_ 元。2、甲方进入施工现场开始施工之日起，十日内乙方须向甲方支付至该房屋总房款的_。3、乙方认购的房屋工程主体在封闭之日起，三日内须向甲方支付至该房屋总房款的_。4、乙方在该房屋达到入住标准时，须向甲方支付至该房屋总房款的_。第2种：乙方办理银行按揭贷款。1、乙方签订此认购协议，即向甲方支付该房屋总价款的50%即(人民币)_元。2、甲方在取得房屋预售许可证后，乙方办理银行按揭贷款。第五条、乙方的违约责任乙方如未按本协议约定的时间付款，逾期每日按1%收取违约金，逾期15日，甲方有权解除本协议。因乙方原因无法正常办理银行按揭贷款业务，乙方15日内同意支付至该房屋总房价款的95%，剩余房款在该房屋达到入住标准时支付完毕，否则此协议自动终止。本条所述逾期付款，是指依照本协议第四条约定的到期应付款未予支付及支付未完全的。第六条、 房屋交付期限1、甲方承诺在_年_月_日前，将符合本协议约定的房屋交付给乙方。2、如遇下列特殊情况，除双方协商解决外，甲方可根据实际情况予以延期，因自然环境恶劣或不可抗力导致无法正常施工延误工期的情况。第七条、关于签订商品房买卖合同及更名的约定甲方取得商品房预销售许可证后，甲乙双方签订商品房买卖合同，此协议自动终止;在正式签订商品房买卖合同前，乙方可更名一次，在签订商品房买卖合同后，乙方如更名须自行到房地产交易中心办理，费用自理。第八条、 本认购协议一式两份，双方各执一份。在签署之日即时生效，每份具有相同法律效力。甲方：_ 乙方：_联系方式：_ 联系方式：_年_月_日二、认购协议的效力是怎样的关于认购协议的法律效力存在两种观点：必须磋商说和必须缔约说。必须磋商说是指当事人之间一旦缔结认购协议，双方就负有在未来某个时候为达成买卖合同而进行磋商的义务，只要当事人为缔结买卖合同进行了磋商，即履行了预约义务，而最终商品房预售合同是否缔结成功则非其所问。必须缔约说则认为认购协议的效力就是缔结商品房预售合同，故当事人仅仅为缔结预售合同而进行磋商是不够的，还必须成功缔结本约，否则认购协议毫无意义。具体而言，还应视个案情况进行认定：1、如果认购协议内容尚不包括预售买卖合同主要内容，采用必须磋商说较为合理，因为双方对买卖合同主要内容仍未达成共识，认购书只能约束双方在约定时间内就订立买卖合同尽到诚信义务的磋商，而难以约束其必须订立买卖合同。双方经诚信磋商后难以达成一致的，任何一方不应视为违约;反之则可要求其承担责任。2、如果认购协议已包括买卖合同的主要内容，采用必须缔约说较为合理。在商品房认购书确定房号、价格、面积等购房合同成立的条件时，应当认定其合同效力。认购协议未尽事宜，完全可以通过合同漏洞填补的方法确定，开发商即负有为认购人保留预订的商品房的义务。需要注意的是，只有在售房人拒绝履行洽谈签约义务时，买受人才有权请求法院强制其将房屋出售给自己。因此，商品房认购协议的效力要根据具体情况而定，如果认购协议中没有包括买卖合同的主要内容，则认购协议是完全有效力的;如果认购协议中包括了买卖合同的主要内容，则必须要购房者与开发商缔结了本约，认购协议才有效力，否则它是没有意义的。有购房打算的，可以和房地产企业签订房地产认购协议书