广西某高层住宅楼、地下室总承包合同稿.doc

建 设 工 程 施 工 总 承 包 合 同 合同编号：JYGC（2012）39号项目名称：*小区二期住宅楼、地下室工程 发包人：*房地产有限公司承包人：签订日期：2013年 月 日合 同 目 录第一章 协议书一、工程概况二、工程承包范围三、合同工期四、质量标准五、合同价款六、工程材料七、组成合同的文件第二章 通用条款第三章 专用条款一、词语定义及合同文件二、双方一般权利和义务三、施工组织设计和工期四、质量与验收五、安全施工六、合同价款与支付七、材料设备供应八工程变更九竣工验收与结算十、违约与争议十一、其他合同附件附件一 承包人承揽工程项目一览表附件二 发包人供应材料、设备一览表附件三 房屋建筑工程质量保修书附件四 建设工程承发包安全管理协议附件五 承包人主要施工管理人员表附件六 履约担保格式附件七 预付款担保格式附件八 发包人要求的书面签证格式第一章 协议书发包人：*承包人：*依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事宜协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：*小区二期住宅楼、地下室工程。工程地点：广西*市*工程内容：土建、安装工程施工总承包 。 1.1.建筑规模：建筑总面积约125491.75平方米，其中地下室建筑面积约20685.97平方米。1.2.基础类型： 条基（局部独立柱基、筏板及桩基）1.3.结构形式：剪力墙结构。1.4.建筑层数：地下1层、69#楼地上32+1层、12#楼地上29+1层。1.5.建筑单体数量： 4栋32+1层、2栋29+1层。附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号： 。资金来源：发包人自筹 。二、工程承包范围2.1 总承包施工范围：*小区6-9#、12#住宅楼、II期地下室和12#住宅楼地下室的建施、结施、水施、电施、通风等的图纸、设计变更、审核盖章的施工图纸会审纪要、甲方临时指定的构筑物、甲方变更通知等所标明的施工图纸范围内的全部工程（不列入总承包范围内容的除外）及清除建筑物外至10米以内的垃圾、地面清平。2.1.1含基础处理、通风系统的进排风口预留及各种箱体的孔洞预留,不含防火门、入户的防火防盗门的安装，但包括了其安装时的总包一切配合工作；2.1.2施工图纸范围内给排水安装工程(注：排水工程施工至化粪池（含化粪池）；给水工程卫生洁具不安装，出水口外仅留管堵)；给排水总承包与室外总平单位的施工分界点在图纸会审时确定；污水、雨水做注水试验，卫生间做蓄水试验，给水管道、消防管道做试压试验；2.1.3施工图纸范围内的防雷工程；2.1.4施工图纸范围内电气工程：（1）电力系统：从电源接入点通过配电房(或箱式变压器)至一户一表计量箱的电缆穿线管及保护套管（含手孔）或电缆桥架；一户一表计量箱体（箱体内设备施工分界线图纸会审时确定）及其后端管、线（室内电线仅施工至用户是室内配电箱内并安装总开关即可）；相关动力配电(含箱体、线路、穿线管及保护套管)及所有公共照明工程（应急照明系统除外）。（电气安装总承包与室外总平单位的施工分界点在图纸会审时确定）（2）弱电(电视、电话、网络、智能化、安防)系统：楼宇内所有弱电电线的穿线管施工至室外3米处，电视、电话以及网络系统敷设从楼层弱电分接箱至用户弱电箱的弱电线路，其他弱电由其他专业公司安装。2.1.5消防工程：消防电仅施工消防电线的保护管及预埋接线盒；消防水仅施工预埋套管，预留消火栓箱洞；2.1.6不含电梯、变压器及加压水泵（地下潜水排污泵除外）、风机设备及安装，且不含从控制箱到各设备的安装工程（含其开关盒及线管预埋）。2.2 发包人指定分包的项目范围：一、以下5个工程子项单独列项并计入总承包范围（发包人指定品牌、品质要求及价格并由总包单位施工，合同由总包单位签订，若总包单位不接收发包人指定的价格，发包人有权另行确定专业分包人并计入总承包范围）1、外墙涂料工程；2、铝合金门窗；3、阳台栏杆、楼梯栏杆（含楼梯扶手）及窗防护栏杆工程；4、防水工程（指卷材或涂料防水）；5、防火组合变压式排烟道及其配套部件；二、下列2个工程子项作为发包人直接指定专业分包人项目，由发包人确定专业分包人和工程造价；不计入总承包范围。1、智能安防工程2、消防工程（含应急疏散系统、消防报警、喷淋、消火栓、防排烟、防火卷帘、防排烟风机、防火阀、风口采购；火灾报警产品采购；）；三、下列6个工程子项由发包人直接指定承包人而不列入总承包范围：1、人防门窗和人防设备采购与安装工程；2、入户门及单元门采购与安装工程；3、地下室室外回填土工程；4、电梯采购及安装工程；5、桩基础工程；6、防火门采购与安装；四、下列16个工程子项须进行专业2次设计并由发包人直接指定承包人而不列入总承包范围：（但不限于须进行专业2次设计项目以下）1、室内公共部位二次精装饰工程；2、户内有线电视、网络穿线及终端安装工程；3、基坑支护工程。4、楼宇夜景亮化；5、高压配电及一户一表设备采购与安装工程；6、管道燃气安装工程；7、室外给水工程（表前工程）；8、室外排水工程（化粪池至市政排水接口）；9、室内外园林及小区道路；10、无负压供水设备采购与安装工程；11、柴油发电机组采购与安装工程；12、电信设备与主干线安装工程；13、移动、联通室内分布安装工程；14、有线电视设备与主干线安装工程；15、网络设备与主干线安装工程；16、样板房二次装饰工程。2.3 对2.2条列入总承包范围的项目，承包人作为总承包单位必须履行总承包义务、做好上述发包人指定分包人项目的施工总承包管理工作，并承担总承包责任。对于本工程中发包人指定的专业分包施工项目，总承包人不得以发包人指定分包人为由而拒绝承担总承包管理责任，总承包人必须为分包人提供施工用水源、用电源、施工场地、现有的垂直运输和外墙及室内脚手架（总承包人在拆除前30天需通知发包人并经发包人同意方可拆除，否则再次搭设的费用由总承包单位负责。但是由于发包人或发包人指定分包人原因造成外墙脚手架超过合同约定落外架时间拆除、垂直运输（塔式起重机、施工电梯）超过合同约定施工总工期拆除的，落外架节点工期、施工总工期顺延，发包人应承担外墙脚手架超期租赁费、垂直运输（塔式起重机、施工电梯）设备的租金和随机操作人员工资），并对这些分包人项目的施工质量、进度、安全生产、文明施工、治安保卫等方面的问题承担总包责任，发包人不会因为指定分包人而承担这些分包项目的质量、进度、安全生产、文明施工、治安保卫等方面责任。水费、电费及总承包管理配合费按合同第三章专用条款中对应条款执行。2.4对2.2条不列入总承包范围的项目，总承包人承诺作为项目施工的总承包单位履行法律规定及承包合同约定的总承包义务，做好上述项目施工过程中的各项施工管理、配合工作。总承包人必须为上述分包项目的承包人提供施工用水源、电源、施工场地、现有的垂直运输和外墙及室内脚手架（总承包人在拆除前30天需通知发包人并经发包人同意方可拆除，否则再次搭设的费用由总承包单位负责。但是由于发包人或发包人指定分包人原因造成外墙脚手架超过合同约定落外架时间拆除、垂直运输（塔式起重机、施工电梯）超过合同约定施工总工期拆除的，落外架节点工期、施工总工期顺延，发包人应承担外墙脚手架超期租赁费、垂直运输（塔式起重机、施工电梯）设备的租金和随机操作人员工资）。水费、电费及管理配合费按合同第三章专用条款中对应条款执行。2.5 总承包人必须接受和积极配合发包人有关园林景观及道路施工、营销展示工作，为发包人提供施工及便利条件。2.6 承包人须按设计图纸和发包人的要求，认真做好属于总承包范围内和非总承包范围内所有工程结构及建筑内各类管道预埋、预留洞孔工作（消防洞口封堵，门窗框灌浆由各分包人施工）。三、合同计划工期计划开工日期： 年 月 日（以总监理工程师签发的开工令上注明的开工日期为准）。计划竣工日期： 年 月 日。合同计划工期：施工总工期588天日历天（不含基础处理工期，从完全具备地下室底板和柱基混凝土垫层施工工作面之日起计算），本工程工期由总工期和节点工期同时控制，工期计时均为日历天，主要节点工期为：工程工期分阶段按节点控制，按各栋号分为地下室顶板、主体八层（预售节点）、主体封顶（按揭回款节点）、落外架、竣工五个时间段按本合同约定的相应控制点进行控制。如各控制点时间段工期超出计划工期，因发包人原因造成工期延误的，工期顺延；因承包人原因造成工期延误的，承包人按22000元/天向发包人赔偿经济损失。因发包人原因造成竣工时间延误的，竣工时间顺延，但因发包人原因造成施工总工期延误90个日历天以上（不含第90个日历天）的，发包人应给予承包人由于工期延误造成的人员窝工、机械设备和外墙脚手架、施工周转材料等闲置的经济损失补偿，并对未返还承包人的履约保证金、经双方确认应付未付工程进度款等款项的财务成本（按年利息15%计算）给予补偿；因承包人原因造成竣工时间延误，工程竣工时间每拖延1天，由承包人付给发包人工期延误违约金33000元；全部完成地下室顶板、预售节点及按揭回款节点工期延误的违约金不可在竣工节点中返还，其余节点工期延误的违约金可在施工总工期没有延误时返还。根据发包人要求提前工期的，奖励双方另行商定。形象进度地下室顶板主体8层主体封顶落外架竣工验收控制点相应工期（天）80100180190381）开工后80天内完成地下室底板垫层-0.000主体混凝土结构施工(基础处理工期根据各栋号具体情况由双方另行商定)；0.000主体混凝土结构完成后，发包人可根据自身的开发需要调整合同工期，如发包人要求承包人每月完成的主体层数少于3层（不含3层）的，发包人应该赔偿承包人人员误工、现有的垂直运输和外墙及室内脚手架闲置的费用。2）在开工后 180天内，主体八层完成（九层楼面浇筑完成）。3）开工后360天内完成全部主体工程结构封顶。开工后550天内全部拆除外架（总承包人在拆除前30天需通知发包人并经发包人同意方可拆除，否则再次搭设的费用由总承包单位负责。但是由于发包人或发包人指定分包人原因造成外墙脚手架超过合同约定落外架时间拆除、垂直运输（塔式起重机、施工电梯）超过合同约定施工总工期拆除的，落外架节点工期、施工总工期顺延，发包人应承担外墙脚手架超期租赁费、垂直运输（塔式起重机、施工电梯）设备的租金和随机操作人员工资）。4）开工后568天达到初验条件，588天内完成全部工程竣工验收。以上节点的工期如跨越春节可每个春节顺延18个日历天，但总工期不变。5）竣工验收合格后45天日内提交办理工程竣工验收所需要的各项资料。6）在总工期条件下，各栋号工期以审定的施工总进度计划约定的时间节点进行施工。四、质量标准 工程质量标准：按建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2001）及各相关专业工程施工质量验收规范验收，所有单体工程和单位工程必须达到一次性验收合格。其他相关标准对每套住宅及所有公共部分进行验收,质量合格且观感良好。 五、合同价款暂定合同总价：壹亿陆仟伍佰万元整(￥：165000000.00元)。以上合同总价为暂定工程总价，工程结算由承包人以发包人审核确认的结算单价、实际完成的工程量、现场签证等据实按合同约定的计价方法进行调整增减。发包人指定专业分包人工程结算价款不计入总承包人的工程结算总价。六、工程材料 第一部分：以下材料、设备、制品由发包人审核确认材料品牌、供应商、型号、质量等级、标号、市场价格，承包人、发包人与双方共同确定的供应商签订三方采购合同，发包人在承包人的委托下按照采购合同的约定向供应商支付材料款。材料、设备、制品的发票由供应商按材料款总金额开具给承包人，承包人按材料、设备、制品总价(材料、设备、制品总价=工程结算的材料、设备、制品定额含量材料、设备、制品的单价)参与各项综合取费（套定额按中值取费）并总价下浮后的金额向发包人开具建筑业税务发票。承包人对材料的数量、质量、保管责任全面负责。工程结算由承包人按以下规定作为定额主材价格编制结算价格，并计入取费和总价下浮（材料费不参与管理费、利润取费的不参与总价下浮）。1、钢筋品牌为柳钢、萍钢、鄂钢、湘钢、水钢、昆钢、冷钢；钢筋价格分别按基础部分、地下室、主体结构施工期间使用到的价格的算术平均值计算。本材料由发包人自行进行采购，发包人采购的材料由发包人负责货到施工现场。结算价格确定方式：按4380元/吨，套定额按中值取费计算，进入总价下浮，如施工期间*建设工程造价信息低于4380元/吨20%以上，则当月钢筋结算价格按*建设工程造价信息中的价格调整，如高于4380元/吨，不作调整。2、商品混凝土品牌由发包人确定，本材料由发包人自行采购，发包人采购的材料由发包人负责货到施工现场，发包人给予承包人2.5 %采保费，工程结算由承包人按规定作为定额主材价格编制结算价格，分别套相应定额子目计算并参与总价下浮。结算价格确定方式：分别按基础部分、地下室、主体结构、装饰装修四个工程节点对应的施工期间，每月的核定市场价（加采保费）的算术平均值来确定该施工期间的材料价格。本工程商品混凝土如采用地泵泵送的，由承包人负责接管，地泵接管费按3.8元/m计，计入税前独立费，不计入综合取费，不计入工程总价下浮。工作内容：铺设、移动及接拆导管、管道支架，清洗设备，泵送设备和管道的保管保护等。第二部分：水泥、加气砼砌块由承包人根据发包人审核确认的品牌、生产厂家、型号、质量等级、标号、信息价等要求负责采购并运输至施工现场，承包人对材料的质量及保管全面负责；工程结算由承包人按以下规定作为定额主材价格编制结算价格，分别套相应定额子目计算并参与总价下浮（材料费不参与管理费、利润取费的不参与总价下浮）。1、水泥价格分别按基础部分、地下室、主体结构、装饰装修四个工程节点对应的施工期间*建设工程造价信息中水泥42.5(综合)的信息价的算术平均值计算。2、加气砼砌块价格分别按地下室、主体结构二个工程节点对应的施工期间计算、以对应当期的*建设工程造价信息价进行算术平均，若*建设工程造价信息没有的可参考南宁建设工程造价信息相应价格。第三部分为水电安装材料，此部分材料由承包人根据发包人审核确认的二至三个品牌、生产厂家、型号、质量等级、标号、信息价(或市场核价)等要求负责采购并运输至施工现场，承包人采购的材料自行负责货到施工现场，负责供应材料的产品质量、卸车和保管责任，工程结算时按*建设工程造价信息价进行价格计算(信息价上的厂家报价不作为结算依据)，如*建设工程造价信息没有的，进行市场核价。进行市场核价的水电安装材料，发包人按材料总价（发包人核定的各材料单价各结算材料的定额含量）的8.5%（含采保费）给承包人补贴，补贴不计取各种费率作为税前独立费。发包人已经给予承包人8.5%（含采保费）补贴的水电安装材料的材料费不参与各种取费（管理费及利润、措施费、其它项目费、规费）按税前独立费结算，此部分材料不参与工程结算总造价下浮让利范围。1、具体材料的范围及材料设备品种如下：1) 给水排水安装系统内给排水管及其配件、水表、阀门等部分预埋设备按交房标准要求；2) 动力照明安装系统内的PVC电管、热镀锌圆钢、线槽、电线、开关、插座、桥架、母线槽；3) 电缆、水泵及其配套设备、部分单元入户配电箱及其元器件；4) 实行2次分包的工程子项需要到的材料除外；5) 签证内的水电安装材料，*建设工程造价信息没有价格须进行市场核价的水电安装材料；2、以上水电安装材料中凡涉及到市场核价的，在市场核价后发包人按材料总价（发包人核定的各材料单价各结算材料的定额含量）的8.5%（含采保费）给承包人补贴，补贴不计取各种费率作为税前独立费。发包人已经给予承包人8.5%（含采保费）补贴的水电安装材料的材料费不参与各种取费（管理费及利润、措施费、其它项目费、规费）按税前独立费结算，此部分材料不参与工程结算总造价下浮让利范围。第一、二部分按第一、二部分约定执行。3、本工程所有的材料如实行市场核价的，约定的付款条件为货到工地验收合格后7个工作日内支付80%货款，工程竣工验收合格后10天内支付15%货款，留5%质保金待工程竣工满一年后10天内结算支付完余款(不计利息)。第四部分：甲供材料的有关规定：1、承包人应当在得到施工图一个月内完成项目材料供应计划提交发包人，具体使用各项材料分阶段提前60天向发包人提交材料采购供应计划、明确通知发包人供给的品种、类型、规格、尺寸、数量及计划使用和进场日期等，经发包人同意后由发包人组织采购。2、发包人供应的材料到场经发包人、承包人、监理验收合格后，承包人必须按所提报量及时接收并出具签字验收手续，妥善保管，严禁拒收，如承包人拒收，则发包人有权按每次2万元对承包人进行处罚；发包人供应的材料必须用于发包人的工程上，严禁挪做它用，一经发现，承包人应当按挪用材料价款的两倍承担违约金。3、发包人与承包人按施工图纸、设计变更、工程联系单、建设单位通知及签证等工程文件进行结算，超出结算工程量的，超出结算工程量部分的材料费由发包人按实际价格从承包人工程款中扣除；少于结算工程量的，少于结算工程量部分的材料费归承包人所有。4、所有材料设备，包括前述发包人供应的材料设备，承包人应当按规定或发包人或监理方的要求进行必要的试验、测试、检验，并在使用材料设备前向发包人及监理方提供相应的试验、测试、检验报告和样品，按本合同9.1.（15）条约定应由承包人承担的材料设备试验、测试、检验费(包括甲供材料设备)由承包人承担。5、由承包人负责发包人供应材料的卸车和发包人供应本工程施工用材料、设备(包括发包人供应材料)的保管保护，卸车费由发包人承担。6、发包人供应的材料费在每次计算工程完成量时扣除，依据扣除甲供材料费后的完成量按本合同约定比例支付工程进度款。7、承包人提交的甲供材料采购计划的用量与实际用量应控制在5%以内，超出实际用量5%以上部分的材料费由承包人承担；少于实际用量5%的部分材料仍由发包人采购，由此造成的一切损失由承包人承担。七、组成合同的文件组成本合同的文件（本工程公开招投标的文件及附件除外）包括：1、本合同协议书及附件；2、中标通知书；3、本合同专用条款；4、本合同通用条款；5、标准、规范及有关技术文件；6、图纸；7、工程量清单；8、工程报价单或预算书；9、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件；10、房屋建筑工程质量保修书。11、农民工工资保障金缴纳证明。八、本协议书中有关词语含义与本合同通用条款中分别赋予它们的定义相同。九、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。十、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十一、双方约定，在履行合同过程中产生争议时，协商或调解不成，任何一方有权向本工程所在地人民法院提起诉讼解决。十二、合同生效合同订立时间： 2013年 月 日合同订立地点： 本合同双方约定自 年 月 日起生效。发包人：（公章） 承包人：（公章） 住所： 住所： 法定代表人或委托代理人： 法定代表人或委托代理人：电话及传真： 电话及传真： 开户银行： 开户银行： 帐号： 帐号： 邮政编码： 邮政编码： 第二章 通用条款详见国家建设部、工商行政管理局颁发的建设工程施工合同（GF-1999-0201）范本第二部分“通用条款”。第三章 专用条款一、词语定义及合同文件1、词语定义1.3 发包人：*1.4 承包人：*1.6 设计单位：*1.7 监理单位： *1.15 开工日期：以总监理工程师颁发的开工令上注明的开工日期为准。1.16 竣工日期：以承包人提交竣工验收报告并经发包人组织由设计、勘察、监理、承包人、发包人共同参加联合验收合格之日为竣工日。如需整改后才能达到竣工要求的则以承包人整改后提交发包人验收报告并经发包人重新组织验收合格之日为竣工日。2.合同文件的组成及解释顺序1、本合同协议书及附件；2、中标通知书；3、本合同专用条款；4、本合同通用条款；5、标准、规范及有关技术文件；6、图纸；7、工程量清单；8、工程报价单或预算书；9、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件；10、房屋建筑工程质量保修书。11、农民工工资保障金缴纳证明。上述合同文件应能够互相解释、互相说明。当合同文件中出现不一致时，上面的顺序就是合同的优先解释顺序。若争议涉及到“在工程施工过程中发包人与承包人或授权代表签署的补充协议、保证书、承诺书等具有合同性质的文件”的内容时，它具有优先解释的效力。当合同文件出现含糊不清或者当事人有不同理解时，按照合同争议的解决方式处理。3、语言文字和适用法律、标准及规范3.1 本合同仅使用汉语而不使用其他语言文字。3.2 适用法律和法规国家现行有效的法律、行政法规、部门规章和广西及*市现行有效的地方性法规、行政规章、规范性文件。3.3 适用标准、规范3.3.1 现行有效的国家标准、规范、行业标准和广西及*市的地方标准、规范。3.3.2 发包人提供标准、规范的时间：无3.3.2 国内没有相应标准、规范时的约定：参照国外有关标准、规范。3.4 本合同中除特别指出为“工作日”的外，本合同中所出现“日、天”均为日历日。4、施工图纸4.1 发包人向承包人提供施工图纸日期和套数：合同签约后7天内提供7套施工图（其中2套承包人必须用于做竣工备案资料，返还发包人），设计变更在设计单位提供给发包人后第2天交给承包人。若承包人需要增加图纸份数，发包人可代向设计单位要求加晒施工图纸，费用由承包人承担，该费用承包人在收到图纸时付清。承包人收到图纸后应当向发包人书面签收。4.2 承包人应在施工现场保留一套完整图纸，供发包人及监理工程师及有关人员进行工程检查时使用。4.3 承包人对发包人提供的图纸应予保密，不得将本图纸用于本工程施工以外的任何其他用途。4.4 使用国外图纸的要求及费用承担：无二、双方一般权利和义务5.工程师5.1 监理单位委派的工程师姓名： 职务：总监理工程师发包人委托的职权：对工程成本、质量、进度、安全和文明施工等进行全面监控，对施工合同的履行进行协调和监督以全面实现工程各个目标；发包人另行授权的对施工单位实施的罚款权。需要取得发包人批准才能行使的职权：开工令、停工令、复工令、竣工验收、工程设计变更、工期延长及索赔事项。5.2 发包人派驻的工地代表姓名： 职务：职权：代表发包人行使合同约定的发包人的权利与义务。6、参见通用条款7、项目经理 姓名： 职务： 项目经理 职业资格姓名： 职务： 项目执行经理 职业资格项目技术负责人，专职质量安全员职权：由承包人另行书面通知发包人。7.1 承包人指派的项目经理或项目执行经理有权出席一切由发包人召开的与承包人有关的会议，有权代表承包人做出决定。7.2 承包人依据合同向发包人发出的通知，以书面形式由项目经理或项目执行经理签字后送交发包人工地代表，发包人工地代表应在回执上签署姓名和收到时间。7.3 承包人不得随意调换和撤离项目经理或项目执行经理，如须更换，应书面征得发包人同意，且新更换人员的资历（资格、经历）不低于其前任，否则承包人须赔偿因此而给发包人造成的损失。7.4 项目经理或项目执行经理和技术负责人必须驻施工现场，直接负责本工程施工中的相应责任。8、发包人工作8.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：在承包人的配合下于开工前7天完成“三通一平”。 承包人进行配合引起的相关费用发包人应予以承担。(2)将施工所需的水、电接至施工场地的时间、地点和供应要求：开工前7天发包人在项目地块内提供水源、电源接点，由承包人自行接至施工现场及临时设施处，费用由承包人自理，同时负责场地内的水、电管线安装维护及维修。（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：开工前7天公共道路开通，但施工场地内的道路由承包人自行完成，一切费用由承包人承担。公共道路的日常清洁与维护由组团内所有施工单位按承建的建筑面积的比例分摊。(4)工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前7天。(5)应由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前7天，办理完毕应由发包人办理的工程施工开工手续所需的有关证件、批件。(6)水准点与座标控制点交验要求：开工前7天提供，双方现场书面交验。(7)图纸会审和设计交底时间：承包人收到施工图之日起15个日历天内。(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：协调工作由发包人负责；但处理施工及安全保护工作由承包人负责，费用由发包人承担。(9)在开工前组织设计、监理、承包人进行项目施工组织设计的会审及分部分项工程的专项施工方案评审。(10) 在承包人的配合下办理开工手续，并向承包人送达开工令。(11)发包人积极配合承包人施工，在接到承包人隐蔽工程验收通知后的24小时内派代表到现场验收，逾期不到现场验收也不提出整改意见的，承包人在确保按图施工的前提下，视为验收合格。8.2 发包人委托承包人办理的工作：双方另行协商。9、承包人工作9.1 承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：承包人必须按本合同附件五承包人主要施工管理人员表组织人员进场。（1）须由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：设计单位提供之日起2天内提交。（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：在合同签订之日起14日内必须向发包人提供项目施工总进度计划和甲定分包人项目实施进度计划；每月10日前必须提交下月发包人指定材料和供应材料部分需求计划；每月25日前提交当月已完成工作量和下月拟完成工作量计划报表；每周五提交当周已完成生产计划和下周拟完成生产计划报表。紧急事故报告在事故发生后12小时内提交。（3）按项目总监理工程师的开工令开工。（4）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：1）承包人应在工程现场设置足够的警卫员，保护工程、材料、施工机械等一切设施，以确保工程的完好，直至工程交付，承包人将负责本工程的现场保卫工作，并有责任阻止非本工程所需人员进入现场（但经发包人工地代表同意的看房人员除外）。2）承包人在工程施工期间，必须按规定配备专职安全员，建立临电、临水、登高、动火申请制度，按规定配备消防灭火器材，报监理批准备案。3）承包人在工程施工期间，必须建立安全用电制度，确保施工用电设备的完好，并设置漏电保护装置。4）承包人应执行本合同通用条款第9.1(5)条之规定的工程所在地有关主管部门相关规定和要求。（5）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：免费向发包人提供不小于20/间且空调、水电安装到位的现场办公室7间，并在开工前交给发包人、监理单位使用。承包人自行负责解决施工现场的通信电话。（6）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由承包人负责办理，涉及到发包人、承包人支付的费用分别由发包人、承包人各自承担。（7）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：1）承包人对施工场地范围内的所有成品、半成品有保管的责任，因承包人管理不善造成现场内成品、半成品的损坏、污染、遗失，承包人要承担全部的责任及费用。2）施工中因承包人的原因造成本工程成品、半成品或材料、设备受损，一切费用及补救措施由承包人承担。因其他分项由发包人指定分包人原因造成承包人施工的成品、半成品或材料、设备受损其费用和补救措施由责任方承担，但承包人如果未能采取有效的保护措施则要承担相应的责任及费用。承包人应监督分包人采取合理措施保护分包成品，半成品，如分包人未采取合理有效措施保护，分包人应承担相应责任及费用。3）承包人在进行与其他由发包人指定分包人施工的设备、管线有直接联系的工作前三天，要书面通知监理工程师及相关各方，并提前做好各项保护工作，因承包人不及时通知而造成的所有损失由承包人无条件予以赔偿。4）承包人对于自身的成品、半成品的保护维护应遵循有关的规程、规范和设备说明书要求，注意材料、设备存放的防火、防潮等，不得出现因存放和维护措施不当而造成材料或设备的变形、变质、失效、损坏等现象，由此造成发包人损失的，承包人应当承担赔偿责任。5）在交付给发包人之前，由承包人负责保护现场的成品、半成品并承担保护费用，在交付给发包人之前有损坏的由承包人负责自费修复并确保达到工程质量验收标准。（8）施工场地周围地下管线，排水供水设施和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：由承包人负责保护，费用由发包人承担。若须迁移则费用由发包人承担，但因承包人保护不善所造成的损失及增加费用由承包人承担。（9）施工场地清洁卫生的要求：承包人在施工场地和生活区必须作硬化道路，道路两边有绿化带或花池，生活区和施工场地每天必须有专人进行保洁，施工现场必须严格按广西壮族自治区级“安全文明施工”工地标准的要求组织施工。 （10）双方约定承包人应做的其他工作：服从发包人、监理的指令，如有异议，应立即向发包人工地代表提出。承包人必须约束其施工工人及管理人员，所有承包人的施工队伍及管理人员不得到发包人的一切工作场所静坐、闹事等，影响发包人的正常工作秩序及销售、人员办公；如承包人不加以劝阻或劝阻无效的，每发生一次，支付违约金1000元/人次。（11）对列入总承包范围的分包项目以及不列入总承包范围的分包项目，承包人必须履行总承包责任并承担总承包管理责任，（不包括分包项目的工程单价、总价的签证确认、结算及付款等经济责任）做好施工总承包管理工作以及施工过程中的各项配合工作。承包人有义务审核分包合同并在分包合同中对分包配合管理提出要求。（12）总承包管理工作主要内容：负责施工图纸管理并向分包人进行设计图纸交底；负责工程技术、质量、进度、安全管理工作的审核、检查、协调、监督和管理及交叉作业的协调管理；负责工程质量、安全生产、文明施工的检查考核；负责工程资料的复核、审核；竣工图纸、竣工资料的审核和盖章、标高控制和测量；负责对甲定分包人资质证书、工商营业证、税务登记证等有效专业分包资质材料的审核、收集、备案。（13）施工配合工作主要内容：提供临时设施、材料堆放场地、仓库、加工场地；提供有效工作面、垂直运输和脚手架、施工用电用水接口；负责总包责任内及发包人明确指定的装饰修补、预埋预留、割桩标高控制和结构轴线、标高检查、复核；服从监理工程现场协调等。（14）承包人在收到施工图纸、施工图纸会审纪要、设计变更图纸后，在90天内根据合同计价原则编制工程预算书并报发包人审核。（工程预算应包括工程量、单价、材料、设备、制品名称、数量、规格、型号等清单）（15）承担在施工承包范围内施工过程中发生的检验试验费以及由于承包人改变施工工艺造成植筋或其他项目所发生的检测试验费，除外墙面砖拉拔检测试验费、室内环境检测费、防雷检测费、水压试验、绝缘电阻、建筑节能的检测及测试、桩基检测、白蚁防治、沉降观测费及非承包人施工的消防工程检测费用由发包人承担外，其余总包范围的一切检测费用由承包人承担。（16） 承包人在接用发包人提供的水电接口前10天，必须书面向发包人申请用水用电，并在报告中注明水电的负荷，发包人在接到承包人申请报告之日起7个日历天内作出书面答复，承包人不得未经发包人同意自行接水接电，否则发包人除对承包人停水、停电外，承包人还应支付违约金1万元并在合同履约保证金中扣除。承包人自行承担本工程的生活及施工的水电费，用水、用电量以现场安装的水、电计量表计量，另用水量加上总表的分摊数量（分摊数量按组团内各施工单位承建的建筑面积比例来分摊），各计量表的读数由发包人于当月28号组织承包人及监理公司共同计量并签字确认，承包人委派的水表、电表计量人员必须有法人委托书，若承包人不能按时到场计量时，该月的水电计量数以发包人及监理公司的计量数为准，电费单价以供电部门实收单价为准，水费单价以供水部门实收单价为准，水电费由发包人在承包人获批准的当期工程进度款中扣除，但承包人须向发包人提交当期获批准的全额工程进度款合法有效税务发票。（17）承包人必须搭设、维修、拆除施工必需的生活及生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施（水、电、管线等），包括临时宿舍、文化福利及公用事业房屋、洗车台、仓库、办公室、加工厂及发包人指定区域范围内的围护工程。工程竣工后承包人须破除影响发包人室外工程施工的施工机械、设备基础到建筑物永久性基础底面并承担其费用，如承包人不破除的，发包人有权另安排代位施工，由此产生的费用从承包人的进度款中扣除，另承包人须支付发包人产生费用的20%的代位管理费。（18）承包人在防水工程施工前2个月向发包人提交防水材料的品牌、样板及材料合格证及各种性能指标，经发包人审核确认防水材料的品牌、品种、生产厂家、结算价格后方可施工防水工程。在做防水材料和防水砂浆、抹灰前必须将穿墙螺杆平墙面凹3cm凿断，用防水砂浆盖面抹平，有穿墙螺杆洞的内外用1:2水泥防水砂浆堵洞，费用不另行增加。验收合格后，才能进行下道工序施工，否则发包人有权另安排代位施工，由此产生的费用从承包人的进度款中扣除，另承包人须支付发包人产生费用的20%的代位管理费。（19）在施工过程中，为保证工程的整体验收，承包人须提前90个日历天书面通知发包人人防、消防、通风、电梯、设备、入户的防火防盗门、首层大堂、标准层电梯厅精装修等工程的具体启动施工的时间安排，并对其准确性负责，否则，由此影响发包人工程竣工验收的责任由承包人承担。同时承包人须向以上专业工程的施工单位提供脚手架、施工水电接口、施工场地、材料堆放点、垂直运输设备正常使用等全面配合工作，这些配合工作的费用已包含在本合同约定的配合费用中，不再另外计取，其中承包人对以上专业工程的施工单位收取水电费用按实际发生费用计取。（20）承包人须在现场施工开工15日前向发包人提交本工程的专项施工方案及施工组织设计并经发包人审核批准后方可实施，发包人虽批准承包人上报的施工方案及施工组织设计，但不承担施工方案及施工组织设计因纰漏出现的一切事故、责任。承包人在提交的施工组织设计中须注明铝合金工程、外墙涂料工程、栏杆工程的启动及结束时间。施工组织设计及专项方案中凡涉及到要作为计价依据的部分，承包人需另报发包人批准后方可作为计价依据。（21）承包人必须按施工要求在建筑物周围二层(或承包人自定的)楼板标高处搭设挑架（按脚手架搭设规范搭设），由此增加的费用不再另行计算。（22）发生增加工程量签证的，承包人必须在7日内完善签证单，报送监理单位，否则视承包人放弃签证事宜。（23）承包人必须严格按照施工图纸、设计变更、会审纪要及发包人出具的变更通知施工。严禁承包人随意改变施工工艺、施工流程或施工图纸进行施工。如确实需要改变施工工艺、施工流程或施工图纸施工的，须经发包人及相关单位同意；否则每发生一次，承包人应支付违约金5万元并承担由此造成的损失。（24）施工场地及发包人现场办公及生活场所的保安工作及费用均由承包人承担。（25）承包人施工的建筑场地，在施工期间及交房前严禁人员居住，承包人现场材料保管人员确需居住建筑场地的，必须经发包人同意方可居住，否则处以30005000元/人次的违约金。由此所产生的一切后果由承包人负责。（26）承包人施工范围内的施工现场如需临时抽水的，由承包人负责并承担所发生费用。9.2 承包人未能履行9.1条各项义务而给发包人造成损失的，承包人须赔偿发包人损失，并不得顺延工期及增加合同价款。三、施工组织设计和工期10、进度计划10.1 承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划必须有分项内容、工程量、工日完成量或工日人均完成量、总工时等内容。承包人收到施工图纸之日起30天内上报施工方案及施工组织设计给发包人和监理单位审核，每拖延一天支付违约金300元。发包人确认的时间：在接到承包人提供的施工组织设计（施工方案）和进度计划之日起60天内提出建议和要求。发包人的建议和要求，并不能减轻或免除承包人的任何合同责任。发包人未能在60日内提出任何建议和要求的，视为同意该施工组织设计（施工方案）及工程进度计划。在任何时候，承包人必须按批准的施工方案和进度计划组织施工，接受发包人、监理单位对进度的检查、监督。如果发包人、监理单位认为工程的实际进展与发包人已经批准的施工进度计划不符时，承包人应根据发包人的要求，重新编制一份纠偏的施工进度计划，并说明为保证工程按期完工而对施工进度计划所做的修改和改进措施，以保证合同工期的完成。为确保进度计划如期进行或在必要时作出纠偏，承包人有责任向发包人书面报告任何发现的有可能出现于其工作或物料供应上的延误情况。如承包人未能遵守上述规定，发包人有权拒绝承包人延长工期的申请。承包人向发包人提交的进度计划（包括修改后的进度）及其批准将不能免除承包人在本合同内的任何义务或责任。10.2 群体工程中有关进度计划的要求：按本合同第一章“协议书”第三条的要求执行。 11、工期延误11.1 工期顺延须在影响工期事件结束后（如为连续事件则按7天一个节点）48小时内，将工期签证单报送监理工程师，工期签证单需由发包人工地代表、总监理工程师代表、发包人工程部及领导批准确认，没有产生费用的14个工作日内确认，产生费用且合同没有约定的30个工作日内确认，超过上述时间仍未确认的，视为同意工期顺延。11.2 工期增加：因以下原因造成工期延误，承包人必须按发包人的签证管理规定的方法办理工期签证，否则视为承包人放弃签证或索赔；发包人在接到报告后50个工作日内对申请索赔事件进行确认或提出有关意见，同时对合理的索赔事件办理签证。若超出50个工作日发包人未答复的，承包人可视为发包人已认可该签证。经发包人确认的工期顺延有效签证资料必须在承包人向发包人提交结算书时同时附送，且该签证资料不得失灭，否则视为承包人放弃签证或索赔。11.2.1 发包人未能按约定提供施工图纸及“三通一平”开工条件；11.2.2 发包人不能按合同约定提供所需指令、批准，致使施工不能正常进行；11.2.3 一周内非承包人原因停水、停电造成正常施工停工累计达8小时；11.2.4 工程设计变更引起工程量增加；并对关键工序有实质性影响的。11.2.5 发生不可抗力引起的工期延误。不可抗力包括战争、动乱、空中飞行物体坠落或地震、台风等不能预见、不能避免且无法克服的客观情况，以上灾害其危害程度对工程施工正常生产是否造成影响及影响时间以*市政府部门公示的灾害报告为准。11.2.6 非承包人原因导致政府部门下达的强制性停工令（如中、高考期间政府要求停工、政府重大庆祝或集会活动要求停工等）。11.2.7承包人已充分履行总承包配合管理责任的前提下，因发包人指定的专业分包施工单位原因引起的工期延误。11.2.8异常恶劣的气候条件引起的工期延误。11.2.9本合同工程界定异常恶劣气候条件(以当地气象部门公布的气候资料为准)的范围为：1）日降雨量大于50mm的雨日超过1天；2）风速大于10.8m/s 的_六级以上台风灾害；3）日气温超过38的高温大于3天；4）日气温低于-20的严寒大于3天；5）造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：日降雪量10mm及以上；11.2.10应要发包人供应的材料设备未能按时供应造成工期延误的，应给予工期顺延。113 工期减少：工程设计变更引起工程量减少，并对关键工序有实质性影响的。114 本合同的约定工期已充分考虑施工期间雨季及节假日对工期的影响，故雨季及节假日工期不予以顺延。四、质量与验收12.1 按建筑工程质量验收统一标准（GB50300-2001）及各相关专业质量验收规范验收，所有单体工程和单位工程必须达到一次性验收合格。 12.2 双方对工程质量有争议时，由广西壮族自治区建设工程质量监督总站调解。12.3 承包人应严格按经监理单位和发包人确认的施工技术方案施工，并应接受发包人委托的监理单位对施工质量的检查、监督。12.4 承包人在施工过程中要按工程质量验收标准、竣工验收资料及归档的要求及时向发包人提供施工实施过程中各项工程材料、设备、制品的出厂合格证、测试报告、影像照片、隐蔽检查记录、质量检查验收等工程资料。材料、设备、制品代换，必须经过发包人、设计人和监理单位审核同意并办理书面签证手续后方能实施，否则发包人有权要求承包人更换为原定的材料、设备、制品，且工期不予顺延。12.5 承包人应建立健全质量保证体系和质量保证计划，严格质量监督，并随时接受发包人及发包人委托的监理单位的检查和监督。重要关键部位、重大的危险源，承包人必须在分项工程开工前20天编制专项施工技术方案报发包人和监理审查批准。发包人须在20天内进行批准，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意该方案。未经批准的专项施工方案承包人自行组织实施的，发包人不予认可并有权要求承包人停工整改，且工期不予顺