企业常见合同范本.doc

1 / 97 企业常见合同范本企业常见合同范本 目目 录录 工业品买卖合同（示范文本）工业品买卖合同（示范文本） .2 2 建设工程勘察合同（一）建设工程勘察合同（一） （示范文本）（示范文本） .4 4 建设工程勘察合同（二）建设工程勘察合同（二） （示范文本）（示范文本） .9 9 建设工程设计合同（一）建设工程设计合同（一） （示范文本）（示范文本） .1515 建设工程设计合同（二）建设工程设计合同（二） （示范文本）（示范文本） .2121 建设工程委托监理合同（示范文本）建设工程委托监理合同（示范文本） .2626 工程建设监理委托合同工程建设监理委托合同 .3535 建设工程施工合同协议条款建设工程施工合同协议条款 .4040 销售确认书销售确认书 .4545 货物买卖合同货物买卖合同 .4646 货物买卖合同货物买卖合同 .5151 国际技术转让合同国际技术转让合同 .5656 中外来料加工（或来件装配）合同中外来料加工（或来件装配）合同 .6161 加工贸易合同的审批（深圳）加工贸易合同的审批（深圳） .6464 加工贸易合同范本的变更加工贸易合同范本的变更 .6767 2 / 97 国际补偿贸易合同国际补偿贸易合同 .6868 国际租赁合同国际租赁合同 .7171 劳动合同书劳动合同书 .7373 劳劳 动动 合合 同同 续续 订订 书书 .8383 劳劳 动动 合合 同同 变变 更更 书书 .8484 外商投资企业劳动合同外商投资企业劳动合同( (中文版本中文版本) ) .8585 劳动人事厅临时工（季节工、农民轮换工）劳动合同书劳动人事厅临时工（季节工、农民轮换工）劳动合同书 .8787 企业雇员的劳动合同（样本）企业雇员的劳动合同（样本） .9292 劳动合同劳动合同 .9494 集体合同集体合同 .9696 3 / 97 工业品买卖合同（示范文本）工业品买卖合同（示范文本） 【颁布单位颁布单位】国家工商管理局国家工商管理局 【注注】 GFGF2000200001010101 合同编号：合同编号： 出卖人：出卖人： 签订地点：签订地点： 买受人：买受人： 签订时间：签订时间： 年年 月月 日日 第一条、标的、数量、价款及交（提）货时间第一条、标的、数量、价款及交（提）货时间 （注：空格如不够用，可以另接。（注：空格如不够用，可以另接。 ） 第二条第二条 质量标准：质量标准： 第三条第三条 出卖人对质量负责的条件及期限：出卖人对质量负责的条件及期限： 第四条第四条 包装标准、包装物的供应与回收：包装标准、包装物的供应与回收： 第五条第五条 随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：随机的必备品、配件、工具数量及供应办法： 第六条第六条 合理损耗标准及计算方法：合理损耗标准及计算方法： 第七条第七条 标的物所有权自时起转移，但买受人未履行支付价款义务的，标标的物所有权自时起转移，但买受人未履行支付价款义务的，标 的物属于所有。的物属于所有。 第八条第八条 交（提）货方式、地点：交（提）货方式、地点： 第九条第九条 运输方式及到达站（港）和费用负担：运输方式及到达站（港）和费用负担： 第十条第十条 检验标准、方法、地点及期限：检验标准、方法、地点及期限： 第十一条第十一条 成套设备的安装与调试：成套设备的安装与调试： 第十二条第十二条 结算方式、时间及地点：结算方式、时间及地点： 第十三条第十三条 担保方式（也可另立担保合同）：担保方式（也可另立担保合同）： 第十四条第十四条 本合同解除的条件：本合同解除的条件： 第十五条第十五条 违约责任：违约责任： 第十六条第十六条 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人 4 / 97 协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第 种方式解决：种方式解决： （一）提交仲裁委员会仲裁；（一）提交仲裁委员会仲裁； （二）依法向人民法院起诉。（二）依法向人民法院起诉。 第十七条第十七条 本合同自起生效。本合同自起生效。 第十八条第十八条 其他约定事项：其他约定事项： 出卖人（章）出卖人（章） 住所：住所： 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 电电 话：话： 开户银行：开户银行： 帐帐 号：号： 邮政编码：邮政编码： 买受人（章）买受人（章） 住所：住所： 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 电电 话：话： 开户银行：开户银行： 帐帐 号：号： 邮政编码：邮政编码： 鉴（公）证意见：鉴（公）证意见： 鉴（公）证机关（章）鉴（公）证机关（章） 经办人：经办人： 年年 月月 日日 监制部门：监制部门： 印制单位：印制单位： 5 / 97 建设工程勘察合同（一）（示范文本）建设工程勘察合同（一）（示范文本） 【颁布单位颁布单位】建设部建设部 国家工商行政管理局国家工商行政管理局 【发文编号发文编号】GF】GF2000200002030203 【注注】 岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探 工工 程程 名名 称：称： 工工 程程 地地 点：点： 合合 同同 编编 号：号： （由勘察人编填）（由勘察人编填） 勘勘 察察 证书等级：证书等级： 发发 包包 人：人： 勘勘 察察 人：人： 签签 订订 日日 期：期： 中华人民共和国建设部中华人民共和国建设部 监制监制 国家工商行政管理局国家工商行政管理局 二二年三月年三月 发包人发包人 勘察人勘察人 发包人委托勘察人承担发包人委托勘察人承担 任务。任务。 根据根据中华人民共和国合同法中华人民共和国合同法及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况， 为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本 合同，共同遵守。合同，共同遵守。 第一条第一条 工程概况工程概况 . .工程名称：工程名称： . .工程建设地点：工程建设地点： . .工程规模、特征：工程规模、特征： . .工程勘察任务委托文号、日期：工程勘察任务委托文号、日期： . .工程勘察任务（内容）与技术要求：工程勘察任务（内容）与技术要求： . .承接方式承接方式 6 / 97 . .预计勘察工作量：预计勘察工作量： 第二条第二条 发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负 责。责。 . .提供本工程批准文件（复印件）提供本工程批准文件（复印件） ，以及用地（附红线范围），以及用地（附红线范围） 、施工、勘察、施工、勘察 许可等批件（复印件）许可等批件（复印件） 。 . .提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面 布置图。布置图。 . .提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。 . .提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管 道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。 . .发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相 应费用。应费用。 第三条第三条 勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。 勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。 第四条第四条 开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式 . .开工及提交勘察成果资料的时间开工及提交勘察成果资料的时间 . . .本工程的勘察工作定于年月日开工，本工程的勘察工作定于年月日开工， 年月日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因年月日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因 未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。 . . .勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准， 如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、 窝工等）时，工期顺延。窝工等）时，工期顺延。 . .收费标准及付费方式收费标准及付费方式 . . .本工程勘察按国家规定的现行收费标准计取费用；或以本工程勘察按国家规定的现行收费标准计取费用；或以 “预算包干预算包干” 、 “中标价加签证中标价加签证” 、 “实际完成工作量结算实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规等方式计取收费。国家规 定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、勘察人另行议定。定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、勘察人另行议定。 . . .本工程勘察费预算为元（大写）本工程勘察费预算为元（大写） ，合同，合同 生效后天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的作为定金，计生效后天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的作为定金，计 元（本合同履行后，定金抵作勘察费）元（本合同履行后，定金抵作勘察费） ；勘察规模大、工期长的大型勘察工程，发；勘察规模大、工期长的大型勘察工程，发 包人还应按实际完成工程进度时，向勘察人支付预算勘察费的包人还应按实际完成工程进度时，向勘察人支付预算勘察费的 7 / 97 的工程进度款，计元；勘察工作外业结束后天内，发包人的工程进度款，计元；勘察工作外业结束后天内，发包人 向勘察人支付预算勘察费的，计元；提交勘察成果资料后向勘察人支付预算勘察费的，计元；提交勘察成果资料后 天内，发包人应一次付清全部工程费用。天内，发包人应一次付清全部工程费用。 第五条第五条 发包人、勘察人责任发包人、勘察人责任 . .发包人责任发包人责任 . . .发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要 求，并按第二条规定提供文件资料。求，并按第二条规定提供文件资料。 . . .在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段）在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段） ，发包人应负责查，发包人应负责查 清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏 物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人 承担民事责任。承担民事责任。 . . .发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题 （如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响（如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响 施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排 水沟渠以及水上作业用船等）水沟渠以及水上作业用船等） ，并承担其费用。，并承担其费用。 . . .若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包 人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保 健防护，并承担费用。健防护，并承担费用。 . . .工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应根据勘察人提出的工程用工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应根据勘察人提出的工程用 料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，承担费用和运到现场，派人与勘察料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，承担费用和运到现场，派人与勘察 人的人员一起验收。人的人员一起验收。 . . .勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发 生的工作量支付勘察费。生的工作量支付勘察费。 . . .为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件，并承担费用；如不为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件，并承担费用；如不 能提供时，应一次性付给勘察人临时设施费元。能提供时，应一次性付给勘察人临时设施费元。 . . .由于发包人原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外，发包人应支付由于发包人原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外，发包人应支付 停、窝工费（计算方法见停、窝工费（计算方法见. .） ；发包人若要求在合同规定时间内提前完工（或提；发包人若要求在合同规定时间内提前完工（或提 交勘察成果资料）时，发包人应按每提前一天向勘察人支付元计算加班费。交勘察成果资料）时，发包人应按每提前一天向勘察人支付元计算加班费。 . . .发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、 8 / 97 数据、特殊工艺（方法）数据、特殊工艺（方法） 、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得 复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如 发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。 . . .本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。 . .勘察人责任勘察人责任 . . .勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术 要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负 责。责。 . . .由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予 补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察 人应承担全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除人应承担全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除 应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔 偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的。偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的。 . . .在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员 一起验收发包人提供的材料。一起验收发包人提供的材料。 . . .勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质 和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意 见，并办理正式变更手续。见，并办理正式变更手续。 . . .在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的 规章制度，承担其有关资料保密义务。规章制度，承担其有关资料保密义务。 . . .本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。 第六条第六条 违约责任违约责任 . .由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回 进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费（金额按预算的平均工日产值计算）进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费（金额按预算的平均工日产值计算） ， 工期按实际工日顺延外，还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。工期按实际工日顺延外，还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。 . .由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时， 其返工勘察费用由勘察人承担。其返工勘察费用由勘察人承担。 . .合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘 察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金；已进行勘察工作的，完成的工作察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金；已进行勘察工作的，完成的工作 量在以内时，发包人应向勘察人支付预算额的勘察费计元；量在以内时，发包人应向勘察人支付预算额的勘察费计元； 9 / 97 完成的工作量超过时，则应向勘察人支付预算额的勘察费。完成的工作量超过时，则应向勘察人支付预算额的勘察费。 . .发包人未按合同规定时间（日期）拨付勘察费，每超过一日，应偿付未发包人未按合同规定时间（日期）拨付勘察费，每超过一日，应偿付未 支付勘察费的千分之一逾期违约金。支付勘察费的千分之一逾期违约金。 . .由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过 一日，应减收勘察费千分之一。一日，应减收勘察费千分之一。 . .本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求返还定金；勘察人不履本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求返还定金；勘察人不履 行合同时，双倍返还定金。行合同时，双倍返还定金。 第七条第七条 本合同未尽事宜，本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充 协议与本合同具有同等效力。协议与本合同具有同等效力。 第八条第八条 其它约定事项：其它约定事项： 第九条第九条 本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决，也可由当地建设本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决，也可由当地建设 行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、勘察人同意由仲裁委行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、勘察人同意由仲裁委 员会仲裁。发包人、勘察人未在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协员会仲裁。发包人、勘察人未在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协 议的，可向人民法院起诉。议的，可向人民法院起诉。 第十条第十条 本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效；按规定到省级建设行政主本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效；按规定到省级建设行政主 管部门规定的审查部门备案；发包人、勘察人认为必要时，到项目所在地工商行政管部门规定的审查部门备案；发包人、勘察人认为必要时，到项目所在地工商行政 管理部门申请鉴证。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。管理部门申请鉴证。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。 本合同一式份，发包人份、勘察人份。本合同一式份，发包人份、勘察人份。 发包人名称：发包人名称： 勘察人名称：勘察人名称： （盖章）（盖章） （盖章）（盖章） 法定代表人：（签字）法定代表人：（签字） 法定代表人：（签字）法定代表人：（签字） 委托代理人：（签字）委托代理人：（签字） 委托代理人：（签字）委托代理人：（签字） 住住 所：所： 住住 所：所： 邮政编码：邮政编码： 邮政编码：邮政编码： 电电 话：话： 电电 话：话： 传传 真：真： 传传 真：真： 开户银行：开户银行： 开户银行：开户银行： 银行帐号：银行帐号： 银行帐号：银行帐号： 建设行政主管部门备案：建设行政主管部门备案： 鉴证意见：鉴证意见： （盖章）（盖章） （盖章）（盖章） 10 / 97 备案号：备案号： 经办人：经办人： 备案日期：备案日期： 年年 月月 日日 鉴证日期：鉴证日期： 年年 月月 日日 建设工程勘察合同（二）（示范文本）建设工程勘察合同（二）（示范文本） 【颁布单位颁布单位】建设部建设部 国家工商行政管理局国家工商行政管理局 【发文编号发文编号】GF】GF2000200002040204 【注注】 岩土工程设计、治理、监测岩土工程设计、治理、监测 工工 程程 名名 称：称： 工工 程程 地地 点：点： 合合 同同 编编 号：号： （由承包人编填）（由承包人编填） 勘勘 察证书等级：察证书等级： 发发 包包 人：人： 承承 包包 人：人： 签签 订订 日日 期：期： 中华人民共和国建设部中华人民共和国建设部 监制监制 国家工商行政管理局国家工商行政管理局 二二年三月年三月 发包人：发包人： 承包人：承包人： 发包人委托承包人承担工程项目的岩土工程任务，根发包人委托承包人承担工程项目的岩土工程任务，根 据据中华人民共和国合同法中华人民共和国合同法及国家有关法规，经发包人、承包人协商一致签订本及国家有关法规，经发包人、承包人协商一致签订本 合同。合同。 第一条第一条 工程概况工程概况 工程名称：工程名称： 工程地点：工程地点： 工程立项批准文件号、日期：工程立项批准文件号、日期： 岩土工程任务委托文号、日期：岩土工程任务委托文号、日期： 工程规模、特征：工程规模、特征： 11 / 97 岩土工程任务（内容）与技术要求：岩土工程任务（内容）与技术要求： 承接方式：承接方式： 预计的岩土工程工作量：预计的岩土工程工作量： 第二条第二条 发包人向承包人提供的有关资料文件发包人向承包人提供的有关资料文件 序序 号号资料文件名称资料文件名称份份 数数内容要求内容要求提交时间提交时间 第三条第三条 承包人应向发包人交付的报告、成果、文件承包人应向发包人交付的报告、成果、文件 序序 号号报告成果文件报告成果文件 名称名称 数量数量内容要求内容要求交付时间交付时间 第四条第四条 工期工期 本岩土工程自年月日开工至年月本岩土工程自年月日开工至年月 日完工，工期为天。由于发包人或承包人的原因，未能按期开工、日完工，工期为天。由于发包人或承包人的原因，未能按期开工、 完工或交付成果资料时，按本合同第八条规定执行。完工或交付成果资料时，按本合同第八条规定执行。 第五条第五条 收费标准及支付方式收费标准及支付方式 本岩土工程收费按国家规定的现行收费标准计取；或本岩土工程收费按国家规定的现行收费标准计取；或 以以“预算包干预算包干” 、 “中标价加签证中标价加签证” 、 “实际完成工作量结算实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家等方式计取收费。国家 规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、承包人另行议定。规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、承包人另行议定。 本岩土工程费总额为元（大写）本岩土工程费总额为元（大写） ，合同生效，合同生效 后天内，发包人应向承包人支付预算工程费总额的，计元作为定后天内，发包人应向承包人支付预算工程费总额的，计元作为定 金（本合同履行后，定金抵作工程费）金（本合同履行后，定金抵作工程费） 。 本合同生效后，发包人按下表约定分次向承包人预付（或支付）本合同生效后，发包人按下表约定分次向承包人预付（或支付） 工程费，发包人不按时向承包人拨付工程费，从应拨付之日起承担应拨付工程费的工程费，发包人不按时向承包人拨付工程费，从应拨付之日起承担应拨付工程费的 滞纳金。滞纳金。 拨付工程费时间（工程拨付工程费时间（工程 进度）进度） 占合同总额百分比占合同总额百分比金额人民币（元）金额人民币（元） 12 / 97 第六条第六条 变更及工程费的调整变更及工程费的调整 本岩土工程进行中，发包人对工程内容与技术要求提出变更，发包人应本岩土工程进行中，发包人对工程内容与技术要求提出变更，发包人应 在变更前天向承包人发出书面变更通知，否则承包人有权拒绝变更；承包在变更前天向承包人发出书面变更通知，否则承包人有权拒绝变更；承包 人接通知后于天内，提出变更方案的文件资料，发包人收到该文件资料之人接通知后于天内，提出变更方案的文件资料，发包人收到该文件资料之 日起天内予以确认，如不确认或不提出修改意见的，变更文件资料自送达日起天内予以确认，如不确认或不提出修改意见的，变更文件资料自送达 之日起第天自行生效，由此延误的工期顺延外，因变更导致承包人经济支之日起第天自行生效，由此延误的工期顺延外，因变更导致承包人经济支 出和损失，由发包人承担。出和损失，由发包人承担。 变更后，工程费按如下方法（或标准）进行调整：变更后，工程费按如下方法（或标准）进行调整： 第七条第七条 发包人、承包人责任发包人、承包人责任 发包人责任发包人责任 发包人按本合同第二条规定的内容，在规定的时间内向承包人提供发包人按本合同第二条规定的内容，在规定的时间内向承包人提供 资料文件，并对其完整性、正确性及时限性负责；发包人提供上述资料、文件超过资料文件，并对其完整性、正确性及时限性负责；发包人提供上述资料、文件超过 规定期限天以内，承包人按合同规定交付报告、成果、文件的时间顺延，规定规定期限天以内，承包人按合同规定交付报告、成果、文件的时间顺延，规定 期限超过天以上时，承包人有权重新确定交付报告、成果、文件的时间。期限超过天以上时，承包人有权重新确定交付报告、成果、文件的时间。 发包人要求承包人在合同规定时间内提前交付报告、成果、文件时，发包人要求承包人在合同规定时间内提前交付报告、成果、文件时， 发包人应按每提前一天向承包人支付元计算加班费。发包人应按每提前一天向承包人支付元计算加班费。 发包人应为承包人现场工作人员提供必要的生产、生活条件；如不发包人应为承包人现场工作人员提供必要的生产、生活条件；如不 能提供时，应一次性付给承包人临时设施费元。能提供时，应一次性付给承包人临时设施费元。 开工前，发包人应办理完毕开工许可、工作场地使用、青苗、树木开工前，发包人应办理完毕开工许可、工作场地使用、青苗、树木 赔偿、坟地迁移、房屋构筑物拆迁、障碍物清除等工作，及解决扰民和影响正常工赔偿、坟地迁移、房屋构筑物拆迁、障碍物清除等工作，及解决扰民和影响正常工 作进行的有关问题，并承担费用；作进行的有关问题，并承担费用； 发包人应向承包人提供工作现场地下已有埋藏物（如电力、电讯电缆、各种管发包人应向承包人提供工作现场地下已有埋藏物（如电力、电讯电缆、各种管 道、人防设施、洞室等）的资料及其具体位置分布图，若因地下埋藏物不清，致使道、人防设施、洞室等）的资料及其具体位置分布图，若因地下埋藏物不清，致使 承包人在现场工作中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任；承包人在现场工作中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任； 在有毒、有害环境中作业时，发包人应按有关规定，提供相应的防护措施，并在有毒、有害环境中作业时，发包人应按有关规定，提供相应的防护措施，并 承担有关的费用；承担有关的费用； 以书面形式向承包人提供水准点和坐标控制点；以书面形式向承包人提供水准点和坐标控制点； 发包人应解决承包人工作现场的平整，道路通行和用水用电，并承担费用。发包人应解决承包人工作现场的平整，道路通行和用水用电，并承担费用。 发包人应对工作现场周围建筑物、构筑物、古树名木和地下管道、发包人应对工作现场周围建筑物、构筑物、古树名木和地下管道、 13 / 97 线路的保护负责，对承包人提出书面具体保护要求（措施）线路的保护负责，对承包人提出书面具体保护要求（措施） ，并承担费用。，并承担费用。 发包人应保护承包人的投标书、报告书、文件、设计成果、专利技发包人应保护承包人的投标书、报告书、文件、设计成果、专利技 术、特殊工艺和合理化建议，未经承包人同意，发包人不得复制泄露或向第三人转术、特殊工艺和合理化建议，未经承包人同意，发包人不得复制泄露或向第三人转 让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，承包人有权索让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，承包人有权索 赔。赔。 本合同中有关条款规定和补充协议中发包人应负的责任。本合同中有关条款规定和补充协议中发包人应负的责任。 承包人责任承包人责任 承包人按本合同第三条规定的内容、时间、数量向发包人交付报告、承包人按本合同第三条规定的内容、时间、数量向发包人交付报告、 成果、文件，并对其质量负责。成果、文件，并对其质量负责。 承包人对报告、成果、文件出现的遗漏或错误负责修改补充；由于承包人对报告、成果、文件出现的遗漏或错误负责修改补充；由于 承包人的遗漏、错误造成工程质量事故，承包人除负法律责任和负责采取补救措施承包人的遗漏、错误造成工程质量事故，承包人除负法律责任和负责采取补救措施 外，应减收或免收直接受损失部分的岩土工程费，并根据受损失程度向发包人支付外，应减收或免收直接受损失部分的岩土工程费，并根据受损失程度向发包人支付 赔偿金，赔偿金额由发包人、承包人商定为实际损失的。赔偿金，赔偿金额由发包人、承包人商定为实际损失的。 承包人不得向第三人扩散、转让第二条中发包人提供的技术资料、承包人不得向第三人扩散、转让第二条中发包人提供的技术资料、 文件。发生上述情况，承包人应负法律责任，发包人有权索赔。文件。发生上述情况，承包人应负法律责任，发包人有权索赔。 遵守国家及当地有关部门对工作现场的有关管理规定，做好工作现遵守国家及当地有关部门对工作现场的有关管理规定，做好工作现 场保卫和环卫工作，并按发包人提出的保护要求（措施）场保卫和环卫工作，并按发包人提出的保护要求（措施） ，保护好工作现场周围的，保护好工作现场周围的 建、构筑物，古树、名木和地下管线（管道）建、构筑物，古树、名木和地下管线（管道） 、文物等。、文物等。 本合同有关条款规定和补充协议中承包人应负的责任。本合同有关条款规定和补充协议中承包人应负的责任。 第八条第八条 违约责任违约责任 由于发包人提供的资料、文件错误、不准确，造成工期延误或返工时，由于发包人提供的资料、文件错误、不准确，造成工期延误或返工时， 除工期顺延外，发包人应向承包人支付停工费或返工费，造成质量、安全事故时，除工期顺延外，发包人应向承包人支付停工费或返工费，造成质量、安全事故时， 由发包人承担法律责任和经济责任。由发包人承担法律责任和经济责任。 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，承包人未开始工作的，在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，承包人未开始工作的， 不退还发包人已付的定金；已进行工作的，完成的工作量在以内时，发包人不退还发包人已付的定金；已进行工作的，完成的工作量在以内时，发包人 应支付承包人工程费的的