劳务协议范本.docVIP

劳务协议甲方：乙方：丙方：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法 “中标通知书：及其他有关法律、行政法规，遵循平等地、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程安装、调试施工事项协商一致，订立本合同。一、组成协议的文件组成本合同的文件包括以下内容：1、 本施工合同；2、 本工程招标文件及其答疑；3、 本工程投标书及其附件和中标通知书；4、 本合同补充条款；5、 标准、规范及有关技术文件；6、 招标施工图纸；7、 双方有关本工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，应首先执行发包人的有关要求（以文字通知为准），然后由合同双方协商解决。二、工程概况工程名称：配电箱安装、调试项目。工程地点：工程内容：本工程建筑面积67854平方米，地上四层，地下一层，结构形式为框架剪力墙结构体系。内容包括：配电箱安装、调试项目，具体内容如下：1、 配电箱432台的安装、调试。2、 最终工程量以施工图纸为准。三、工程承包范围1、本合同为交钥匙工程：采用包施工、不包材料的承包方式进行施工。2、本工程的招标设计图纸、招标文件、图纸答疑文件、投标文件、所包含的低压配电箱安装、调试项目，均在本合同承包范围内。四、合同工期开工日期：2013年 月 日待定（待发包人员另行书面通知进场，以甲方书面开工日期为准）。竣工日期： 年 月 日（待定）；合同日期：总日历天数30天。五、质量标准工程质量标准：省优质工程。六、合同中标价款与支付1、中标金额（大写）人民币：叁拾捌万元整（ 元）2、付款方式：合同签订后，主要设备到现场安装完毕，支付至合同总额50%（计： ）；综合联动调试符合要求后，付至合同额的85%（计： ）；经最终用户验收合格后付至95%（计： ），其余5%（计： ）作为质保金我，质保期满后一次性付清。七、双方的责任和义务（1）本工程未经发包人同意承包人不准转包、分包。若发现承包人擅自转包、分包，发包人有权终止合同并没收承包人履约保证金，由此造成的一切损失由承包人负责承担。（2）发包人向承包人提供原设计施工一套图纸，由承包人根据现场实际优化完成最终施工。承包人进场施工时间，待发包人另行通知。（3）图纸会审和设计交底时间：开工前三日内。承包人应认真核对相关的图纸，并对本工程的现状及其结构安全做出准确的鉴定。（4）承包人向发包人承诺按照合同约定进行安装、调试施工，在质量保修期内承担工程质量保修2年责任。承包人应执行本工程招标文件、投标文件、售后服务承诺和补充条款内容。（5）发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项并执行本工程合同约定的条款内容。（6）承包人应于开工前向发包人提交详细的施工组织设计，并严格按照发包人、监理方批准的施工组织设计进行安全施工。（7）对已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：工程竣工移交前的成品保护工作，由承包人自行负责保护及承担费用。（8）承包人要积极协调处理好四周紧邻关系，办理一切本工程内的施工及验收手续。（9）在履行本合同义务的范围内，在承包人提出合理的使用计划后，发包人应及时向承包人协调施工临时用电和用水，所用电费和水费由承包人承担。（10）承包人应按有关规定办理交纳本工程施工现场人员的意外伤害保险金。（11）工期延误：因发包人原因造成工程停工工期延误时，需经发包人现场代表和监理批准确认后，工期可相应延长，每延误10天补偿承包方1000元。因承包人原因造成工程停工工期延误时，承包人需报发包人现场代表和监理批准确认，每延误10天罚款1000元。（12）本工程安全生产目标：杜绝死亡事故。承包人必须严格按照国家安全生产管理条例及行业的有关标准进行施工，全面履行安全施工义务，承包人独立承担本工程施工范围内的一切人身意外伤害和安全责任事故及费用。（13）竣工验收：承包人提供竣工图的约定：工程竣工7日内提供竣工图八套、电子版一套供发包人备案。八、违约与处罚1、本工程达不到安全生产目标的扣除35%的合同履约保证金，并由承包人承担相关赔偿责任，发包人保留由此给发包人信誉和其他方面所造成损失的索赔权利。2、发包人因故（承包人违约时）认为工程有终止必要时，须终止合同的全部或一部分工程，一经发包人书面通知，承包人应立即停止，并由承包人谴散进场工人，并按已完工程量的200%违约费用，赔偿发包人并终止本合同。3、承包人因故（发包人违约时）认为工程有终止必要时，发包人负责赔偿承包人已完成工程量的200%违约费用并终止本合同。4、本合同在履行过程中发生的违约争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，提交本工程所在地仲裁委员会仲裁或依法向工程所在地人民法院起诉。九、其它约定发包人在与承包人签订正式合同时，应一并签订xxx配电箱安装、调试项目工程质量保修书，作为本合同附件：1Xxx工程安装、调试项目工程质量保修书甲方：乙方：丙方： 双方根据中华人民共和国建筑法和建筑工程质量管理条例，经协商一致，对xxx配电箱安装、调试项目工程签订本工程质量保修书。一、 工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，对洛阳广电中心配电箱安装、调试项目，应按照投标文件的承诺内容免费承担本工程质量保修全部责任。二、 质量保修期双方约定xxx配电箱安装、调试项目工程，本协议所列工程范围由xxx保期2年。三、 质量保修责任1、 承包人应当按照本工程投标文件所承诺的保修范围和时限，在接到发包人保修通知后，立即派人保修。承包人不按约定进行保修的，发包人有权委托他人保修，费用从承包人质保金中扣除。2、 发生紧急抢修事故后，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3、 质量保修完成后，由发包人组织验收。四、 其他本工程质量保修书，由发包人、承包人双方在合同签订时共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。双方约定本工程合同一式拾贰份，发包人、承包人各持陆份，具有同等法律效力，双方签字、盖章后生效。甲方： 法人代表：（签章） 乙方： 法人代表