工程施工合同.doc

工程施工合同 导读：合同编号：工程施工合同工程名称： 发 包 方： 承 包 方：签订日期：年月日发包方：（甲方）承包方：（乙方）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及 其它有关法建设工程施工合同合同编号：工程施工合同工程名称： 发 包 方： 承 包 方：签订日期：年月日发包方：（甲方）承包方：（乙方）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及 其它有关法律、法规和规章，结合本工程具体情况，双方协商达成如 下协议：一、 工程概况 1、 工程地点： 2、 承保范围：3、 承包方式：4、 合同金额：1）本工程合同总价元人民币。2）根据约定单价及实际工作量计算。二、工期开工日期竣工日期三、甲方工作1、将施工所需水电线路安装到施工现场并保证施工时的需要。2、开工前进行图纸交接，组织图纸会审及技术交底。 3、协调处理施工现场关系。 4、对乙方的工作分阶段分区域的验收确认。 5、四、乙方工作 1、分阶段分区域地向甲方报送施工计划和工程进度情况。 2、遵守有关部门对施工现场的交通和施工噪音等管理规定。 3、遵守施工现场各项管理制度。 4、施工前和施工中对职工进行安全教育，做好防火、防盗、防触电工作。 5、在图纸会审和技术交底后，向甲方提交施工组织设计（施工方案）和进度计划。 6、五、验收标准和方式 1、由甲方组织阶段性验收或竣工验收，验收工作必须在国家法律法规范围内，并以相关质检标准为准则进行。 2、乙方在验收前应书面通知甲方，甲方在收到乙方呈送的验收申请报告后，应在 3 日内组织验收，无特别申明的情况下，3 日后 视为甲方默许乙方的施工质量和数量，同意核算。3、4、六、设计变更及合同价款的调整 施工中甲方对原设计进行变更，甲方应提前向乙方发出书面通知。因变更而增加的费用由甲方承担，并相应延长工期。七、工程价款及结算 合同生效后，甲方按下表约定分 3 次向乙方预付或支付工程款，甲方应按时拨付工程款，甲方如不能按时拨付工程款，从应付 款之日起承担应付款的利息。拨付工程款时间 合同签订 主体框完 工程竣工付 付 75 成付 20 5金额八、材料设备的供应 1、甲方按双方约定提供的材料设备有： 水通，路通，电通，场地平整2、乙方应对负责供应的材料设备提供产品合格证明，性能测试报告。 材质单等。3、乙方需要使用代用材料时，须经甲方代表必准方可使用。 4、乙方服从总包方的现场管理，遵守工地各项规定。九、争议甲乙双方发生争议时，可通过协商或申请施工合同管理机关会同有关部门协调友好解决，友好协商或调解不成的，可以向辖区仲裁机构调解与仲裁或向辖区人民法院起诉。十、违约 甲方或乙方不能按本协议条款约定内容，履行自己的各项义务或发生使合同无法履行的行为，应承担相应的违约责任，包括支付违约 金，赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失如属甲方责任或不可抗 拒之因素影响则工期顺延。本合同关于发包人违约的具体责任： （1）发包人不按分包合同约定支付工程款（预付款、进度款）， 导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。十一、补充条款十二、