宝港国际库区消防路和院墙工程承包合同.doc

建筑安装工程承包合同发包方（建设单位）: 山东宝港国际液体化工码头有限公司承包方（施工单位）: 山东万达建安股份有限公司工程名称: 山东宝港国际液体化工码头有限公司东营港25000吨配套库区1号地消防路及院墙施工签订时间: 2011年6月10日签订地点: 建筑安装工程承包合同 发包方：山东宝港国际液体化工码头有限公司 承包方：山东万达建安股份有限公司根据中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法和建设工程质量管理条例及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方协商同意签订本合同。第一条工程概况一、工程名称：山东宝港国际液体化工码头有限公司东营港25000吨配套库区1号地消防路及院墙施工二、工程地点：东营市东营港开发区港北一路以南、港东五路以西第二条 承包方式及承包价格一、承包方式：包工包料二、承包价格：按2011年6月10日承包方投标价格及实际工程量计算。发包方提供电源、水源，乙方有偿使用，水电价格执行第三条工程质量一、本工程质量经双方研究要求达到合格。二、承包方必须严格按2011年6月10日投标时发包方提供的工程技术文件（合同附件一）、图纸和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工。若图纸或技术文件变更，须甲方工程技术人员赴现场鉴定后出具签证方可实施。三、承包方在施工过程中必须遵守下列规定：1由承包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程；2由发包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品也必须有质量合格证方可用于工程。对材料改变或代用必须经原设计单位同意并发正式书面通知和发包方派驻代表签证后，方可用于工程；3隐蔽工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章后，方可进行下一道工序；4承包方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定，并及时将单位工程质量评定结果送发包方和质量监督站。单位工程结构完工时，应会同发包方、质量监督站进行结构中间验收；5承包方在施工中发生质量事故，应及时报告发包方派驻代表和监理公司。一般质量事故的处理结果应送发包方和监理单位备案；重大质量事故的处理方案，应经设计单位、监理单位、发包方等单位共同研究，并经设计建设单位签证后实施。四、打造文明工地承包方施工所用建筑材料、工程设备等物资须按照发包方规定和市级文明工地标准在施工现场整齐、有序堆放；每项工程完工后，承包方须及时清理施工现场，不得因现场清理不及时影响工程下一步施工。第四条工程验收一、竣工工程验收，以国家颁发的关于基本建设项目竣工验收暂行规定、市政道路工程质量检验评定标准、建筑安装工程质量检验评定标准和国务院有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。二、工程施工中地下工程、结构工程必须具有隐蔽验收签证、试压、试水、抗渗等记录。工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后，发包方须及时办理验收签证手续。三、工程竣工验收后，发方包方方可使用。四、工程以分期、分段方式进行验收，由甲乙双方、监理公司共同验收，必要时可联合有关部分共同验收。第五条 质量保修一、承包方应按中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例和建设部房屋建筑工程质量保修办法的有关规定，对交付发包方使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。二、承包方应在工程竣工验收之前，与发包方签订质量保修书，作为本合同附件（见附件二）三、质量保修书的主要内容包括：1、质量保修项目内容及范围；2、质量保修期（质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算）；3、质量保修责任；4、保修费用。第六条违约责任承包方的责任：一、因施工造成工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，按工程总造价的0.1%/天偿付逾期违约金。二、工程不能按合同规定的工期交付使用的，按工程总造价的0.1%/天偿付逾期违约金，造成损失的，还要赔偿损失。第七条合同争议的解决方式本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决。协商不成的，按下列第 2 种方式解决：一、提交 / 仲裁委员会仲裁；二、依法向人民法院起诉。第七条附则一、本合同一式 6 份，合同附件 3 份。甲乙双方各执正本一份，其余副本由发包方报送经办银行，当地工商行政管理机关、建设主管部门备案。按规定必须办理鉴（公）证的合同，送建筑的所在地工商、公证部门办理鉴（公）证。二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效，需办理鉴（公）证的，自办毕鉴（公）证之日起生效；工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。三、本合同签订后，承、发包双方如需提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。四、本工程按施工进度拨款，工程完工验收后付合同价款的75%，审计完成付到审定值的95%，余款保修期满3日内付清。五、本工程执行（2006基价）山东省市政、建筑工程消耗量定额、10东营市估价表、同期东营建设材料价格及现行国家规定，定额人工费执行53元/定额工日。六、本工程让利4%（扣除共同考察确认价格的材料）。附件一：山东宝港国际液体化工码头有限公司东营港物流库区消防路技术文件一、1按图纸施工2宽6米，长度根据实际确定。二、土质含杂质小于5%（杂质：草、腐质土等）。三、路基密实度大于90%，深度不低于1米。灰土厚度45cm，分三层：第一层（下层）：灰土比12%，厚度15cm，密度大于95%第二层（中层）：灰土比12%，厚度15cm,密度大于95%第三层（上层）：灰土比14%，厚度15cm,密度大于95%拌合机宽不低于215、功率不低于270千瓦，碾压机为带震动压路机（级别不小于18吨）。四、混凝土采用C25，厚20cm，震动密实表面压光；每隔6米一道温度收缩缝，缝深8cm，路面横坡1.5%。山东宝港国际液体化工码头有限公司 二一一年六月十一日附件二：工程质量保修协议书发包方：山东宝港国际液体化工码头有限公司（以下简称甲方）承包方： 山东万达建安股份有限公司 （以下简称乙方）甲、乙双方根据中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例和房屋建筑工质量保修办法的有关规定，经过协商一致，就工程的质量保修事宜签订工程质量保修协议书。第一条 工程质量保修范围和内容1.1 承包人在质量保修范围内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方在主合同中的约定，承担本工程质量保修责任。1.2 质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下： 第二条 质量保修期双方根据建设工程质量管理条例及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：2.1 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；2.2 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙防渗漏为 / 年；2.3 装修工程为 / 年；2.4 电气管线、给排水管道、设备安装工程为 / 年；2.5 供热与供冷系统为 / 个采暖期、供冷期；2.6 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 / 年；2.7 其他项目保修期限约定如下： 1 年2.8 质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。第三条 质量保修责任3.1 属于保修范围、内容的项目，承包人应在接到保修通知之日起 3 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可委托他人修理。3.2 发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知