工程劳务分包合同(同名13505).doc

建筑工程施工劳务分包合同（GF-2003-0214）工程名称：卓越香樟美域商住楼工程承包方：江苏盐城二建集团有限公司劳务分包方:河南省豫和建筑有限公司日 期： 二0一一年八月二十九日 工程施工劳务合同承包方：江苏盐城二建集团有限公司南阳分公司 （以下简称甲方）劳务方： 河南省豫和建筑有限公司 （以下简称乙方）南阳卓越房地产有限公司卓越.香樟美域商住楼工程项目由江苏盐城二建集团有限公司中标承建。经甲方考察，本工程基础和主体结构工程劳务分包给乙方施工。依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、河南省建筑市场管理条例及其他有关法律、行政法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，为明确双方职责、权利及义务关系，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。双方约定本工程按甲方管理体系程序文件要求组织施工，乙方各项工作必须满足管理体系程序文件要求。第一条、 劳务分包资质情况：1.1 资质证书号码：C10240410105161.2 发证机关：河南省建设厅1.3 资质专业及等级：砌筑作业壹级、钢筋作业分包壹级、模板作业分包壹级、焊接作业分包壹级。+第二条、 劳务分包工作对象：2.1 工程名称：卓越香樟美域商住楼。2.2 工程地点：南阳市明山路西、张衡路北。第三条、 劳务分包范围内容和单价：3.1 分包范围及单价：卓越香樟美域商住楼基础、柱、梁、屋顶等主体结构图纸范围内全过程的工作内容。主楼单价 124.6 元/平方米建筑面积（其中0.000以下主楼基础及地下室和屋面造型共计按主楼标准层二层面积计算）；裙房基础及地下室和主楼以外基础及地下室按 150.00 元/平方米建筑面积计算，裙房0.000以上部分按 100.00 元/平方米建筑面积计算。建筑面积计算计算规则按GB/T50353-2005建筑工程建筑面积计算规范的规定执行。电渣压力焊（包含焊剂等材料费）1.7元/个(按实结算)。直螺纹连接（含套筒）7元/个。具体分包内容如下：3.1.1劳务分包管理人员配置：项目总负责人一名、技术员多名、质检员一名、安全文明施工负责人一名、现场电工一名，木工、钢筋、混凝土分项工程班组负责人各一名。需要增加管理人员根据现场情况再配置。3.1.2模板分项工程：配模、模板安装固定、木工用脚手架搭拆、贴海绵条、封口胶带、预留洞口、拆模、拔钉清理、保养、刷隔离剂，混凝土浇筑时值班看模、周转材料装卸车、周转材料场内运输。钢管、扣件、模板、木方等按指定位置堆放整齐、使用过的对拉螺栓回丝修整、木工制作棚搭设和防护都为乙方施工。施工所需辅材机械设备包括：各种规格铁丝、铁钉、脱模剂、封口胶带、线绳、扫帚、支撑等辅材及安全帽（黄色）、安全带、安全手套等劳保用品和电钻、手压刨、电锯、手锯、平板刨床，二级配电箱以下的线箱及照明灯具等模板工所需的一切辅材、机械设备由乙方负责。3.1.3钢筋分项工程：钢筋卸车，按品种、规格分类堆放，挂牌标识及场内运输，钢筋翻样制作、绑扎、搭接、闪光对焊、插筋及铁件安装、保护层设置、浇混凝土时钢筋看护、钢筋焊接试件材料制作取样、钢筋堆放台及钢筋制作防护棚搭设防护等都为乙方施工。施工所含辅材及机械设备包括：各种规格铁丝、焊条、各品种垫块、石笔、扫帚等辅材和电焊手套、安全帽（黄色）、安全带、安全手套等劳保用品。电焊机、钢筋弯曲机、切断机、对焊机、拉直机在内的钢筋制作、绑扎、焊接和二级配电箱以下的线箱及照明灯具等所需要的一切机械设备由乙方负责。3.1.4砼及其他零星分项工程：从基础至主体完成施工全过程即：铲土、基坑及边坡清理、集水坑、电梯井边坡修理、四周找坡、砂石回填、夯实、砼浇筑振捣找平、剔凿、修补缺陷、砼养护、输送泵管道安装及拆除冲洗、雨天排水清理、所含辅材即五金工具包括：小斗车、灰桶、铁锨、抹子、震动棒、平板震动器、磨光机、搓面工具、刮尺、线绳和安全帽（黄色）、安全带、防护手套、胶鞋、雨衣等劳保用品及二级配电箱以下的线箱及照明灯具等所其他所需要的小型机械用具全部由乙方负责。楼梯、电梯口、四口五临边等室内安全防护搭设和安全施工通道搭设，材料及半成品指定位置分类堆放整齐，材料收集归库、施工场地及楼层清理打扫、做到工完场清，文明施工。3.1.5主体不含砌筑和构造柱工程，但阳台角柱及栏板、飘窗板及立板、空调板及立板、楼层造型、卫生间止水墙、基础胎膜在乙方施工范围之内。主体结束到装饰阶段如遇砼需修凿处理时，乙方必须派人即时完成，如乙方不处理，甲方将按建筑面积1.8元/每平方米从分包工程款中扣除。3.1.6 乙方必须完成后浇带所有工序工作。具体包括砼修凿、垃圾清理、钢筋除锈清理、二次立模及砼浇筑。3.1.7 工程施工中测量放线工作主要由乙方完成。3.1.8 临时设施搭设、木工制作棚、钢筋制作棚搭设楼层、安全施工通道搭设、场地清理打扫及四口、五临边防护、临时上人梯及防护棚搭设等安全防护和文明施工工作。3.1.9 各种机械操作人员人工已包含在合同总价中不另算费用。 3.1.10 如设计变更造成建筑面积变更加大或减少，按124.6元/相应增加或减少计算；设计变更造成零星工程量变化不另计算费用。3.1.11 甲方原因造成的返工，以及非乙方分包范围的用工，人工单价按53元/工日计算。乙方必须在其用工完毕后3日内与甲方办理好此费用结算，经批准后转入甲方财务入账，否则过期甲方对此费用不予认可。3.1.12 乙方住宿、伙食自行解决，房租费，水电费自理，已包含在合同价格中，甲方不承担此项费用。 3.1.13 乙方分包单价中已含5.00元/做为安全事故预防费、职工保险费等费用，乙方不得再另行计取费用。3.1.14 分包单价中包括本合同约定的条款以及夜间施工、冬雨季施工、材料二次搬运、超高作业、文明措施费和赶工措施费等因素，结算时不在增加任何项目。3.1.15 分包单价中为完成分包范围以内工程项目可能发生的一切费用。包括乙方对甲供材料现场卸车、整理、保管、场内运输费用、施工辅材和劳保施工费用、中小型机械工具费用、管理费、调迁费、利润和向有关部门交纳暂住户口费、治安费、卫生费、计划生育管理费。第四条、 工期及工期延误：4.1 开始工作日期： 2011 年 9 月 28 日，结束工作日期：2012年 6 月 12 日，总日历工期天数为 280 天（后期配合工作根据甲方工程进度同步施工）。4.2 乙方必须按施工进度总计划要求完成每个阶段工期控制点，同时必须保证项目部的月、周进度计划安排的落实，接受甲方的检查监督，保证按约定工期完工。工程实际进度滞后于进度计划时，乙方应按甲方要求采取补偿措施，保证满足计划要求。若补救无效，在十天内仍达不到计划要求，视为乙方无按期完工能力，甲方可以解除合同。乙方在接到通知后5日内撤离施工现场，按乙方已完合格的工程量的80%进行决算，并赔偿甲方的损失，以补偿后续工程的施工。4.3 因乙方原因造成工期控制点拖延，按30005000元/天给于罚款，在工程付款时扣除。4.4 因甲方材料供应延误的原因造成停工待料，工期顺延，超过3天以上者，甲方补助乙方在场施工人员每人每天生活费15元/天。如果由此造成停工的时间较长，从停工十日起，甲方不再补助乙方生活费，其人员由乙方调剂或转移，待工程复工时再行进场施工。4.5 甲方原因不能按期施工，应在约定的开工日期7天前书面通知乙方，工期相应顺延。4.6 乙方原因不能按时开工，应在约定的开工日期前7天书面形式向甲方提出延期开工的理由和要求，甲方批准延期开工的，工期相应顺延，否则工期不予顺延。第五条、 施工准备工作 5.1 本合同签定后分包方组织足够人材机，待甲方通知进场。5.2 分包队伍进场前，乙方必须提前向甲方代表提供进场人员花名册及项目管理机构。乙方管理人员及特殊工种持证上岗率必须达到100%，操作工种持证上岗率不低于90%，生产工人必须经过必要的专业技术培训才能上岗。第六条、 工程承包人的权利责任及义务6.1 甲方驻现场代表许思明，职务：项目执行经理。 6.2 甲方驻现场代表行使合同约定的权力，履行合同约定的职责，甲方代表可委派具体管理人员承担自己的部分权力和责任，但涉及经济责任和工期的事务必须经本人确认为有效。6.3 甲方代表的指令、通知等应以书面形式，本人签字后交给乙方办理签收，必要时可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认，甲方代表未及时予以书面确认，乙方应于甲方代表发出口头指令后3日内提出书面确认要求，甲方代表在乙方书面提出确认要求后3日内不予答复，视为乙方要求已被确认。乙方认为甲方代表指令不合理，应在24小时内提出书面申告，甲方代表收到乙方申告后24小时内作出修改、撤销或继续执行的决定，以书面形式通知乙方。紧急情况下，甲方要求乙方立即执行的指令或乙方虽有异议但甲方决定继续执行的指令，乙方应予执行，因指令错误发生的费用和给乙方造成的损失由甲方承担，延误工期的相应顺延。6.4 甲方代表易人，应提前7天通知乙方，后任继续履行前任的责任。6.5 组建与工程相适应的项目管理班子，实施工程施工全面组织管理和协调。6.6 负责编制施工组织设计，制定项目管理目标，实施对工程质量、安全生产、文明施工、工期、CI形象、计量、检测、试验、化验的控制、监督、检查和验收。6.7 负责工程测量定位、技术交底、安全交底和施工方案。6.8 按时提供图纸、及时交付应供材料、设备、周转材料、安全设施，保证施工需要。6.9 负责分部分项检验批验收工作，保证工程施工的连续性。6.10 随时检查乙方施工设备、材料保管等情况，检查乙方现场管理人员、特殊工种和其他技术工人的有效证件及持证上岗情况，乙方违犯规定或工作达不到要求的标准时，有权要求乙方进行整改、返修。6.11 甲方发现乙方有违法违纪、不能胜任工作或不服从管理的，有权要求乙方清退。6.12 甲方发现乙方有转包，再分包行为或无履约能力，可以解除合同。6.13 按合同约定，向劳务分包人支付劳务款。6.14 负责与业主、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。第七条、 劳务分包人的权利责任及义务：7.1 乙方驻工地代表刘建红，职务：现场总负责人。7.2 乙方驻工地代表行使合同约定的权力，履行合同约定的职责，乙方的要求、申告和通知应以书面形式经本人签字后，送交甲方办理签收。7.3 乙方代表易人应提前7天通知甲方，征得同意后方可调整，调离人员必须在接任到位办理交接后方可离任，后任继续承担前任应负的责任。7.4 乙方投入施工人员约为300人。配备完全胜任本工程各项要求的项目管理人员。施工期间不得随意调整，如未及时到位或随意调整视为乙方违约，确需调整时应提前通知甲方。乙方管理人员未经甲方批准脱离施工岗位或缺岗，发现一次，罚200元/次/天。管理人员持有规定要求的岗位证书，特殊工种必须具有相应的上岗证书，技术工人必须具有技术等级证书。乙方按甲方管理计划对相应施工范围要求的人员种类、级别和人数安排入场，持证上岗。7.5 乙方将所有进场施工人员名单及身份证复印件上报甲方存档，施工现场必须实行实名制管理，并做好工人出勤记录、任务完成记录。未上报的施工人员名单和身份证复印件，甲方视为无此人在本工程工作。7.6 乙方必须与每个劳务作业人员签订劳动合同,不得私招乱聘、使用零散工。乙方必须按时向劳务作业人员结清、发放劳动报酬，发放数额不得少于当月南阳市最低生活保障金标准，并做好劳务报酬发放记录，工资发放表见附表。（分包单价中其中人工工资占65%）。7.7 乙方收到劳务费后必须首先支付工人劳务报酬。7.8 根据施工组织设计总进度计划要求，每月20日前提出下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按工程承包人要求提交旬、周、日作业计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划。在规定的时间内完成每个工期控制点报甲方批准后实施，严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求精心组织、精心施工。各工序完成后必须进行自检，报甲方检查验收合格后，方可进行下道工序施工。对不合格产品及工序及时予以修整和返工，承担由于自身原因造成的质量修改、返工、工期拖延造成的损失及各种罚款。7.9 根据甲方提供的标高，定位的基准点、线，具体负责承包范围内的测量放线工作。7.10 乙方应提前7天上报材料计划。材料计划、钢筋下料单、模板、钢管、扣件、木方等周转材料计划，由甲方核实批准后施工。7.11 周转材料计划，妥善保管，合理利用。甲方提供或租赁给劳务分包人使用的机具、周转材料及其他设施，按甲方统一规划堆放材料、机具，按标准化工地要求设置标牌。 7.12 加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全。承担由于自身原因造成安全事故的损失及各种罚款7.13 自觉遵守法律、法规及甲方、业主的各项管理规章制度，服从甲方及有关部门的管理，自觉接受其监督、检查，与现场其他单位搞好协调配合，接受甲方随时检查其设备、材料保管使用情况及其操作人员的有效证件，持证上岗情况。乙方现场人员如有违法违纪，不能胜任工作或不服从管理的，甲方要求清退时，应立即清退，及时调换满足要求素质人员进场施工。7.14 对本合同承包范围内的工程向甲方负责，未经甲方授权或允许，不得擅自与业主及有关部门建立工作关系，严禁向无关人员（包括其它施工队伍、地方有关部门和人员，甲方未明确的知情人员等）泄密，如发生上述情况，乙方向甲方支付1元/违约金，由此造成的不良后果乙方自负，同时甲方有权视具体情节对乙方进行任何处罚（包括终止合同）。7.15 乙方分包范围内的施工任务必须组织自有力量完成，未经甲方授权许可，乙方不得转包或再分包。如发生转包或再分包，甲方有权终止合同，另换施工队伍，由此产生的费用由乙方承担。7.16 对甲方的指令应迅速执行，如因乙方行动迟缓给甲方造成影响或损失的，乙方承担全部责任和费用，在甲方指令要求的时间内，乙方未予执行，甲方可安排他人完成，所发生的费用从乙方价款中扣除。7.17 负责按政府规定办理本单位现场人员的工伤保险和意外伤害保险，并将保单提交给甲方办理施工有关手续。政府规定按工程由甲方统一办理保险的，保险费用由乙方承担。7.18 除非本合同另有约定，乙方应对其作业内容实施完工负责，应承担总包合同约定的与分包范围劳务作业有关的所有义务及工作程序。第八条、 暂停施工： 甲方认为确有必要暂停施工时，应书面通知乙方，并在发出停工通知后48小时内提出书面处理意见。乙方实施甲方作出的处理意见后，可以书面提出复工要求，经甲方同意后方可恢复施工。因甲方原因造成停工的，影响的工期相应顺延，因乙方原因造成停工的，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延。第九条、 质量与检验：9.1 工程质量必须达到市优质结构主体的质量等级，质量等级依据现行的工程质量检验评定标准以工程验收权力单位（部门）评定的等级为准。9.2 乙方必须严格按照现行的工程质量验收规范、设计图纸及有关要求精心组织施工。确保实现质量目标，达不到质量标准的部分，乙方应按甲方要求及时返修，直到满足质量要求。因甲方原因达不到质量标准，由甲方承担返工的经济支出，工期相应顺延，因乙方原因达不到质量标准，乙方承担返工费用，工期不予顺延。返工仍达不到质量标准的，视为乙方不具备满足质量要求的技术和管理实力，甲方可以解除合同，乙方在接到通知后天内撤离现场，承担因此给甲方造成的损失。9.3 质量违约，因乙方原因造成工程不能获得市优质主体时，在清包总价内扣乙方4.00元/平方米。9.4 质量检查。乙方应加强内部检查工作，坚持自检、互检、交接检制度。每道工序施工完毕，乙方自检合格后向甲方报验，积极的做好配合工作，为检查、检验提供便利条件，对查出的不合格产品，必须在指定的时间内完成整改或返工工作，达到验收标准，方可进入下道工序的施工，并承担自身原因导致的返工、修改的全部费用及其他责任。第十条、 安全与文明施工10.1 安全目标：杜绝死亡和重伤事故，轻伤频率不超过1.5，杜绝机械和火灾事故，创建市级文明工地，因乙方原因造成本工程达不到“市级文明工地”（以工程验收权力部门评定的等级为准）的，在清包总价内扣乙方3.00元/平方米，并承担甲方的其他损失（包括各种罚款）。10.1 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理制度，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承担（包括各项罚款）甲方不承担任何连带责任。10.2 乙方应建立安全保证体系，制定安全施工责任制度，明确安全岗位职责，做到班前安全交底，提高全员的安全意识和安全知识，严守安全规则，确保安全施工。在本工程中如发生安全事故，应立即向甲方报告，并组织紧急抢救，做好现场保护工作，甲方不承担任何连带责任。10.3 乙方所有进场人员不得酗酒，不得打架斗殴。如发生一次打架斗殴、无论责任是非，处罚20005000元次，其它发生费用及责任有责任方承担。10.4 乙方应严格执行建设主管部门及环保、环卫、消防、治安等有关管理部门对施工现场管理的有关规定和甲方的有关管理制度。做到工完场清，建筑垃圾堆放到指定地点，经常保护现场整洁，所有材料按规格、品种堆放整齐，机械车辆停放合理，楼层防护符合规范要求。10.5 安全生产和文明施工协议书详见附表。第十一条、 材料控制与节约11.1 乙方应计划管理，准确提供计划用量和使用时间，避免不合理存量占用资金影响工程用款或不能及时供应影响施工，如计划不及时或不准确而影响施工和造成的其它损失由乙方承担。11.2 甲方供应的材料领取后妥善保管，合理使用，采取有效的节约措施和限额领料控制手段，不得丢失、损坏和浪费，努力节约原材料，降低工程成本。如有丢失、损坏和不合理使用（模板、木方、钢筋、水泥、对拉螺栓等），一经发现，由乙方照价（甲方采购价再加10%采购费）赔偿，从付款中扣除。第十二条、 价款支付方法12.1 四层封顶付已完成合格工作量80%（平时不在支付生活费）。12.2 五层向上按每月完成合格工作量80%付款。12.3. 主体结构验收符合要求付至90%，剩余10%保修金在住户入住两年后如无主体质量问题一次付清。12.4 乙方委派的合同价款收取负责人为 蒋明健，身份证号码：42010219620814039x职务： 经理 ，联系电话南阳市住址： 南阳市张衡东路药庄 ，甲方必须将合同价款支付给乙方委派的合同价款收取负责人，并索要收款证明（必须盖有单位财务章）。乙方合同价款收取负责人收到合同价款后产生的分配问题由乙方自行负责。第十三条、 违约责任13.1 甲方未能及时给出必要的指令、确认、批准或不按合同约定履行其他义务应承担因此给乙方造成的停工、窝工损失，影响工期相应顺延。13.2 发生违约事件，除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，或另有合同解除的约定，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。13.3 因一方违约使合同无法履行，另一方欲解除合同，除本合同另有约定外及法律规定，应提前5天通知违约方签订解除合同的协议，按合同约定及法律规定解除合同，通知到达对方时生效。13.4 违约损失除合同另有约定外，只计算直接损失。第十四条、 工程停建或缓建 由于政策变化、不可抗力，业主与甲方或乙方以外的原因导致工程停建或缓建，使合同无法履行，乙方应妥善做好已完工程和已购材料的保护和移交工作，按甲方要求将自带机械和人员撤离现场。甲方应为乙方撤出提供必要条件，按业主支付情况支付乙方已完工程款，并按业主的赔偿情况，将乙方应得款额分配给乙方。第十五条、 资金筹备 乙方预备部分资金投入本工程施工使用，如出现工程资金暂时短缺，在两个月内乙方保证工程施工正常进行。第十六条、 其他16.1 乙方施工人员在施工现场外出现任何问题，均由乙方自负一切责任和因此发生的费用，甲方不承担任何连带责任。16.2 本合同第12.3条剩余10%工程款作为履约保证金（工期、质量、安全文明施工等本合同约定条款），在满足本合同的各项条款，按本合同约定付款时段结清；因乙方自身原因不能满足本合同的各项条款，给甲方工程施工和企业信誉造成了损害，甲方有权扣留部分或全部履约保证金。16.3 严禁乙方施工人员将甲方材料、工器具带出工地，如发生此种情况，乙方按原材料的10倍以上赔偿，根据情节对乙方处罚。16.4 乙方在施工过程中，不能满足合同约定的条款，乙方必须无条件退场，按乙方已完合格工程量的80%进行决算，并赔偿甲方的损失，以补偿后续工程施工。16.5 乙方交风险金伍万元，四层主体结束后，经检查无质量安全问题后全额退还。16.6 附表：安全生产和文明施工协议书一份；工人工资发放表一份；分包方营业执照、资质证书、安全生产许可证复印件各一份；乙方法人或法人委托书一份。第十七条、 争议17.1 双方在合同履行中发生争议，应本着友好的原则协商解决，协商不成时，向南阳市仲裁委员会申请仲裁。17.2 发生争议后，双方都应继续履行合同，保证施工连续。如乙方自行停止施工，甲方可以自行解除合同。第十八条、 合同的生效和终止18.1 双方盖章后生效，工程全部完工验收，工程结算费用支付完毕后合同终止。18.2 本合同一式四份，甲乙双方各执二份。 甲方：（公章） 乙方：（公章） 甲方代表： 乙方代表： 地 址： 地 址： 电 话： 电 话： 日 期： 日 期：附表 安全生产和文明施工协议书承包人：分包人：为了强化对分包工程的安全管理，落实安全生产责任制，依据中华人民共和国建筑法、中华人民共和国安全生产法、建设工程安全生产管理条例等有关法律法规，经双方协商一致，签订本协议，双方共同遵照执行。一、 分包人责任：1、分包人应遵守建设工程安全生产有关管理规定，严格按照安全操作规定组织施工，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任损失和因此发生的的费用，造成安全事故并承担刑事责任。2、分包人现场施工安全向承包人负责，必须遵守承包人的一切安全管理规章制度，服从承包人的安全管理监督。3、分包人要做到班前安全交底，作业前要自查自检，并有安全检查文字记录，如发现安全隐患，及时排除并立即上报。不违规作业，做到自己不被伤害，也不伤害他人。4、分包人对新进场工人必须进行三级安全教育后上岗，调换新岗位必须进行新岗位安全教育。5、分包人对承包人提出的安全隐患，必须立即整改，经承包人检查验收合格后，方可继续施工。6、分包人必须保证特殊工种持证上岗。全员持安全培训证上岗，进场人员由分包人负责统计，名单报送承包人，由承包人与分包人共同组织安全培训教育，进场工人如是分包人的原因未向承包人报送名单，且无证上岗，分包人承担相关责任，每发现一人罚分包人500元。7、分包人不准使用不合格设备进场施工，按规定做好设备运行记录。8、分包人发生重伤以上的安全事故，应立即进行应急处理与抢救，采取措施减少人员伤亡和事故损失，保护好现场并同时报告承包人。由承包