道闸合同.doc

精选资料八一小区道闸系统安装工程施 工 合 同发 包 人：银川市兴庆区八一小区社区物业服务处承 包 人： 签订时间： 合同协议书本施工合同采用国家工商行政管理局和建设部制定的建设工程施工合同（GF-1999-0201）的“合同条件”。发包人（全称）：银川市兴庆区八一小区社区物业服务处承包人（全称）： 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：八一小区道闸安装系统工程工程地点：银川市兴庆区北京东路八一小区工程内容：八一小区停车场道闸系统的安装及调试（相关道闸设备由我公司原供给光辉酒店地下车库的设备用于此项目，提供的系统详细配置清单见附件1）。二、工程承包范围八一小区停车场道闸系统所有需要设备的安装及调试。三、合同工期：工期：2013年 月 日至2013年 月 日四、质量标准工程质量标准：合格五、合同价款：（不含发票）金额（大写）：壹万捌仟元整（人民币）（小写）：￥18000.00元（人民币）六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、本合同专用条款3、本合同通用条款4、标准、规范及有关技术文件5、图纸双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中分别赋予它们的定义相同。本合同未列出的通用条款同国家工商行政管理局和建设部制定的建设工程施工合同（GF-1999-0201）的通用条款的“合同条件”。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：2013年 月 日合同订立地点： 银川市兴庆区本合同双方约定由双方签字盖章后生效。发包人：（公章） 承包人：（公章）住所： 住所：法定代表人： 法定代表人：委托代表人： 委托代表人：电话： 电话：传真： 传真：合同通用条款本施工合同采用国家工商行政管理局和建设部制定的建设工程施工合同（GF-1999-0201）的“合同通用条款”。合同专用条款一、词语定义及合同文件 1、合同文件及解释顺序 1.1合同文件组成及解释顺序： 同通用条款规定。 2、语言文字和适用法律、标准及规范 2.1本合同除使用汉语外，不使用其它语言文字。 2.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规： 国家及地方现行执行的法律及行政法规。2.3适用标准、规范 适用于国家及地方的相关标准、规范发包人提供标准、规范的时间： 不提供。 国内没有相应标准、规范时的约定： 按照设计要求执行。 3、图纸 发包人向承包人提供图纸日期和套数： 合同签订后十日内，提供两套。发包人对图纸的保密要求：对图纸进行保密，不得转移给其他单位或工程使用，承包人承担保密措施费。使用国外图纸的要求及费用承担： 无 二、双方一般权利和义务 4、发包人派驻的工程师 姓名： 职务：经理 职权：1、现场工程质量、进度的签认权； 2、现场变更及签证量的认可权； 3、工程进度付款的认可权； 4、协调现场各方关系，保证现场施工条件（水、电供应）。 5、项目经理 姓名：赵亮 6、发包人工作 6.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作： （1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间： 已具备 （2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求： 已具备 （3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求： 已开通 （4）工程地质和地下管线资料的提供时间：合同签订后五日内（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间： 合同签订后30天内。 （6）水准点与座标控制点交验要求： 按国家规定要求 （7）图纸会审和设计交底时间： 施工单位进场后10日 （8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作： 由发包人负责保护，所发生费用由发包人承担。 （9）双方约定发包人应做的其他工作： 无 7、承包人工作7.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作： （1）应提供计划、报表的名称及完成时间：无（2）承担施工安全保卫工作的责任和要求：施工安全保卫工作由承包人负责，并承担相应费用。（3）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求： 无 （4）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：承包人应遵守交通、治安、消防、环保等管理规定，并承担由此发生的一切费用。（5）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：承包人负责对已完工程的成品特别保护。 （6）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：发包人负责作好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线的保护，由此产生的一切费用和损失，由承包人承担。 （7）施工场清洁卫生的要求：承包人负责施工场地清洁，交工前现场应清洁、平整，无建筑垃圾，并符合施工验收规范的要求：同时在工程竣工验收符合要求后，必须在一个月内撤离现场。 （8）双方约定承包人应做的其他工作：承包人须组织强有力的施工质量管理机构，须提交项目工程管理及技术人员一览表，并作为合同附件，若确需变动时须报发包人同意。三、施工组织设计和工期 8、进度计划 8.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：进场前10日内提交总进度计划及施工组织设计；进场后每月25日提交下月进度计划。工程师确认的时间： 收到承包人提交文件后5日内。 8.2 群体工程中有关进度计划的要求： 无 9、工期延误 9.1双方约定工期顺延的其他情况：因不可抗力的影响，使工程无法按期竣工，经发包人和承包人协商后的可以适当调整工期，调整后的工期即为竣工日期。 因承包人原因造成合同工期延误的，每延误一天扣减合同价的千分之三，如在合同执行过程中发生施工计划延误合同工期达半个月及以上，发包人除按上述原则扣款外，有权终止合同。四、质量与验收 10、隐蔽工程和中间验收 10.1双方约定隐蔽工程部位： 按照国家及地方现行质量管理规定。 10.2双方约定中间验收部位： 按照国家及地方现行质量管理规定。 五、安全施工 ：11、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。12、安全防护承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程师提出安全防护措施，经工程师认可后实施，防护措施费用由承包人承担。六、合同价款与支付 13、合同价款及调整 13.1本合同价款采用固定价格合同方式确定。 （1）采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：合同中规定的所有内容。风险费用的计算方法：凡是合同中规定的所有内容的费用为风险费用，合同价款不作调整。风险范围以外合同价款调整方法：经发包人确认的变更、签证，属于风险范围外合同价款，计算费用时按照投标预算的计算依据及方法进行计算，计算依据在投标预算没有相同的，由承包人提出，监理工程师审查，发包人批准确认。13.2双方约定合同价款的其他调整因素： 无 14、工程量确认 14.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：无 15、工程款（进度款）支付： 双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：工程完工后，发包方向承包方一次性支付工程款人民币(大写)壹万捌仟元整（小写）￥18000.00元，工程质保期为一年。七、材料设备供应 16、承包人采购材料设备 承包人采购材料设备的约定：（1）预算中规定的全部材料和设备（不含发包人外购及分包出去的材料和设备）。（2）为便于管理保证质量，承包人采购的主要材料或设备在采购前应征得发包人同意，并需经监理公司认可质量。（3）承包人所采购的材料必须达到国家标准或专业部标准、施工验收规范及设计技术要求；承包人应对其质量负完全责任。如有不合格的材料，承包人必须负责更换并完全负责更换费用。（4）承包人采购的材料必须有完备的产品合格证、材质证明书并向监理工程师提供复印件，如果不符合规定，发包人和监理工程师有权拒绝在工程中使用。（5）承包人应将自购材料采购计划和采购合同副本提交发包人备案。八、工程变更 ：17、工程变更须经发包人及监理工程师确认后方可进行变更，承包人根据变更通知7日内上报变更价款，经发包人及监理工程师确认后作为结算依据；18、因承包人自身原因引起得工程变更及承包人自行变更，发包人及监理工程师不予认可，并不承担费用。19、承包方应将自购材料采购计划和采购合同副本提交发包方备案。九、竣工验收与结算20、竣工验收 20.1 承包人提供竣工资料的约定：工程完工后30天内提交竣工资料壹份。20.2 中间交工工程的范围和竣工时间：无十、违约、索赔和争议 21、违约 21.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下： 本合同通用条款约定发包人违约应承担的违约责任：无 双方约定的发包人其他违约责任：无 21.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下： （1）承包人私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；（2）承包人未经监理人批准，私自将已安合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；（3）承包人试用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；（4）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝安监理人指示再进行修补；（5）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；（6）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。若承包人发生以上所列违约情况之一的，发包人则有权依据合同约定及相关法律追究承包人责任。22、争议 22.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时： （1）请有关主管部门调解； （2）向当地人民法院提起诉讼；（3）采取第1种方式解决，并约定在银川仲裁委员会提请仲裁。十一、其他23、工程分包 23.1本工程不允许分包24、不可抗力 24.1双方关于不可抗力的约定：按国家及地方现行规定执行。25、保险 25.1本工程双方约定投保内容如下： （1）发包人投保内容：同通用条款发包人委托承包人办理的保险事项：无 （2）承包人投保内容：本工程一切保险由承包人自行投保，费用已含在合同价款中。26、担保 26.1本工程双方约定担保事项如下： （1）发包人向承包人提供履约担保：无 （2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：无。 （3）双方约定的其他担保事项：无 27、合同份数 27.1双方约定合同副本份数：贰份，其中发包人壹份，承包人壹份。28、补充条款 28.1发包人签发的设计变更及现场签证的价款变化按预算中使用的定额及取费标准、材料价进行计算。28.2承包方采购的材料、设备应符合设计和规范要求，并附有产品合格证。28.3工程竣工验收后，承包人在合同规定时间内提出工程决算，发包人送到审计部门进行审核，在审计部门通知核对时，承包人应及时与审计部门核对，如在通知核对之日起五日内未见承包人答复，发包人将通知审计部门定案，承包人不得提出异议。28.4承包人在施工过程中应保证文明施工，定期清理现场，在施工完毕后达到现场无建筑垃圾或定点堆放。承包人达不到以上要求，发包人可以采取措施组织清除建筑垃圾，并在承包人工程承包费中扣除，不再征收承包人同意。28.5若承包人不能按照合同规定的质量、进度履行合同中实质性义务，发包人认为工程质量进度达不到合同要求，发包人向承包人提出书面警告，要求进行改进，从书面要求其改正之日起十五日内承包人仍无动于衷，发包人采取备忘录形式用挂号函件通知承包人废除合同。28.6施工用水、电费由承包人依据招标文件相关规定执行。28.7承包人应遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、环境等的管理规定，文明施工，由承包人原因造成市政市容污染类罚款由承包人自负。28.8发包人保留在合同执行过程中，根据中标时约定的单价变动所采购设备或材料数量的权利，本项目承包人有义务、有责任根据系统应用需求来调整设计方案。28.9发包人保留采纳承包人在不增加投资的情况下所提供的更为优秀可靠的系统设计方案的权利。28.10承包人提供的所有软件产品（包括系统软件）都必须具有原生