省水性涂料产品质量监督检验中心建设项目设计.doc

河南省水性涂料产品质量监督检验中心建设项目设计 招 标 文 件 项目编号 长交采 号 招 标 人 长垣县质量技术监督检验测试中心 招标代理机构 河南创达建设工程管理有限公司 日 期 二 一七年二月 目 录 第一章河南省水性涂料产品质量监督检验中心建设项目招标公告 矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔 第二章投标人须知 聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測 第三章合同条件及格式 残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骒 第四章设计条件及技术要求 酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧荭 第五章投标文件及格式 彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑诒尔 第六章评标标准和方法 謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔點鉍 河南省水性涂料产品质量监督检验中心建设项目 招标公告 河南省水性涂料产品质量监督检验中心建设项目已经相关部门批准 现对该项目的设计 监理进 行公开招标 欢迎符合相应资格条件的投标人参加 厦礴恳蹒骈時盡继價骚卺癩 一 招 标 人 长垣县质量技术监督检验测试中心 二 招标编号 长交采 号 三 项目名称 河南省水性涂料产品质量监督检验中心建设项目 四 工程地点 长垣县汝河路与潘阳湖路交叉口西北角 五 招标内容 本项目公划分为两个标段 设计标段 总体规划设计 相关单体及其他配套附属设施建筑方案 初步设计 施工图及施工 后期配合等相关设计服务 具体内容详见招标文件 茕桢广鳓鯡选块网羈泪镀齐 监理标段 总建筑面积约 主要建设检验中心和后勤服务用房及其他附属基础配套设施的全过 程监理 具体内容详见招标文件 鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴縈诘 六 资金来源 财政资金 七 投标人应具备的条件及资格 具有独立承担民事责任的能力 具有良好的商业信誉和健全的财务会计能力 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 参加政府采购活动近五年 在经营活动中无重大违法记录 具有有效的营业执照和税务登记证 或三证合一营业执照 设计标段 投标人必须具备建设行政主管部门颁发的建筑行业 建筑工程 设计甲级或工 程设计综合甲级资质的企业 拟派项目负责人具有相关专业高级技术职称 同时具有国家一级注 册建筑师执业资格 籟丛妈羥为贍偾蛏练淨槠挞 监理标段 投标人须具有房屋建筑工程监理乙级及以上资质 拟派总监理工程师应具有国家注 册的房建专业监理工程师资格 預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴買闥 投标单位须提供企业注册所在地或项目所在地检察机关出具的投标单位 法定代表人和委托代 理人的无行贿犯罪档案查询证明 必须在有效期内 渗釤呛俨匀谔鱉调硯錦鋇絨 根据 关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知 财库 号 的规定 对列入 失信被执行人 重大税收违法案件当事人名单 政府采购严重违法失信行为记录名单的投标单位 拒绝参与本项目招标投标活动 查询渠道 信用中国 网站 中国政府采购网 河南省政 2 23 府采购网 附本公司在以上任意一个网站上的查询记录 铙誅卧泻噦圣骋贶頂廡缝勵 对于出借资质围标 串标的从业单位 一经查实 列入黑名单 并取消其该项目投标资格 本次招标不接受联合体投标 本次招标采用资格后审 八 报名购买招标文件时必须提供以下证明文件原件备查及复印件一份 并加盖投标单位公章 若是委托报名 须提供唯一授权委托书 原件 和被授权人身份证 被授权人与本单位签订的 劳动合同 授权委托书详见长垣县公共资源交易管理中心网站 擁締凤袜备訊顎轮烂蔷報赢 若是法定代表人参与报名 须提供营业执照和法定代表人身份证 有效的营业执照 税务登记证 组织机构代码证 或三证合一营业执照 设计标段 企业资质证书 建设行政主管部门颁发的建筑行业 建筑工程 设计甲级或工程设计综合甲级 资质的企业 项目负责人职称证书 国家一级注册建筑师执业资格证书 监理标段 注册监理工程师证书 按以上要求领取了招标文件并不视为通过资格审查 资格审查工作在开标后由评标委员会独立 负责 未通过资格审查的投标视为无效投标 贓熱俣阃歲匱阊邺镓騷鯛汉 九 报名及购买招标文件时间 年月 日至年 月 日 法定公休日 节假日除外 上午 下午 坛摶乡囂忏蒌鍥铃氈淚跻馱 十 报名及购买招标文件地点 长垣县公共资源交易管理中心 地址 长垣县财审大厦七楼服务大厅 十一 招标文件售价 元份 现金支付 售后不退 十二 递交投标文件截止时间及开标时间 年月日上午 十三 投标文件递交地点及开标地点 长垣县财审大厦八楼房间第一开标室 十四 发布公告的媒体 本次招标公告同时在 中国采购与招标网 河南招标采购综合网 河南省政府采购网 河南省公共资源交易公共服务平台 长垣县公共资源交易管理中心网 网站上发布 蜡變黲癟報伥铉锚鈰赘籜葦 十五 联系人及联系方式 招标人 长垣县质量技术监督检验测试中心 联系人 阔先生 联系电话 招标代理机构 河南创达建设工程管理有限公司 联系人 刘先生 报名联系电话 十六 监督单位及联系电话 长垣县财政局 长垣县监察局 长垣县检察院 长垣县质量技术监督检验测试中心 河南创达建设工程管理有限公司 年 月 日 第二章 投标人须知 一 投标须知前附表 3 23 项号条款号内容说明与要求 项目名称河南省水性涂料产品质量监督检验中心建设项目 建设地点长垣县汝河路与潘阳湖路交叉口西北角 建设规模 项目占地约亩 总用地面积约 其中总建筑面积约 主要建设检验中心栋 层 建筑面积约 后勤服务用房 栋 层 建筑面积约 设置地上机动车停车位约个 绿 地面积约 道路广场面积约 招标人 招 标 人 长垣县质量技术监督检验测试中心 地 址 长垣县宏力大道中段 联 系 人 阔先生 联系方式 招标代理机构 招标代理机构 河南创达建设工程管理有限公司 联 系 人 刘先生 电 话 质量要求符合国家现行设计规范 规程 规定等 设计周期日历天 投标截止时间年月日上午时分 招标范围 本项目总体规划设计 相关单体及其他配套附属设施建筑 方案 初步设计 施工图及施工后期配合等相关设计服务 简单装饰 区内室外管网等方案 投标人资质 等级要求 投标人必须具备建设行政主管部门颁发的建筑行业 建筑 工程 设计甲级或工程设计综合甲级资质的企业 资格审查方式资格后审 投标预备会议本项目不召开投标预备会 踏勘现场投标单位自行组织踏勘现场 投标人疑问及 澄清 投标人若有疑问请以书面形式向招标人提出 投标人提出问题的截止时间 距投标截至日期日前 招标人书面澄清的时间 距投标截至日期日前 投标人收到确认时间 收到澄清后小时内 报价采用的币种人民币 投标有效期从投标截止之日起 日历天 投标保证金额 投标保证金的金额 人民币元整 交纳方式 电汇或转账 在年 月 日 时 以到账时间为准 前以电汇 转账方 式从基本户缴入长垣县公共资源交易管理中心指定的银行 账户 汇款事由必须注明长交采 号投标保证金 收款单位 长垣县公共资源交易管理中心投标保证金往来 账户 开 户 行 长垣县农村信用合作联社营业部 4 23 账 号 在年 月 日 时前投标单位凭银行出据的交款证明到 长垣县公共资源交易管理中心换取收款收据 保证金的退还方式 投标单位的投标保证金一律采用转账 或电汇方式退还与投标单位名称一致的账号 公示期满后 未中标的投标单位请及时提交本单位的银行 账户资料和资金往来收据 客户名称 长垣县公共资源交 易管理中心 往来项目填 长交采 号投标保证金 金额项填本单位交纳的投标保证金数额 并填明开票人和 开票日期 加盖本单位财务专用章 中标单位除提供往 来数据之外还要提供与甲方签订的合同复印件 投标人备选方案本项目不接受投标人递交备选方案 投标文件份数 正本壹份 副本肆份 应同时提交与投标文件内容一致的 电子版正版盘一个 盘必须确保无病毒感染 并能正常使 用 并与标书正本一起密封 电子版必须清楚标明投标 人名称 投标文件提交 地点及截止时间 地 点 长垣县财审大厦八楼房间第一开标室 时 间 年月日上午时分 开 标 时 间 同投标文件提交截止时间 地 点 同投标文件提交地点 评标方法及标准综合评估法 详见第六章 评标标准和方法 设计责任保险招标人可要求中标人提交设计责任保险 招标控制价由招标人确定 小写 元 大写 元整 最终设计成果包括 设计说明书 总平面规划图 透视图 项目彩色鸟瞰图 装订成文本格式 道路与指标分析 含套规划设计方案 效果图须通过规划会 按照相关规定提供施工图纸和电子版的图纸 包括单体建筑 道路 绿化 给排水 消 防 道路铺装 照明 强弱电等全部内容 总体规划设计须提供方案 方案须经业主满意 包括道路 绿化 给排水 消防 道路 铺装 小品设施 照明 强弱电等 投标人中标后进行方案深化 经甲方审核通过后进行初步设计 初步设计通过后完成施 工图等设计 招标人对未中标人不进行补偿 本次招标代理服务费按照按计价格 号 发改办价格 号 发改价格 号文规定缴纳招标 代理服务费由中标单位支付 根据 中华人民共和国招标投标法实施条例 规定 异议 投诉按以下程序进行 投标人对招标文件有异议的 应当在递交投标文件截止之日日前向招标人或招标代理机 构提出异议 投标人对评标结果有异议的 应当在中标候选人公示期间向招标人或招标代理机构提出 招标人或招标代理机构在收到投标人异议后三日内作出答复 并以书面形式答复异议投 标人或其他利害关系人 但答复内容不涉及商业秘密 提出异议的投标人或其他利害关 5 23 系人须提供相关证明材料 并对异议内容的真实性承担责任 异议联系人 刘先生 电话 电话 电子信箱 电子信箱 地址 长垣县人民路西段地址 长垣县人民路西段邮编 邮编 投标人或者其他利害关系人对招标人或招标代理机构的异议答复不满意或在规定时间内 未得到答复的 投标人或者其他利害关系人可以自知道或者应当知道之日起日内向有关 行政监督部门 长垣县财政局 投诉 提出投诉前 应当先向招标人或招标代理机构提 出异议 投诉联系方式 长长垣垣县县财财政政局局 电电话话 地地址址 长长垣垣县县财财政政局局房房间间 6 23 二 投标须知 本项目设计招标依据为 中华人民共和国招标投标法 国家发展改革委员会等八部委 工程建设项目 勘察设计招标投标办法 原 国家计委等七部委 评标委员会和评标方法暂行规定 建设部 建筑 工程设计招标投标管理办法 等有关法律法规及规定 買鲷鴯譖昙膚遙闫撷凄届嬌 一 总则 项目概况及招标范围 项目概况 本次设计招标项目的位置 周边环境 地质与地貌 气候与水文条件 道路交通 电力 通信 上下 水 热力等市政基础设施条件以及拟建项目性质 内容 建设规模等内容 详见本招标文件第四章 设 计条件与技术要求 綾镝鯛駕櫬鹕踪韦辚糴飙钪 招标范围 本次设计招标的范围见投标须知前附表 资格合格的投标人 投标人应符合下列全部条件 在中华人民共和国境内登记注册的 具有法人资格的有能力提供招标项目设计及其服务且具有投标须 知前附表第项要求的设计资格的设计企业 驅踬髏彦浃绥譎饴憂锦諑琼 资格审查方式见评标办法 投标人在提交的投标文件中须包括资格后审资料 原件在开标时检查 只有最终通过资格审查的投 标人才有可能成为本项目的中标人 猫虿驢绘燈鮒诛髅貺庑献鵬 本项目不接受联合体报名并参加投标 投标预备会议及现场踏勘 本项目不召开投标预备会 本项目由投标人自行对项目现场及环境进行踏勘并承担踏勘现场所发生的自身费用 二 招标文件说明 招标文件的组成 本招标文件包括以下内容 第一章 招标公告 第二章 投标须知 第三章 合同条件及格式 第四章 设计条件及技术要求 第五章 投标文件及格式 第六章 评标标准和方法 除内容外 招标人在投标截止时间日前 以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容 均为招 标文件的组成部分 对招标人和投标人起约束作用 锹籁饗迳琐筆襖鸥娅薔嗚訝 投标人获取招标文件后 应仔细检查招标文件的所有内容 如有残缺等问题应及时向招标人提出 否则 由此引起的损失由投标人自己承担 投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项 格式 条 款和规范要求等 若投标人的投标文件没有按招标文件的要求提交全部资料 或投标文件没有对招标 文件做出实质性响应 其风险由投标人自行承担 并根据有关条款规定 该投标有可能被拒绝 構氽頑 黉碩饨荠龈话骛門戲 招标文件的澄清 投标人若对招标文件有任何疑问 应按照本须知前附表第项规定的截止时间前以书面形式向招标人提 出澄清要求 无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清 或是根据投标人的要求对招标 文件做出澄清 招标人都将于投标截止时间日前以书面形式予以澄清 同时将书面澄清文件向所有投 标人发送 投标人在收到该澄清文件后应于本须知前附表第项规定的时间内 以书面形式给予确认 该澄清作为招标文件的组成部分 具有约束作用 輒峄陽檉簖疖網儂號泶蛴镧 招标文件的修改 招标文件发出后 在提交投标文件截止时间日前 招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改 招标文件的修改将以书面形式发送给所有购买招标文件的投标人 投标人应于收到该修改文件后按本 须知前附表第项规定的时间内 以书面形式给予确认 招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分 具有约束作用 尧侧閆繭絳闕绚勵蜆贅瀝纰 招标文件的澄清 修改 补充等内容均以书面形式明确的内容为准 当招标文件 招标文件的澄清 修改 补充等在同一内容的表述上不一致时 以最后发出的书面文件为准 识饒鎂錕缢灩筧嚌俨淒侬减 为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清 修改 补充等内容进行研究 招标人 7 23 将酌情延长提交投标文件的截止时间 具体时间将在招标文件的修改 补充通知中予以明确 凍鈹鋨劳 臘锴痫婦胫籴铍賄 三 投标文件的编写 投标语言 投标文件和本项目澄清 修改 补充等通知文件均应以中文书写 计量单位 除工程规范中另有规定外 投标文件使用的度量衡单位 均应使用中华人民共和国法定计量单位 投标文件的组成 投标文件由商务部分和技术部分二部分组成 采用资格后审的还应包括资格审查文件 商务部分主要包括下列内容 投标函及投标函附表 法定代表人授权委托书 投标保证金 资格后审资料 投标申请人基本情况表 可加部分说明 类似项目的设计业绩及有关证明材料 正在设计的项目一览表 拟投入本项目设计人员汇总表 拟投入本项目的主要设计人简历表 服务承诺书 其他资料 技术部分主要包括下列内容 设计说明 项目设计实施方案 包含各单体建筑平 立 剖面图 其他技术文件 文本 含总平面图 透视图 鸟瞰图等 投标文件格式 投标文件包括本须知中全部内容 投标人提交的投标文件应当使用招标文件第五章 投标文件格式 所 提供的投标文件全部格式 表格可以按同样格式扩展 恥諤銪灭萦欢煬鞏鹜錦聰櫻 投标文件技术文件的编制 投标文件应按第五章 投标文件格式 进行编写 如有必要 可以增加附页 作为投标文件的组成部分 其中 投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上 可以提出比招标文件要求更有利于招标人的 承诺 鯊腎鑰诎褳鉀沩懼統庫摇饬 投标文件应当对招标文件有关计划设计周期 投标有效期 质量要求 设计依据与规范 招标范围等 实质性内容作出响应 硕癘鄴颃诌攆檸攜驤蔹鸶胶 投标文件所有文字 图形和图像应用不褪色的材料书写或打印或者描绘 并由投标人的法定代表人或 其委托代理人签字并盖单位公章 委托代理人签字的 投标文件应附法定代表人签署的授权委托书 投标文件应尽量避免涂改 行间插字或删除 签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表 阌擻輳嬪諫 迁择楨秘騖輛埙 文本 为便于评标 所有投标人要提交文本 至少应包括 总体规划平面图 总体规划鸟瞰图 各单体外观效果图 设计方认为有必要的其他效果图等 其余内容由投标人自定 投标报价 本工程的投标报价采用本须知投标须知前附表所规定的方式进行报价 报价内容 投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和 其中包括招标范围规定的设计及其配套 技术服务的所有费用 投标报价应采用投标函及其附表规定的格式 氬嚕躑竄贸恳彈瀘颔澩纷釓 如有报价的补充规定 见本须知前附表 8 23 投标人的投标报价 应是完成合同条款上所列招标范围的全部 不得以任何理由予以重复 为投标人 计算单价或总价的依据 除非招标人对招标文件予以修改 投标人应按本招标文件及招标人提供的技 术资料进行报价 任何有选择的报价将不予接受 釷鹆資贏車贖孙滅獅赘慶獷 投标人可先到项目所在地踏勘 以充分了解项目位置 地质地貌 气候与水文条件 交通状况 电力 上下 下水 热力和天然气等市政基础设施及任何其他足以影响其提交设计方案的可实现性和承包价 的情况 任何因中标人忽视或误解项目基本情况 而使招标人在项目实施过程中蒙受的损失 将由中 标人按一定比例对招标人进行赔偿 怂阐譜鯪迳導嘯畫長凉馴鸨 投标货币 本工程投标报价采用的币种为人民币 投标有效期 投标有效期见本须知前附表所规定的期限 在此期限内 凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有 效 谚辞調担鈧谄动禪泻類谨觋 在特殊情况下 招标人在原定投标有效期内 可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期 的要求 对此要求投标人须以书面形式予以答复 投标人可以拒绝招标人这种要求 而不被没收投标 保证金 同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件 但需要相应的延长投标 担保的有效期 在延长的投标有效期内本须知第条关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用 嘰觐詿 缧铴嗫偽純铪锩癱恳 投标保证金 投标人应在提交投标文件截止时间前日 按有关规定提交本须知前附表所规定数额的投标保证金 并 作为其投标文件的一部分 熒绐譏钲鏌觶鷹緇機库圆鍰 对于未能按要求提交投标保证金的投标 招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝 未中标的投标人的投标保证金将中标通知书发放后五个工作日内予以退还 中标人的投标保证金 在签订合同后五个工作日内予以退还 如投标人发生下列情况之一时 投标保证金将被没收 中标人因自身原因未能在规定期限内与招标人签订合同 投标人在投标有效期满前撤回投标 投标人的备选方案 本项目不接受投标人提交备选投标方案 投标文件的份数和签署 投标人应按投标须知前附表要求提供投标文件的份数 投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝 黑墨水笔书写 字迹应清晰易于辨认 并应在投标文件封面的右上角清楚地注明 正本 或 副本 正本和副本如有不一致之处 以正本为准 投标文件封面 投标函均应加盖投标人印章并经法定代表人或其授权代表签字或盖章 由授 权代表签字或盖章的在投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书 投标文件签署授权委托书格 式 签字 盖章及内容均应符合要求 否则投标文件签署授权委托书无效 鶼渍螻偉阅劍鲰腎邏蘞阕簣 投标人如对投标文件有修改 修改处应由投标人加盖投标人的印章或由法定代表人或其授权代表签字 或盖章 纣忧蔣氳頑莶驅藥悯骛覲僨 四 投标文件的提交 投标文件的装订 密封和标记 投标文件的装订要求 投标文件分商务标 技术标两部分内容 应使用打印或不能擦去的墨水书写 文字要清晰 语意要明确 投标文件的商务文件 技术文件正本与副本均应采用胶装方式装订 不得 采用活页夹等可随时拆换的方式装订 商务部分用幅面装订 须写明工程名称和投标单位名称 技术 部分装订成文本格式 须写明工程名称和投标单位名称 颖刍莖蛺饽亿顿裊赔泷涨负 投标人应将所有投标文件商务标 技术标的正本和所有副本分别密封 并在密封袋上清楚地标明 正 本 或 副本 濫驂膽閉驟羥闈詔寢賻減栖 在投标文件密封袋上均应 写明招标人名称和地址 投标人名称和地址 注明下列识别标记 招标编号 工程名称 年月日时分开标 此时间以前不得开封 如果投标文件没有按本投标须知的规定装订和注明标记及密封 招标人将不承担投标文件提前开封的 9 23 责任 对由此造成提前开封的投标文件将予以拒绝 并退还给投标人 銚銻縵哜鳗鸿锓謎諏涼鏗穎 所有投标文件的密封袋的封口处应加盖投标人印章 投标文件的编制应按本须知前附表所规定的的有关格式及要求填报 投标文件的提交 投标人应按本须知前附表所规定的地点 于截止时间前提交投标文件 投标文件的截止时间见本须知前附表规定 招标人在投标截止时间以后收到的投标文件 将被拒绝并 退回给投标人 挤貼綬电麥结鈺贖哓类芈罷 招标人可按本须知规定以修改补充通知的方式 酌情延长提交投标文件的截止时间 在此情况下 投 标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间 均以延长后新的投标截止时间为准 赔荊紳谘侖 驟辽輩袜錈極嚕 到投标截止时间止 招标人收到的投标文件少于个的 招标人将依法重新组织招标 投标文件的补充 修改与撤回 投标人在提交投标文件以后 在规定的投标截止时间之前 可以书面形式补充修改或撤回已 提交的投标文件 并以书面形式通知招标人 补充 修改的内容为投标文件的组成部分 投标人对投标文件的补充 修改 应按本须知第条有关规定密封 标记和提交 并在内外层投标文件 密封袋上清楚标明 补充 修改 或 撤回 字样 塤礙籟馐决穩賽釙冊庫麩适 在投标截止时间之后 投标人不得补充 修改投标文件 在投标截止时间至投标有效期满之前 投标人不得撤回其投标文件 否则其投标保证金将被没收 五 开标 开标 招标人按本须知前附表所规定的时间和地点公开开标 并邀请所有投标人参加 按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封 并退回给投标人 投标文件有下列情况之一的投标 招标人不予接受 逾期送达的或未送达至指定地点 未按招标文件要求密封的 开标程序 开标由招标人或委托招标代理机构主持 由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况 也可以由招标人委托的公证机构检查并公证 经确认无误后 由有关工作人员当众拆封 宣读投标人名称 投标价格 设计周期 是否提交了投标 保证金和投标文件的其他主要内容 裊樣祕廬廂颤谚鍘羋蔺递灿 招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的投标文件 开标时都应当众予以拆封 宣读 招标人对开标过程进行记录 并存档备查 六 评标 评标委员会与评标 招标人依法组建评标委员会 评标委员会由有招标人代表及有关技术 经济专家组成 成员人数为人 以上单数 有关技术 经济专家从评标专家库中随即抽取 仓嫗盤紲嘱珑詁鍬齊驁絛鯛 评标委员会负责对投标文件进行审查 质疑 评估和比较 评标的内容与程序 评标的内容包括对技术部分和商务部分的评审和比较 评标程序如下 组建评标委员会 评委预备会 初步评审 详细评标 完成评标报告 评标委员会按照本办法 对进入详细评标的投标文件进行独立评标打分 按评标委员会成员分值算术 平均值计算出的数值即为投标人的得分 依据投标人得分多少确定其排名次序 绽萬璉轆娛閬蛏鬮绾瀧恒蟬 初步评审应包括投标单位资格审查和投标文件有效性的认定 详细评审内容包括商务标评审和技术标评审 投标及投标文件的有效性 评标过程中 投标文件出现下列情形之一的 将作为无效投标文件 废标 不再进入详细评标 投标文件未按照本须知的要求装订 密封和标记的 投标文件有关内容未按规定加盖投标人印章或未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的 未响应招标文件的实质性要求和条件 投标文件的关键内容字迹模糊 无法辨认的 10 23 投标人有下列情况之一的 其投标将作废标处理或被否决 投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金或者投标保函的 与其他投标人相互串通报价 或者与招标人串通投标的 以向招标人或评标委员会成员行贿的手段谋取中标的 以他人名义投标 或者以其他方式弄虚作假 投标人未能通过资格审查的 投标人报价高于招标控制价的 对投标文件的审查和响应性的确定 评标委员会将组织审查投标文件是否完整 规定的设计方案是否提交 要求的投标保证金是否已有效 提供 文件是否恰当地签署 骁顾燁鶚巯瀆蕪領鲡赙骠弒 评标委员会将确定每一投标人是否对招标文件的要求作出了实质性的响应 而没有重大偏离 实质性 响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款 条件和规定且没有重大偏离或保留 重大偏离或保留 是指设计方案与项目可行性研究的主要技术指标不一致 或影响到招标文件规定的服务范围 设计质 量和要求 或限制了招标人的权利和投标人的义务的规定 而纠正这些偏离将影响到提交实质性响应 投标的投标人的公平竞争地位 瑣钋濺暧惲锟缟馭篩凉貿锕 评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据 评标委员会有权拒绝被确定为非实质性响应的投标 投标人不能通过修正或撤回不符合之处而使其投 标成为实质性响应的投标 鎦诗涇艳损楼紲鯗餳類碍穑 投标文件的澄清 如评标委员会对投标文件有疑问 可以向投标人发出书面质疑函 投标人应对质疑函中的问题进行逐 一书面解答 并由投标人授权代表签字 按照评标委员会要求的时间提交 如投标人不提交对质疑函 的书面解答或其书面解答不为评标委员会接受 其投标有可能被拒绝 栉缏歐锄棗鈕种鵑瑶锬奧伛 投标文件的评估和比较 对所有实质性响应招标文件要求的投标文件 评标委员会将采用相同的程序和标准 遵循公平 公正 科学和择优的原则 按综合评估法进行评审 确定投标人的排名 辔烨棟剛殓攬瑤丽阄应頁諳 评标标准和方法详见本招标文件第五章 评标标准和方法 评标委员会依据本招标文件第五章 评标标准和方法 对投标文件进行评审和比较 向招标人提出书 面评标报告 并依次推荐排名位于前一至三名的合格投标人为中标候选人 峴扬斕滾澗辐滠兴渙藺诈機 招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人 依据国家和地方现行法规确定中标 人 招标人也可以授权评标委员会依据现行法规直接确定中标人 詩叁撻訥烬忧毀厉鋨骜靈韬 评标过程的保密 开标后直至授予中标人合同为止 评标委员会成员和与评标工作有关的工作人员不得透露对投标文件 的评审和比较 中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况 则鯤愜韋瘓賈晖园栋泷华缙 在投标文件的评审和比较 中标候选人推荐以及授予合同的过程中 投标人向招标人和评标委员会施 加影响的任何行为 都将会导致其投标被拒绝 胀鏝彈奥秘孫戶孪钇賻锵咏 中标人确定后 招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释 未中标人不得向评 标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料 鳃躋峽祷紉诵帮废掃減萵輳 七 授予合同 招标人拒绝投标的权力 招标人不承诺将合同授予投标报价最低的投标人 招标人在发出中标通知书前 有权依据评标委员会 的评标报告拒绝不合格的投标 稟虛嬪赈维哜妝扩踴粜椤灣 中标通知书 招标人对评标结果未提出疑异并确认结果之后 由招标代理机构向中标人发出中标通知书 中标人确定后 招标代理机构将于日内向招标人提交书面的招标代理工作报告 设计合同的签订 招标人与中标人将于中标通知书发出之日起日内 按照招标文件和中标人的投标文件订立书面设计合 同 陽簍埡鲑罷規呜旧岿錟麗鲍 中标人如因自身原因不按本投标须知的规定与招标人订立合同 则招标人将废除授标 投标保证金不 予退还 给招标人造成的损失超过投标保证金数额的 还应当对超过部分予以赔偿 同时依法承担相 应法律责任 沩氣嘮戇苌鑿鑿槠谔應釵蔼 中标人应当按照合同约定履行义务 完成中标项目的设计任务 不得将中标项目的设计转让 转包 给他人 钡嵐縣緱虜荣产涛團蔺缔嵛 知识产权 11 23 招标人或者中标人采用其他未中标人投保文件中技术方案的 应先征得该未中标人的书面同意后 并支付合理的使用费方可使用 懨俠劑鈍触乐鹇烬觶騮揚銥 第三章 合同条件及格式 建设工程设计合同 参考 民用建设工程设计合同 工 程 名 称 工 程 地 点 合 同 编 号 由设计人编填 设计 证书 等级 发 包 人 设 计 人 签 订 日 期 中华人民共和国建设部 国家工商行政管理局 监制 发包人 设计人 发包人委托设计人承担工程设计 经双方协商一致 签订本合同 第一条 本合同依据下列文件签订 中华人民共和国合同法 中华人民共和国建筑法 建设工程勘察设计市场管理规定 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章 建设工程批准文件 第二条 本合同设计项目的内容 名称 规模 阶段 投资及设计费等见下表 建设规模设计阶段及内容 序 号 分项目 名称层数 建筑面积 方案初步设计施工图 估算总投 资 万元 费率估算设计 费 元 说 明 第三条 发包人应向设计人提交的有关资料及文件 序 号 资料及文件名称份数提交日期有关事宜 第四条 设计人应向发包人交付的设计资料及文件 序 号 资料及文件名称份数提交日期有关事宜 设计说明书 总平面规划图 单体建筑平面图 透视图 项 目彩色鸟瞰图等 12 23 道路与指标分析 规划设计方案套 风格效果图效果图须通过规划会 施工图纸 包括单体建筑 道 路 绿化 给排水 消防 道 路铺装 照明 强弱电等全部 内容 套并提供电子版的图纸 总体规划设计方案 方案须经业主满意 包括 道路 绿化 给排水 消 防 硬质小品 照明 强 弱电等 设计的费用以人民币结算 第六条 双方责任 发包人责任 发包人按本合同第三条规定的内容 在规定的时间内向设计人提交资料及文件 并对其完整性 正确 性及时限负责 发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计 发包人提交上述资料及文件超过 规定期限天以内 设计人按合同第四条规定交付设计时间顺延 超过规定期限天以上时 设计人员有 权重新确定提交设计文件的时间 謾饱兗争詣繚鮐癞别瀘鯽礎 发包人变更委托设计项目 规模 条件或因提交的资料错误 或所提交资料作较大修改 以致造成设 计人设计需返工时 双方除需另行协商签订补充协议 或另订合同 重新明确有关条款外 发包人应 按设计人所耗工作量向设计人增付设计费 呙铉們欤谦鸪饺竞荡赚趱為 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时 如果设计人能够做到 发包人应根据 设计人提前投入的工作量 向设计人支付赶工费 莹谐龌蕲賞组靄绉嚴减籩诹 发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员提供必要的工作生活及交通等方便条件 发包人应保护设计人的投标书 设计方案 文件 资料图纸 数据 计算软件和专利技术 未经设计 人同意 发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改 复制或向第三人转让或用于本合同外 的项目 如发生以上情况 发包人应负法律责任 设计人有权向发包人提出索赔 麸肃鹏镟轿騍镣缚縟糶尔 摊 设计人责任 设计人应按国家技术规范 标准 规程及发包人提出的设计要求 进行工程设计 按合同规定的进度 要求提交质量合格的设计资料 并对其负责 納畴鳗吶鄖禎銣腻鰲锬颤階 设计合理使用年限为年 设计人按本合同第二条和第四条规定的内容 进度及份数向发包人交付资料及文件 设计人交付设计资料及文件后 按规定参加有关的设计审查 并根据审查结论负责对不超出原定范围 的内容做必要调整补充 设计人按合同规定时限交付设计资料及文件 负责向发包人及施工单位进行 设计交底 处理有关设计问题和参加竣工验收 風撵鲔貓铁频钙蓟纠庙誑繃 设计人应保护发包人的知识产权 不得向第三人泄露 转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料 如发生以上情况并给发包人造成经济损失 发包人有权向设计人索赔 灭嗳骇諗鋅猎輛觏馊藹狰廚 设计方案应得到业主认可 设计过程中设计人与业主紧密配合 业主对设计方案的合理修改意见设计人应予以采纳 设计过程中业主要求设计人员一同前往外地考察 设计人应予以配合 设计人员的路费 住宿费由设 计人承担 餐费及其它费用由业主负担 铹鸝饷飾镡閌赀诨癱骝吶转 如果由设计人设计施工图纸 设计人应明确项目负责人 项目负责人应全过程服务 平常每月至少到 施工现场巡视一次 出现关键性技术问题时 应随叫随到 攙閿频嵘陣澇諗谴隴泸鐙浍 第七条 违约责任 在合同履行期间 发包人要求终止或解除合同 设计人未开始设计工作的 不退还发包人已付的定金 已开始设计工作的 发包人应根据设计人已进行的实际工作量 不足一半时 按该阶段设计费的一半 支付 超过一半时 按该阶段设计费的全部支付 趕輾雏纨颗锊讨跃满賺蚬騍 发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费 每逾期支付一天 应承担支付金额 13 23 千分之二的逾期违约金 逾期超过天以上时 设计人有权暂停履行下阶段工作 并书面通知发包人 发 包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建 发包人均按条规定支付设计费 夹覡闾辁駁档驀迁锬減汆藥 设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充 由于设计人员错误造成工程质量事故损 失 设计人除负责采取补救措施外 应免收直接受损失部分的设计费 并赔偿发包人由此造成的损失 视絀镘鸸鲚鐘脑钧欖粝佥爾 由于设计人自身原因 延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间 每延误一 天 应减收该项目设计费的千分之二 偽澀锟攢鴛擋緬铹鈞錠铃铋 合同生效后 设计人要求终止或解除合同 设计人应双倍返还定金 第八条 其它 付款方式 合同签订后递交初步成果后支付设计费 完成设计图纸审查 设计成果交齐后 支付设计 费 剩余在项目竣工验收后一次性付清 緦徑铫膾龋轿级镗挢廟耬癣 发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题 设计人应予支持 设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图 由发包人自费向有关出版部门购买 本合同第四条 规定设计人交付的设计资料及文件份数超过 工程设计收费标准 规定的份数 设计人另收工本费 騅憑钶銘侥张礫阵轸蔼揽齊 本工程设计资料及文件中 建筑材料 建筑构配件和设备 应当注明其规格 型号 性能等技术指标 设计人不得指定生产厂 供应商 发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时 所需要费用由发包 人承担 疠骐錾农剎貯狱颢幗騮鸪詼 发包人委托设计人配合引进项目的设计任务 从询价 对外谈判 国内外技术考察直至建成投产的各 个阶段 应吸收承担有关设计任务的设计人参加 出国费用 除制装费外 其它费用由发包人支付 镞锊过润启婭澗骆讕瀘載撻 发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务 另行支付费用 由于不可抗力因素致使合同无法履行时 双方应及时协商解决 本合同发生争议 双方当事人应及时协商解决 也可由当地建设行政主管部门调解 调解不成时 双 方当事人同意由仲裁委员会仲裁 未达成仲裁书面协议的 可向人民法院起诉 榿贰轲誊壟该槛鲻垲赛纬闼 本合同一式陆份 发包人叁份 设计人叁份 本合同经双方签章后生效 本合同未尽事宜 双方可签订补充协议 有关协议及双方认可的来往电报 传真 会议纪要等 均为 本合同组成部分 与本合同具有同等法律效力 邁茑赚陉宾呗擷鹪讼凑幟结 其它约定事项 发包人名称 盖章 设计人名称 盖章 法定代表人 签字 法定代表人 签字 授权代表 签字 授权代表 签字 邮政编码 邮政编码 电 话 电 话 传 真 传 真 开户银行 开户银行 银行帐号 银行帐号 第四章 设计条件及技术要求 一 建设项目的具体情况 本项目的建设用地位于河南省长垣县汝河路与鄱阳湖路交叉口西北角 规划总用地面积为 合亩 总建筑面积 主要建设检验中心栋 层 建筑面积 后勤服务用房栋 层 建筑面积 购置检 验检测设备台个 设置地上机动车停车位个 绿地面积 道路广场面积 同时完善项目区室外给 排水 电力 消防等附属基础设施 嵝硖贪塒廩袞悯倉華糲饃励 二 工程设计基本条件 规划用地面积 场地情况 现有状况 工程场地自然条件 自行考察 招标人提供设计条件电子版 电子地形图 三 规划设计内容及要求 总体原则 工程建筑方案设计应符合中华人民共和国及项目所在地政府部门现行的建筑工程建设标准 设计规范 14 23 制图标准和有关规定的要求 该栎谖碼戆沖巋鳧薩锭谟贛 方案设计应符合 先进 经济 适用 环保 绿色节能 的总建设原则 本项目应满足当地城市规划 市政建设及环保等方面的要求 建筑单体设计应做到整体协调 做到人 流 车流顺畅 便捷 要求功能布局合理 分区明确 劇妆诨貰攖苹埘呂仑庙痙湯 建筑风格能充分体现行业特性 建筑材料及设备选择方面 要重点考虑技术领先 经济合理 环保和 绿色节能 臠龍讹驄桠业變墊罗蘄嚣驮 严格执行国家建设有关规定 注重使用功能的完整 做到实用 经济 绿色节能 节材 节水和环保 设计内容 检验中心 面积约 检验中心做为项目区的形象建筑 要显高大与突出 后勤服务用房 面积约 为整个项目提供后勤保障 设计要求 总体要求 工程建设规划应根据科研办公一体化的需要 结合建筑与景观 环境与城市的关系 充 分考虑持续发展的要求 体现总体规划的可操作性和先进性 鰻順褛悦漚縫冁屜鸭骞阋苈 交通组织 交通组织应充分考虑到功能分区 安全 景观 应急疏散等因素 做到畅通 便捷 易 于管理 穑釓虚绺滟鳗絲懷紓泺視娇 环境与绿化 应充分考虑到景观设置 硬地与绿化相结合 应具备工作人员交流 休闲散步的场所 绿化率不低于 隶誆荧鉴獫纲鴣攣駘賽涝鈧 停车应按个 建筑面积设计小型汽车停车位 考虑 超宽超长特种车辆停车位 可以考虑地下停车 浹 繢腻叢着駕骠構砀湊農瑤 消防设计 样本保存库及综合实验楼为多层科研办公建筑 耐火等级为二级 总平面规划充分考虑消 防通道的设置 与周围建筑物防火间距满足现行规范的要求 物料室 测序实验室 信息室 档案室 要求采用气体灭火 灭火方式 气体灭火 七氟丙烷 鈀燭罚櫝箋礱颼畢韫粝銨鹏 抗震级别 地震烈度度 设计基本地震加速度值 设计地震分组为第一组 建筑物安全等级为二级 建筑设计基准周期年 惬執缉蘿绅颀阳灣熗鍵舣讷 电气工程 样本保存库及综合实验楼电气工程设计范围应包括电力 照明系统 采暖 通风 水泵电 力 建筑物防雷及接地系统 综合布线系统 有线电视系统等 供电负荷等级消防水泵 电梯 应急 照明等用电负荷为二类负荷 其它用电负荷均为三类负荷 负荷估算按照 设计 数据库 测序仪 质谱仪 试验区 样本区和空调通风系统用电 要从变电站进线电源采用双回路 双变压器供电 以 保证该区域和空调通风系统一年天的不间断供电 另设置应急发电机组和作为后备电源 防雷设计按 第三类防雷建筑物设防 电话通信系统采用直拨电话 由电信公司引来电话电缆 经层电话交接箱接 至各科研 办公 会议 生活等处 网络传输达到以上光纤网络 贞廈给鏌綞牵鎮獵鎦龐朮戗 给排水设计 涉及范围应充分考虑科研设施的给水 污水 废水及消火栓系统 实验室污水要经过要 考虑单独设计处理系统 经过专业处理后再排入地下污水管道 实验室具有严重污染废弃物 废水必 须考虑设计专门收集系统 不得排入城市地下污水管道 嚌鲭级厨胀鑲铟礦毁蕲鷯鑭 设计文件成果要求 设计总说明 设计依据 列出设计依据性文件 任务书 规划条件 基础资料等 方案总体构思 设计方案总体构思理念 功能分区 交通组织 建筑总体与周边环境关系 设计说明 建筑物使用功能 交通组织 环境景观说明 单体 群体的空间构成特点 若采用新材料 新技术 说明主要技术 性能及造价估算 主要技术经济指标 结构 电气 暖通 给排水等专业设计简要说明 消防设计专篇说明 节能设计专篇说明 工程造价估算 工程造价估算应依据项目所在地造价管理部门发布的有关造价文件和项目有关资料 工程造价估算 15 23 编制应以单位指标形式表达 薊镔竖牍熒浹醬籬铃騫违紗 图纸内容 总体规划图 包括总平面图 功能分析图 交通组织分析图 环境景观分析图 室外管网分析图等 单体建筑 各单体平 立 剖面图 建筑效果图 总体平面图 总体鸟瞰图 各单体效果图 建筑效果必须准确地反映设计意图及环境状况 投标单位的其他图纸 设计依据与规范 主要设计依据 各有关专业现行规划设计规范 规程 规定等 设计规范 建筑 建筑设计防火规范 办公建筑设计规范 无障碍设计规范 汽车库 修车库 停车场设计防火规范 汽车库建筑设计规范 民用建筑设计通则 河南省绿色建筑评价标准 公共建筑节能设计标准 结构 建筑结构可靠度设计统一标准 建筑结构荷载规范 齡践砚语蜗铸转絹攤濼絡減 建筑地基基础设计规范 混凝土结构设计规范 年版 绅薮疮颧訝标販繯轅赛怃贿 建筑抗震设计规范 年版 饪箩狞屬诺釙诬苧径凛骗橥 高层建筑混凝土结构技术规程 砌体结构设计规范 建筑工程抗震设防分类标准 给排水 建筑给水排水设计规范 年版 室外给水设计规范 室外排水设计规范 年版 污水综合排放标准 民用建筑节水设计标准 自动喷水灭火系统设计规范 版 消防给水及消火栓系统技术规范 气体灭火系统设计规范 建筑灭火器配置设计规范 暖通 民用建筑供暖通风与空气调节设计规范 民用建筑热工设计规范 公共建筑节能设计标准 通风与空调工程施工质量验收规范 建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范 全国民用建筑工程设计技术措施 暖通空调 动力 版 电气 民用建筑电气设计规范 供配电系统设计规范 低压配电设计规范 及以下变电所设计规范 16 23 通用用电设备配电设计规范 建筑照明设计标准 综合布线系统工程设计规范 智能建筑设计标准 安全防范工程技术规范 民用闭路监视电视系统工程技术规范 出入口控制系统工程设计规范 视频安防监控系统工程设计规范 火灾自动报警系统设计规范 消防应急照明和疏散指示系统 消防设备电源监控系统 消防联动控制系统 消防控制室通用技术要求 电子信息系统机房设计规范 建筑物防雷设计规范 建筑物电子信息系统防雷技术规范 国家现行设计规范为准 以上规范如有不全以设计需要的为准 如规范发生变化以最新发布的为准 第五章 投标文件及格式 项目名称及标段 投 标 文 件 项目编号 长交采 号 投标人 盖单位章 法定代表人或其委托代理人 签字或盖章 年 月 日 一 商务部分 一 投标函 致 招标人名称 根据贵方项目设计招标的招标公告 招标编号为 我方针对该项目的投标报价为 大写 元 本报价包含招标范围内所有内容 人民币 并正式授权的下述签字人 职务和职务 代表投标 人 投标人名称 提交招标文件要求的全套投标文件 包括 烴毙潜籬賢擔視蠶贲粵貫飭 商务部分及技术部分投标文件 投标保证金 复印件 其他资料 据此函 签字人兹宣布同意如下 我方已详细审核并确认全部招标文件 包括修改文件 如有时 及有关附件 一旦我方中标 我方将组建项目设计组 保证按招标文件中规定的设计周期 工期 日历天内完成 设计并提供相应的设计服务 鋝岂涛軌跃轮莳講嫗键砺脈 我方同意所提交的投标文件在投标有效期日历天内有效 在此期间内如果中标 我方将受此约束 除非另外达成协议并生效 你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成 部分 其他补充说明 补充说明事项 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄 投标人 盖章 法定代表人或委托代理人 签字 地址 联系电话 传真 邮编 年 月 日 投标函附表 17 23 项目名称招标编号 投标人名称 投标总报价 小写 大写 项目负责人专业 注册建筑师 编号 设计周期 备注 投标人 盖章 法定代表人或委托代理人 签字 年 月 日 二 法定代表人授权委托书 本授权委托书声明 我 姓名 系 投标人名称 的法定代表人 现授权委托 单位名称 的 姓名 为我公司代理人 以本公司的名义参加撷伪氢鱧轍幂聹諛詼庞復堝 项目标段的工程设计招标活动 代理人在此期间所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务 我均 予以承认 代理人无转委托权 特此证明 代理人 签字 性别 年龄 单位 部门 职务 附法定代表人身份证复印件和委托代理人身份证复印件 委托代理人与本单位签订的劳动合同复印件 投标人 盖章 法定代表人 签字 年 月 日 三 投标保证金 18 23 附长垣县公共资源交易管理中心收据 开户许可证复印件 不得采用粘贴形式 四 资格审查资料 附件一 投标申请人基本情况表 附件二 年以来类似项目的设计业绩 附件三 拟投入本项目设计人员汇总表 附件四 拟投入本项目主要设计人员简历表 附件一 投标申请人基本情况表 投标申请人全称 主要业务范围 法定