一级注册建造师继续教育培训复习参考题

一级注册建造师继续教育培训复习参考题一、判断题： 1、建造师是以专业技术为依托、以项目管理为主业的执业注册专业技术人员，按照住房和城乡建设部的规划，近期执业以施工管理为主。这就要求建造师必须掌握施工管理和组织的理论知识，并具备相应的技术和技能。（）2、对于采用弄虚作假等手段取得注册建造师继续教育证书的，一经发现，立即取消其继续教育记录，并记入不良信用记录，对社会公布。（）3、建筑市场责任主体行为诚信评价，重点评价在建筑市场内从事建筑活动的企业和执业资格人员的诚信行为。（）4、职业道德要求员工在本职工作中既讲团结协作、又争个人贡献；既讲经济效益、又讲社会效益。 （）5、市场经济的自发性、自由性、注重经济效益的特征，对建造师职业道德建设有一定消极的作用。 （）6、诚信作为一种道德规范，通过社会公认的价值观念、传统文化、风俗习惯、公众舆论、法律制度来发生作用的。（）8、作为经济意义上的信用，狭义而言，是指以协议和契约为保障的不同时间间隔下的经济交易行为。（）?10、建筑信息模型（BIM）技术具有可视化、协调性、模拟性、优化性和可出图性五大特点。（）11、绿色施工导则规定，土方施工阶段，采取洒水、覆盖等措施，达到作业区目测扬尘高度小于0.5米，不扩散到场区外。 (）?12、色建筑的一个重要方面就是在建筑物的建造中，尽可能控制和减少对自然环境的使用和破坏，最大限度地节约资源（节能、节地、节水、节材），以求建筑与自然和谐共生。（） ?13、绿色施工总体框架由施工管理、环境保护、节材与材料资源利用、节水与水资源利用、节能与能源利用、节地与施工用地保护六个方面组成。（）14、绿色施工的重点在于减少施工过程对环境、资源的消耗以及对环境的影响；而文明施工重点在于建立施工项目与周围工程和谐的关系，减少施工活动对周边社区、商户等的影响。（）15、绿色施工导则规定，结构施工、安装装饰材料阶段，作业区目测扬尘高度小于0.5米。（）16、在我国新建建筑中，高能耗建材和建筑较为普遍。为实现建筑业节能减排的目标，需要大力发展绿色建筑，而绿色环材保料绿色建筑发展的关键。（）18、民用建筑节能条例明确要求施工图设计文件审查机构应当按照民用建筑节能强制性标准对施工图设计文件进行审查，经审查不符合民用建筑节能强制性标准的，建设主管部门不得颁发施工许可证。（）19、单位工程竣工验收必须在建筑节能分部工程验收合格后进行，即建筑节能分部工程验收是单位工程验收的先决条件，具有“一票否决权”。（）20、总承包单位对劳务分包单位在分包工程发生中的劳务纠纷承担连带责任。（） 21、建筑工程施工总承包是业主将一个工程项目的全部施工内容，发包给具备施工总承包资质的企业。因此，建筑工程施工总承包的对象是建筑工程的施工阶段，是由施工总承包商对业主负总责的建筑工程施工活动。（）22、我国现行的建筑法和招投标法规定：总承包商单位可以将承包工程的非主体发包给具有相应资质的分包单位，并明确了发包单位、施工总承包单位和分包单位的责任，并对工程项目中劳务作业分包做出了相应的规定。（）24、施工总承包企业直接雇佣农民工，不签订劳动合同，可视为违法分包进行处理。（）25、分包单位所承包范围内的工程变更或洽商必须由总包单位审核、签认。（）27、技术资料实行总包负责制，由总包单位负责编制整理各分包单位的施工技术资料。（）29、总承包可以分为工程总承包和施工总承包，我国对工程总承包企业不设专门资质，对施工总承包企业设立不同的资质等级。（）30、用人单位自用工之日起即与劳动者建立劳动关系。（）31、项目经理部是施工项目管理的机构，它是由项目经理在企业法定代表人授权和职能部门的支持下按照企业的相关规定组建的、进行项目管理的一次性现场组织机构，承担项目实施的管理任务和目标实现的全面责任。（）32、项目经理部是施工项目管理的机构，它应在项目启动前建立，并在项目竣工验收后按合同约定解体。（）33、项目组合管理是将多个具有相似性的项目放在一起进行管理，以形成规模经济，提高工作效率。（）34、合理地进行项目组合管理，能够使企业的技术和财务资源得到有效地配置和利用，进而提高企业的创新效率和市场竞争力。（）35、在工程项目实施的不同阶段，引发冲突的因素各不相同，但冲突都将阻碍工程项目管理工作的开展。（） 39、工程师在国际工程项是目管理中需要协调总承包商和分包商之间的纷争。（）40、在合同管理中，项目合同实施计划的制定是项目经理部合同管理的一项重要工作，为此项目经理部要在充分讨论的基础上，建立合同实施保证体系。合同实施保证体系应与其他管理体系协调一致，须建立合同文件沟通方式、编码系统和文档系统，这要求项目经理部实现电子化管理。（）41、工程项目管理的含义可表述为：自项目开始至项目完成，通过项目策划和项目控制，以使项目的费用目标、进度目标和质量目标得以实现。（）42、我国的施工合同文本，可以使用于各类工程，在房屋建筑工程和市政基础设施工程中强制适用。（）43、无资质承包主体签订的专业分包合同或者劳务分包合同是无效合同,由于合同无效，应当返还财产，恢复到合同订立前的状态。（）?44、从广义上说，信息化是人类全面利用信息技术，充分开发信息资源，提高各部门、各行业效率和效能的活动过程的结果。（）45、超白玻璃自爆率低，颜色一致性好，可见光透过率高，通透性好，紫外线透过率超高。 (）46、化学锚栓应随机抽样进行现场拉拔试验，检验其实际承载力。（）47、建筑施工场界噪声限值规定，结构施工阶段（主要噪声源为混泥土、振捣棒、电锯等），噪声限制是昼间70dB，夜间50dB（55）。（）?48、建筑施工场界噪声限值规定，打桩施工阶段（主要噪声源为各种打桩机），噪声限制是昼间85dB，夜间65dB（禁止）。（）?49、为了满足人类对工程结构安全和防灾的要求，结构抗震减灾控制技术应运而生，在设计和建造过程中使用了该技术的建筑可称为减震控制建筑。（）50、“封闭式内循环体系呼吸式幕墙”不仅具有遮阳、隔声等方面的优点，在舒适节能方面更为突出，提供了高层、超高层建筑自然通风的可能。（）?51、深基坑开挖技术可有放坡开挖和逆作开挖两大类。其中逆作开挖技术是将地下结构的外墙作为基坑支护的挡墙，将结构的梁板作为挡墙的水平支撑，将结构的框架柱作为挡墙支撑立柱的自上而下作业的基坑支护施工方法。（）52、钢结构具有承载力强、自重轻、强度高、施工快、抗震强等优点，与钢筋混凝土结构相比，在“高、大、深(轻)”三个方面具有独特的优势。（）?53、高强高性能混凝土具有高强度、高弹模、高耐久性和高耐磨性等综合优势，但其脆性的特性也成为阻碍其应用的缺陷，尤其是C80以上的混凝土，在考虑脆性折减系数以后，承载能力方面的优势并不明显。若要提高它的延性，可以使用钢材（钢管混凝土、钢骨混凝土以及钢纤维混凝土）。（）54、高层建筑的钢结构焊接技术内容复杂，施工任务重，质量要求较高，所以在施工过程中必须采用合理的焊接工艺才能保证工程的质量。（）55、在深基坑施工期间要利用高程监测的方法来了解临近建筑物的沉降，从而了解其是否发生不均沉降，以便及时采取相应的措施。（）59、以人为本管理的基本思想就是人是管理中最基本的因素，人是能动的，与环境是一种交叉作业，创造良好的环境可以促进人的发展和企业的发展。（）60、生产效率的提高始终是建筑项目管理关注的焦点，提高生产效率对于建筑企业而言，可以提供更有价格优势的产品，生产的产品更好地满足市场要求。（）61、在建筑业仅依靠设计方的力量来完成建筑的设计任务，往往会由于技术、经验的局限而忽略构造、结构、功能等的合理性，可能提高建筑建造成本，给建筑施工带来诸多棘手的问题。建造师适当介入建筑工程设计，发挥自己施工管理、技术、经验等方面的优势，积极参与和优化建筑设计，使建筑功能得到合理的提升，以增加结构的安全性，减少设计的偏差，更好地实现建筑工程质量、成本和进度目标。 （）62、施工图设计文件一般包括合同要求所涉及的土建专业的设计图纸，以及图纸总封面、建筑节能设计的专项内容、合同要求的工程预算书、各专业计算书。（）63、在工序过程质量控制中，施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在现场取样，并送有相应资质等级的质量检测单位进行检测。（）64、施工项目经理部必须建立规范的三级技术质量交底的制度，即项目总工程师对各专业责任工程师进行施工组织设计及方案交底，专业责任工程师对班组进行交底，施工班组对作业人员进行操作交底，技术质量的交底必须有针对性和可操作性。（）65、政府对工程设计质量进行质量监督管理的一个重要举措就是施工图设计文件的审查制度。施工图设计文件未经审查批准的，建设单位不得使用。（）66、施工图审查不合格的，审查机构应当将施工图退给建设单位并说明不合格原因。（）67、未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。同样，未经监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。（）?68、劳动者拒绝用人单位管理人员强令冒险作业的，不视为违反劳动合同。（）69、国家级工法到有效期后，若该工法仍具有相应的先进性且符合申报条件，原申报单位可重新申报。（）70、发生劳动争议，用人单位和劳动者可以选择仲裁或选择诉讼来解决争议。（）71、夜间电焊作业时，应采取挡光措施。（）72、施工现场办公区、生活区的生活用水应采用节水器具。（）73、施工场地占地面积应尽可能大，场内交通道路应尽可能宽，以便临时设施搭建、车辆设备进出和消防安全疏散要求。（）74、工法是以工程为对象，工艺为核心，运用系统工程原理，把先进技术和科学管理结合起来，经过一定的工程实践形成的综合配套的施工方法。（）75、非正式沟通一般采取口头方式，许多在正式沟通中不便于传递的信息却可以在非正式沟通中透露。（）76、在FIDIC施工合同条件下，工程师颁发接收证书即为确认工程已基本竣工，承包商就没有任何要完成的剩余工作。（）77、在FIDIC施工合同条件下，暂定金额是供不可预料事件之费用的一项金额，承包商有权全部或部分使用。（）78、在FIDIC施工合同条件下，由于承包商以外的原因造成施工期的延长，称为工程延期，由于承包商自身原因造成施工期的延长，称为工期延误。（）79、在FIDIC施工合同条件下，工程价款的支付额是单价与实际工程量的乘积之和。（）80、在FIDIC合同条件体系中，通常把土木工程施工合同条件简称为“桔皮书”。（）?82、混凝土材料不但要向高性能方向发展，而且更需要与建筑工程材料的可持续发展相结合。（）83、墙体、屋面的保温工程施工时，监理人员应当采取旁站、巡视和平行检验等形式实施监理。（）?84、未经监理工程师签字，墙体材料、保温材料、门窗等不得在建筑上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。（）85、国家鼓励企业制定严于国家标准或者行业标准的企业标准，并在同类企业中推广适用。（）86、工程建设地方标准不得与国际（家）标准和行业标准相抵触。对直接涉及人民生命财产安全、人体健康、环境保护和公共利益的条文，地方人民政府可以确定为强制性标准。（）?84、施工单位对进入施工现场的建筑材料、建筑构配件、设备和商品混泥土，必须实行进场二次检验。（）88、建设单位采用与总承包单位、分包单位签订三方协议的方式，是变相指定分包单位的违法行为。（）89、建设工程施工合同纠纷以施工行为地为合同履行地。（）90、技术资料实行总包负责制，由总包单位负责编制整理各分包单位的施工技术资料。（）91、保温工程在正常使用条件下保修期为5年，施工单位在保修范围和保修期内发生的质量问题，承担赔偿责任。（）92、施工单位应按照审查合格的施工图设计文件和建筑节能施工标准的要求进行施工，违反该规定情节严重的，将依法降低资质或吊销资质证书。（）93、建筑业企业的资质需要管理，资质等级标准也需要根据建筑业发展适时予以调整。（）?94、进度控制S型曲线法是以纵坐标表示时间，横坐标表示工作量完成情况的曲线图。（）?95、如果工程实际进度绘的点落在计划进度的S型曲线左侧，表明此刻实际进度比计划进度拖延。（）?二、单选题1、在国外工程管理注册人员职业道德体系中，倡导每位会员必须具备包括管理能力、领导能力、协调能力、创新能力等在内的专业胜任能力之外，还要求每位会员坚守职业道德信念和行为规范。这是（ A ）对全体会员的要求。A、RICS B、FIDIC C、PMI D、CIOB2、非招标工程的合同价款，由发包人和承包人（ A ）在协议书内约定。A、依据工程预算书 B、采用固定价格 C、采用可调价格 D、采用成本加酬金方式3、实行施工总承包的工程，（ B ）使用的主要建筑材料或设备由分包单位购买或租赁的，有关部门应当依法严格处理。A、地基基层工程 B、主体工程 C、结构工程 D、装饰工程4、建筑装饰节能、减耗的主要技术措施不包括（ B ）A、资源消耗减量化技术 B、资源绿色环保技术 C、资源转化技术 D、资源再生技术5、当护栏一侧距楼地面高度为（ D ）及以上时，护栏玻璃应使用钢化夹胶玻璃。A、2m B、3m C、4m D、5m6、室内采用人造木板面积大于（ D ）时，应对不同产品、不同批次材料分别进行甲醛含量或释放量的复验。A、100m2 B、200m2 C、300m2 D、500m27、（ B ）是工程项目冲突管理的首要环节。A、冲突分析 B、冲突识别 C、冲突控制 D、冲突处理8、项目技术复杂而需要采取特别措施的，适宜采用（ D ）项目管理。?A、组合 B、成组 C、复合 D、单独9、混凝土的高强高性能化已成为混凝土技术的重要发展方向，我国目前在国内工程应用成功的高强高性能混凝土达到的最高强度等级为（ D ）。A、C80 B、C100 C、C110 D、C12010、在高层/超高层建筑中，下列结构体系多用于钢结构的是（ D ）。A、框架剪力墙体系 B、框架筒体体系 C、筒中筒体系 D、框架支撑体系11、为了保证土石方开挖和地下室施工处于无水环境状态，常需要通过降低地下水位或配以设置止水帷幕，使地下水位降到基坑以下（ B ）m。 A、0.5 B、0.51.0 C、1.0 D、1.512、深基坑工程施工期间要加强位移监测，根据变形值判定是否采取措施，消除影响，避免进一步变形发生危险。在墙顶水平位移监测点旁布设围护结构的沉降监测点，一般布点要求间隔（ D ）m布设一个监测点，利用高程检测的方法对围护结构墙顶进行沉降监测。 A、510 B、1015 C、1520 D、152513、在施工现场沉降影响范围之外，布设（ C ）基准点为该工程临近建筑物沉降监测基准点。 A、1个 B、2个 C、3个 D、5个14、下列基坑支护结构类型中施工设备简单、成本较低，噪声小，并且无大量弃土处理，抗渗性好的是（ D ）。A、土钉墙 B、水泥土重力式维护墙 C、地下连续墙 D、型钢水泥土复合搅拌桩围护墙16、从混凝土结构设计规范（GB50010-2010）中可以看到高强材料的推广应用。新规范适当提高了混凝土最低强度等级以及各类结构的适用强度等级，淘汰了HPB235级钢筋，代之以（ A ）级钢筋。A、HPB300 B、HRB335 C、HRB400 D、HRB50017、高强钢筋可广泛用于非抗震和抗震设防地区的民用与工业建筑及一般构筑物，可用作钢筋混凝土结构构件的纵向受力钢筋和预应力混凝土构件的非预应力钢筋以及用作箍筋和构造钢筋等，相应梁板墙的混凝土强度等级不宜低于（ B ）。A、C20 B、C25 C、C30 D、3518、耐火钢是指其常温力学性能、焊接性能与现有普通钢一致，且要求在高温下（6000C）13h内，其屈服强度不低于常温的（ B ）的钢材。A、1/3 B、2/3 C、1/2 D、1.019、工程基坑开挖采用井点回灌技术的主要目的是（ D ）。A、避免坑底土体回弹 B、避免坑底出现管涌 C、减少排水设施、降低施工成本D、防止降水井点对井点周围建（构）筑物、地下管线的影响21、建筑工程项目管理的发展，最深刻的莫过于（ A ）的变化，可持续发展观、以人为本、新的价值观等新理念开始影响着建筑工程项目管理的发展，它们不仅充实、发展着建筑工程项目管理的理论基础，也促进着其方法和手段的进步。A、管理理念 B、管理技术 C、管理方法 D、管理手段22、建筑工程的建设过程中，需要认识到设计和施工之间的关系。建造师适当地介入建筑工程设计，并对设计进行审核，可以确保建筑的（ A ）。A、可施工性 B、合理性 C、经济性 D、安全性23、建筑工程要确保有较好的经济效益和社会效益，至关重要的因素是（ A ）。A、施工现场的管理 B、成本管理 C、合同管理 D、安全管理24、对于工程施工质量管理，一个有效的方法就是（ A ）。A、PDCA B、成本管理 C、合同管理 D、安全管理25、联合共同承包的各方，对承包合同的履行承担（ B ）A、各自相应的责任 B、连带责任 C、经济责任 D、社会责任27、人民法院对于无效建设工程施工合同，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求支付工程价款的，（ B ）。A、案件不予受理 B、应予支持 C、不予支持 D、可以立即执行28、用人单位招用劳动者，（ A ）要求劳动者提供担保，不得扣押劳动者的居民身份证或者其他证件。A、不得 B、可以 C、依据法律规定可以 D、可以按劳动法29、型钢水泥土复合搅拌桩桩体与内插型钢的垂直偏差不应大于1/200；当搅拌桩达到设计强度而且龄期不少于（ D ）后，方可进行基坑开挖。A、7d B、14d C、21d D、28d30、工程项目冲突管理中，一般应被作为最后考虑的一种方法是（ A ）A.、竞争或逼迫 B、回避或撤出 C、缓和或调停 D、.妥协31、培养团队精神可以通过增强团队的（ A ）来实现。A.、凝聚力 B、.执行力 C.、专业力 D、.知识力32、在项目管理中，项目经理的主要作用不包括（ B ）A、.管理者作用 B、.执行者作用 C、.沟通者作用 D.、决策者作用33、工程项目开工前，必须由（ A ）在施工现场进行放线、验线。A、.规划部门 B、勘察单位 C、建设单位 D、监理单位34、（ C ）原理是开发项目进度计划管理和分析计算的理论基础。A.、流水施工技术 B、.横道图技术 C.、网络计划技术 D、.搭接施工技术35、在土木工程施工中应用FIDIC，不是合同条件应具备的前提是（B）。A、通过竞争性招标确定承包商 B、是FIDIC指定的国际性招标的工程C、按照单价合同编制招标文件 D、委托工程师对工程施工进行监理36、对渗透系数为0.2m/d的黏性土层，若降水深度达到16m,单级降水一般应考虑的降水方法是（ B ）。A、集水排水 B、喷射井点 C、真空井点 D、管井井点37、“十二五”时期建筑业发展目标要求实现C60以上混凝土用量和HRB400以上钢筋用量分别达到总用量的（ D ）A、5和30 B、6和35 C、8和40 D、10和4538、建筑业10项新技术（2010）中所选用的技术一般均经过成果鉴定，至少有（ B ）以上工程实施。A、2个 B、3个 C、4个 D、5个39、建筑业10项新技术（2010）中属于绿色施工技术的是（ C ）A、逆作法施工技术 B、效能减震技术C、基坑施工封闭降水技术 D、虚拟仿真施工技术43、对劳动合同的无效或者部分无效有争议的由劳动争议仲裁机构或者（ B ）确认。A、劳动行政部门 B、人民法院 C、县级以上人民政府 D、省级以上人民政府44、建筑劳务企业要依法与农民工签订（ A ）。A、劳动合同 B、劳务合同 C、承包合同 D、聘用合同 45、建筑施工场界噪声限值限制建筑夜间施工。夜间是指（ B ）。A、晚20点至晨5点之间的期限 B、晚22点至晨6点之间的期限 C、晚21点至晨4点之间的期限 B、晚20点至晨6点之间的期限46、绿色施工导则规定，施工现场污水排放应达到国家标准（ A ）的要求。A、污水综合排放标准 B、工业污水排放标准 C、行业污水排放标准 D、污水处理排放标准47、施工单位在施工过程中发现文物，应当保护现场，（ A ）报告当地文物行政部门。A、立即 B、8小时内 C、12小时内 D、24小时内48、建筑施工企业对工程的（ B ）负责。A、质量全面负责 B、施工质量 C、结构质量 D、装修质量49、建设工程施工合同文本规定，隐蔽工程在隐蔽前，（ C ）应当通知建设工程质量监督机构。A、建设单位 B、监理单位 C、施工单位 D、项目经理部50、建设工程分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，如果分包单位不服从导致生产安全事故的，由（ B ）承担主要责任。A、总包单位 B、分包单位 C、监理单位 D、分包单位和监理单位51、施工现场临时用电安全技术规程规定，施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上者，应（ A ）。A、编制用电组织设计 B、制定安全用电和电气防火措施 C、编制用电组织设计和制定安全用电措施 D、编制用电组织设计和电气防火措施53、在FIDIC施工合同条件下，工程缺陷责任期内的工程现场照管工作，由（ A ）负责。A、业主 B、承包商 C、工程师 D、项目经理54、对于（ C ），承包商可以要求延长竣工时间。A、工程延误和工程延期 B、工程延误 C、工程延期 D、天气延误55、由承包商提供的所有设备、临时工程和材料，一经运至施工现场，再要将上述物品中或其中一部分移出施工现场，必须经（ B ）同意。A、业主 B、工程师 C、业主和工程师 D、施工项目经理56、最早提出建筑施工通用条件的是（ C ）。A、FIDIC B、NEC C、AIA、 D、NCE57、建设工程纠纷法律解决途径，只有（ C ）是一次性终局解决方式。?A、法院诉讼 B、行政复议 C、民事仲裁 D、民事诉讼28、全国建筑业绿色施工示范工程建筑垃圾应分类集中堆放，定期处理，合理利用，利用率应达到（ A ）以上。A、30 B、40 C、50 D、6059、建筑施工场界噪声夜间不得超过（ A ）dB。A、55 B、60 C、65 D、7060、全国建筑业绿色施工示范工程办公、生活和施工现场，采用节能照明灯具的数量应大于（ C ）A、60 B、70 C、80 D、9061、全国建筑业绿色施工示范工程场内交通道路双车道宽度不大于（ D ）A、3m B、4m C、5m D、6m62、国家级工法的有效期为（ B ）A、5年 B、6年 C、7年 D、8年63、申报鲁班奖的房屋建筑工程，类桩不少于（ C ），无类桩。A、65 B、75 C、85 D、9564、工程项目评估应遵循的原则不包括（ B ）A、独立性原则 B、程序标准化原则 C、科学规范性原则 D、客观公正原则65、风险管理过程包括下列五个步骤： 风险分析； 风险对策； 风险因素识别； 风险控制； 风险管理计划。正确的管理过程应为（ A ）A、 B、 C、 D、66、按组织内部明确的规章制度所规定的沟通方法称为正式沟通，其缺点是（ C ）。A、约束力不强 B、不易保密 C、沟通速度慢 D、容易失真68、见证取样是指在项目（ A ）的见证下，由施工承包方的现场试验人员对工程项目使用的材料、半成品、构配件及工序活动效果进行现场取样，并送交试验室进行试验的过程。A、监理工程师 B、总监理工程师 C、项目负责人 D、项目技术负责人69、根据下列各单位在建设工程中的地位，要抓好建设工程的质量首先应对 （ A ）的行为进行规范，对其质量责任予以明确，因为它在整个建设活动中占主导地位。A、建设单位 B、施工单位 C、设计单位 D、监理单位70、一级以上建筑工程、大型市政工程施工图审查时，原则上不超过下列时限中的（ D ）。A、5个工作日 B、7个工作日 C、10个工作日 D、15个工作日71、二级及以下建筑工程、中型及以下市政工程施工图审查时，原则上不超过下列时限中的（ C ）。A、5个工作日 B、7个工作日 C、10个工作日 D、15个工作日72、下列属于工程质量监督主体的是( B )。A、施工图设计审查单位 B、工程质量监督机构C、工程检测单位 D、监理单位三、多选题1、“全国建筑市场诚信信息平台”的主要作用有（ A、C、E ）。A、有利于促进长效信用机制的完善 B、有利于发挥广大群众的监管作用C、有利于提高建筑市场的监管效率 D、有利于与国际社会管理方式接轨E、有利于解决建筑市场信息不对称的问题，2、劳动者社会保险包括（ A、C、D、E ）。?A、基本养老 B、工伤保险 C、生育保险、 D、基本医疗保险 E、意外事故保险3、化学锚栓的特性有（ A、B、C、D ）A、耐酸碱、耐低温、耐老化 B、耐热性能良好，常温下无蠕变C、抗震性能良好 D、安装方便，有较高的承载力 E、在潮湿环境中长期负荷不稳定4、申报全国建筑业新技术应用示范工程应满足以下基本条件：（ A、B、D、E ）A、新开工、建设规模大、技术复杂、质量标准要求高、投资到位、社会影响大B、已被批准列为省（部）级建筑业新技术应用示范工程C、申报书中计划推广的全部新技术内容可在四年内完成D、采用6项以上“建筑业10项新技术” E、根据工程特点，组织技术攻关和创新，积极开发新技术5、项目团队建设的要点有（ A、B、C、D、E ）。A、配备一个合格的项目经理和一批合格的团队成员，并不断提高素质B、设计合理的团队组织结构形式和运行规则 C、进行有效的人力资源管理；D、建立与项目管理相适应的团队文化 E、创造和谐、协调的工作氛围。7、建造师在管理施工图设计时应把握下列原则中的（ A、B、C、D、E ）。A、施工图设计是否符合有关部门对方案设计的要求 B、施工图设计是否满足使用功能和施工工艺要求C、施工图设计是否对方案设计、初步设计进行了科学、有效的优化D、施工图设计是否确保安全的可靠性、经合理性 E、设计深度和内容是否符合施工图设计阶段要求 8、工程项目经理部的成本管理应包括（ A、B、C、D、E ）。A、成本计划 B、成本控制 C、成本计核算 D、成本分析 E、成本考核9、建造师的知识和技能必须具有全面性，应成为（ A、B、C、D ），具有较高综合素质的复合型人才。A、懂管理 B、懂技术 C、懂经济 D、懂法规 E、懂关系学10、近年来建筑工程项目管理理念最显著的变化为（ B、C、D ）这几个方面。A、服务社会 B、可持续发展观 C、以人为本 D、新的价值观 E、提高效率11、在施工现场布局规划中，建造师要重点考虑（ A、B、C、D ）等方面的因素，它们会对现场的秩序井然、高效运作产生巨大影响。A、材料装卸 B、劳动生产率 C、设备限制 D、现场限制 E、成本考核12、施工现场临时设施无论形式如何，都必须适合施工现场生产、生活和管理的需要，并考虑以下因素中（ A、B、C ）。A、成本 B、现场空间 C、可得性 D、设备安置 E、劳动生产率13、依照法律规定，可以被认定为工伤的情形包括：（ A、B、D ）。A、在上下班途中，受到非本人主要责任交通事故伤害的；B、在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的；C、在工作时间和工作场所内，因非工作原因受到事故伤害的；D、因工外出期间，由于工作原因受到伤害的。 E、工作中开玩笑受到事故伤害的；14、在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工，但（ A、D、E ）的除外。A、抢修作业 B、市政工程建设 C、重点工程D、因生产工艺上要求连续作业 E、特殊需要必须连续作业15、建造师利用自身的知识、专业技能和工程施工经验，在设计阶段参与和管理设计时，应确立（ A、B、C、D ）的目标。A、设计要体现建设者的意图 B、设计要体现建设者的要求 C、设计要体现技术与经济的关系 D、设计要确保可施工性 E、设计要体现建筑艺术16、下列关于国家级工法叙述正确的有（ A、B、C、E ）?A、工法由企业自愿申报 B、工法主要完成单位不得超过2家C、工法完成单位之间不的存在上下级或控股关系 D、工法完成人不超过4人E、工法必须由省（部）级工法审定单位推荐17、把生态、经济和社会结合起来实现可持续的发展，意味着（A、B、C、D、E）。A、要减少对不可再生材料和能源的大量利用B、要创造新材料、发明新技术，以便更有效地使用可再生和不可再生资源C、要存储和保护不可再生资源和生态承载能力，以满足后代以及日益增长的人口需求 D、生产活动要关注社会、公众、健康和公平，为人们提供更可持续的产品E、要更多地利用利用可再生资源来满足社会的资源和能源需求18、可视为违法分包进行处理的行为有（ A、B、E ）。A、专业承包企业直接雇佣农民工不签劳动合同的B、总承包企业直接雇佣农民工，签订劳动合同不办理社会保险的C、总承包企业拖欠农民工工资的 D、专业承包企业拖欠农民工工资的E、承包单位将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给他人19、劳动者社会保险包括（ A、C、D、E ）。?A、基本养老保险 B、工伤保险 C、生育保险、D、基本医疗保险 E、意外事故保险 20、劳动争议申请仲裁的时效期间为一年，仲裁的时效期间从（ B、C ）之日起计算。A、劳动争议发生之日 B、当事人知道其权益被侵害 C、当事人应当知道其权益被侵害 D、代理人知道其权益被侵害E、当事人申请仲裁之日21、绿色施工对环境保护方面应采取的措施有（ A、B、C、D、E ） A、扬尘、空气质量控制 B、防止土壤侵入保护 C、污水处理 D、噪音与振动控制 E、建筑垃圾控制22、建设工程实行质量保修制度，其最低保修期限：房屋建筑主体结构为（ A ）；屋面防水工程为（ D ）；电气管线、给排水管道为（ E ）；设备安装为（ E ）。A、设计文件规定的合理使用年限 B、20年 C、10年 D、5年 E、2年23、属于发包人依法应当承担的赔偿损有（ A、B、D、E ）A、未及时检查隐蔽工程造成的损失 B、提供图纸或技术要求不合理但怠于答复造成的损失C、不履行保修义务造成的损失 D、验收违法行为造成的损失 E、中途变更承揽工作要求造成的损失24、建设工程质量保修书，应当明确以下事项：（ B、C、D ）。A、保修的经济责任 B、保修范围 C、保修期限 D、保修责任 E、维修费用的分担25、建筑企业领取安全生产许可证的条件，以下正确说法是：（ B、C、D、E ）。A、企业依法为施工现场作业的人员办理意外伤害保险B、企业有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员C、企业管理人员和作业人员每年至少进行一次安全培训并考核合格D、企业特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书E、有职业危害防治措施26、下列关于工程资料总体要求正确的有（ A、B、C、E ）?A、应真实反映工程实际情况B、应字迹清晰，内容完整，具有可追溯性C、相关人员及单位签字盖章齐全D、当使用复印件时，应加盖施工单位公章，注明原件存放处E、应按标准归档立卷27、项目环境风险中最常见的风险为：政治风险、（ A、B、C、E ）A、法律风险 B、经济风险 C、社会风险 D、管理风险 E、自然条件风险28、下列关于分包单位技术资料管理要求正确的有（ A、B、C ）A、分包单位须配备专职资料员，负责收集、管理分包范围内的技术资料B、资料须随施工进度及时整理，并按专业系统归类C、技术资料填写要字迹清楚，采用黑色墨水书写D、分包单位的专业技术人员应指导资料的整理归档工作E、分包单位在所承包工程竣工验收前，需向总包单位提交二套完整的技术资料29、合法的分包是指承包人将建设工程的专业工程，或者劳务作业交由具备相关资质的建筑企业完成的行为。它要符合的条件是（ A、B、C、D、E ）。A、总承包合同必须是有效合同B、承包人分包时必须分包给具备相应资质的分包单位C、分包必须基于合同的约定或取得发包人的许可D、是施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成E、分包只能进行一次，不得层层分包30、分包和劳务分包是有区别的，主要体现在以下（ A、B、C、D、E ）几个方面不同。A、标的种类 B、完成方式 C、签订条件 D、合作管理方式 E、价款结算四、简答题1、简述安全生产达标建设的三个方面内容一、岗位达标1、班组标准化建设1）建立班组安全责任制，明确班组长安全职责，按要求配备群众安全监督员；2）班组定期开展安全活动，做到“人员、时间、内容”三落实，并有详细记录；3）各工作操作规程及动作标准齐全，明示于岗，重要岗位实行操作票制度；4）班组人员经安全培训合格，特种作业人员持证上岗，会正确穿戴和使用劳保用品；5）上岗前做好班前讲话，认真落实安全技术交底，了解本岗位作业危险因素和防范措施，掌握自救、互救和应急处置措施6）作业现场清洁、有序，安全通道畅通，各类标识和安全标志醒目；7）在作业时严格做到“眼观六面、安全定位、措施得当、安全操作”2、管理人员岗位达标建设二、专业达标三、企业达标2、叙述学习建造师的法律责任和提升职业道德素养的重要性（可以从以下三个方面谈谈自己的学习体会（1）认识建造师承担的法律责任的种类；（2）提高建造师执业资格方面和工程实施过程中不良行为的防范能力；（3）树立正确的建造师职业道德核心价值理念）。（1）认识建造师承担的法律责任的种类包括两个方面1) 注册建造师个人直接承担的法律责任 2）与注册建造师密切相关的法律责任三种责任1）行政责任；包括行政处分和行政处罚。主要有停止执业、吊销执业资格、限制注册、没收违法所得、行政罚款和行政警告等2）刑事责任，主要包括重大责任事故罪、重大劳动安全事故罪、工程重大安全事故罪、串通投标罪、非国家工作人员受贿罪、行贿罪等3）民事责任（2）提高建造师执业资格方面和工程实施过程中不良行为的防范能力；（3）树立正确的建造师职业道德核心价值理念法律意识、责任意识、诚信意识、廉洁意识3、如何开展安全生产事故隐患排查和治理？1）建立安全生产隐患排查组织机构。2）制定隐患排查治理工作方案，明确排查重点，落实责任分工，制定隐患排查检查表。3)对排查出的事故隐患，要建立事故隐患台帐，逐一登记。一般事故隐患应按照五定原则（定人员、定时间、定责任、定标准、定措施），立即组织隐患整改。4）重大事故隐患应填报重大事故隐患登记表，及时报送企业主管部门。5）制定重大事故隐患专项治理方案6）项目负责人按照治理方案组织整改，企业主管部门进行督察督办，重大事故隐患实行隐患销案制度，整改完成后，由专业机构或主管部门进行验收评估。4、简述劳动争议的主要范围、解决方法及申请仲裁的时效期劳动争议的主要范围1） 因确认劳动关系发生的争议2） 因订立、履行、变更、解除和终止劳动合同发生的争议3） 因除名、辞退职工和职工辞职、自动离职发生的争议4） 因工作时间、休息休假、工资、社会保险、福利、培训以及劳动保护发生的争议5） 因劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿或者赔偿金等发生的争议6） 劳动者退休后，与尚未参加社会保险统筹的原用人单位因追索养老金、医疗费、工伤保险待遇和其他社会保险而发生的争议7） 法律、法规规定的其他劳动争议劳动争议的解决方法协商、调解、仲裁、提起诉讼申请仲裁的时效期为一年，从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算5、项目领导现场