冲孔灌注桩劳务包工合同.doc

冲孔灌注桩劳务包工合同发包方： （以下简称甲方）承包方： （以下简称乙方）甲方因建设需要，委托乙方承建桩基工程。为明确双方各自的相互权利，义务，根据中华人民共和国合同法，结合本工程的具体情况，双方经充分协商，特订以下合同条款，双方共同信守遵行。第一条 工程名称：第二条 工程地点：第三条 工程内容：冲孔灌注桩，桩数为 条。1、桩直径 mm、 mm、 mm第四条 承包方式：经甲乙双方协商，现甲方以包工不包料的方式承包给乙方，乙方不包材料、水电、税金。第五条 计算方式：1、按现场签证桩长 元/米，包清工，甲方提供钩机配合，乙方不包泥浆外运，包钢筋笼制作安装，（不包括焊条）包浇灌桩混凝土等。补桩机进退场费每台人民币：每台 元整。2、特殊地质处理费：乙方在正常冲孔过程中，如因地质出现孤石，甲方以每个孤石 元补给乙方作为入岩增加费；填充费、复冲费和超入岩费按包工费的1:1付给乙方。第六条 施工工期1、自桩机进场正式合同工期加业主批准的顺延日期。2、如因停电、设计图纸变更影响施工进度，遇人力不可抗拒的自然灾害及甲方等原因（如台风，暴雨）造成停工，导致乙方出现停工、窝工4小时以上，经双方协商，签证，工期方可顺延。若超过三天，即补助工人每人每天伙食费 元。第七条 付款方式1、桩机和工人进场当天，甲方预付生活费 整（￥： 元）。2、甲方每月支付给乙方当月工程量的90%工程款。（每月20日申报进度款，每月25日支付进度款）。3、每栋楼桩基工程验收完工后，甲方5天内付至该栋工程款总额的95%工程款。4、每栋楼桩基工程验收后，甲方在半个月之内结清该栋楼桩基工程款。5、每栋楼桩基工程完工后，甲方应在二个月内验收完毕，超出二个月没验收完毕的，应视本栋楼桩基础工程全部自动验收合格。甲方应在7天内支付乙方本栋楼桩基础工程的全部工程款。6、甲方如不能按时支付乙方工程款，造成乙方停工，所发生的一切责任由甲方负责。第八条 甲方的责任和义务1、本工程全部的施工所用的钢筋、混凝土、水泥、等工程材料均由甲方承担，本工程的施工措施费、安全文明施工措施费（原场地淤泥清理排放、平整场地、修建临时道路、挖泥浆池、围栏、二级配电系统、施工用水主管铺设、抽水台班、安全文明施工宣传、挖掘机清理场地和配合施工等费用）、生活临时设施、活动板房、地下障碍物清理、（水电费、填充费、复冲费用和超入岩等措施费）、超前钻、建设单位临时增加的现场措施费、企业施工管理费、各种政府职能部门一切收、业务关系费、业主监理攻关费及城管、环保、交警部门的各种费用等均由甲方承担；2、免费为乙方提供住房、水电；3、负责协商乙方与当地政府、本区社会和各职能部门的关系；4、负责为乙方提供施工工作面，协凋好与建设单位及监理的关系；5、指挥乙方开展生产施工，督促乙方安全文明施工，监督乙方施工质量及施工进度，指导乙方严格按建设单位的要求施工；6、按进度计划准时采购和供应乙方所需要一切施工材料及副村；7、每月25日按合同条款准时支付工程款。第九条 乙方责任和义务1、组织各种机械进退场，做好开工前的各项施工准备工作。负责抽泥浆上车。2、如实做好冲桩施工记录。3、听从甲方及监理人员的指挥管理及现场代表提出的各项意见及要求。4、严格控制工程进度，不得拖延工期，及时按阶段向甲方提交工程进度，以便甲方支付工程进度款。5、必须安全文明施工，工程质量必须达到合格标准。如果因乙方责任造成桩身质量及孔底沉渣质量事故的经济损失由乙方承担。6、乙方在施工期间，我方无理停工，甲方有权更换施工队伍，乙方无件退场，所造成的经济损失由乙方负责。第十条 违约裁定本合同签订后，双方不得以任何借口违约或者不履行本合同约定的义务，如任何一方单方面毁约，另一主有权力终止本合同，还应承担因自己违约而给对方造成的一切经济损失。第十一条 未尽事宜，甲乙双方协商，补充合同条款解决。双方签定的补充条款与合同具法律效力。如遇合同争议，双方协商不成时，可提交仲裁委员仲裁，或依法向人民法院起诉。第十二条 本合同自双方代表签字盖章后立即生效，当工程款付清后自行终止