建安工程专业施工承包合同.doc

建筑安装工程专业承包合同书 甲方：右岸堤防加宽工程标段项目部。乙方： 为明确甲乙双方在建筑安装工程施工中的权利、义务和责任，根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法和其它有关法律、法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经双方协商一致签订本合同。第一条工程项目一、工程名称：渭南城市段右岸堤防加宽工程标二、工程地点：三、承包范围和内容：四、主要工程量： 处管道改造等工程。(详见工程量清单) 五、工期要求：2013年 6月 日开工, 2013年 8 月 日完工，历时 60天。六、质量要求： 合格 。质量验收依据现行水利工程验收规范。第二条合同价款一、承包方式为单价承包，按实际发生且达到质量要求的工程量据实结算。二、甲方根据与业主签定的合同单价结算的基础上下调 给乙方进行结算。三、乙方承担完成其所分包工程所必须的一切人工、材料、机械、测量放线、试验检测及管理费用等。四、乙方承担工程款项税金，税率依据现行税率取费。第三条结算支付 l、甲方按照乙方每月实际完成工程量得 70 进行支付，待工程结束后10日内结算剩余的 25 、剩余的 5 质保金待工程完工后一年内付清。 2、承包范围内项目全部完工，达到合同要求的质量标准且经业主完工验收，经甲乙双方决算，除质保金外待业主工程款到位后支付。第四条材料和设备供应一、材料供应：全部工程所需的材料均由乙方负责采购供应工程所用所有材料；钢材需釆用正规厂钢材。二、设备和机具供应与维修保养l、乙方负责提供的施工机械设备和机具有：完成工程所需的一切施工机械设备和机具，作人员乙方配备、燃料、维修、保养由乙方自负。乙方负责自备机械设备和机具的安全。2、甲方根据施工需要，有权要求乙方自负费用增加机械设备与机具，以保证工程进度。三、工程所需材料设备、配件应附产品合格证、厂址、厂名、电话。为验证材料和设备质量而生的试验费用全部由乙方承担。四、材料和设备替代应征得甲方同意，由此发生的量差、价差和其它费用，由乙方负担。五、乙方施工中用料浪费及不合理的超出限额部分，由乙方负担。第五条设计变更1、乙方依据设计图纸、施工验收规范、质量检验标准和甲方要求组织施工。2、对设计图纸存在的问题，乙方应在该部分工程施工 7 日前通知甲方，由乙方原因造成的窝工、返工、材料、构件和机械费用损失，由乙方承担。甲方自接到乙方书面通知后 7 日内给予乙方答复，因甲方未及时答复造成的窝工、返工、材构件和机械费用损失，由甲方承担，具体金额双方协商确定。3、设计图纸发生变更时，甲方应在该部分工程施工前7日内通知乙方，乙方应按设计变更的图纸组织施工。4、因设计变更，增减的材料、人工费用在原合同的 5 内按原数计算，超过 5 的，按实际计算5、如果设计变更取消此箱涵，本合同自动失效，甲方不承担任何责任。第六条 现场管理一、甲、乙方人员都要严格遵守现场施工各项管理制度，在甲方现场负责人统一领导下组织施工有关计划、进度、材料供应等工作双方应密切配合，保证工程施工顺利进行。 二、乙方应对自己的施工人员进行遵纪守法和安全生产教育，并指定专人负责现场施工协调工作，严禁违规作业。 。 三、乙方人员要保持相对稳定，在整个工期内人员数及具体人员更换以不超过10为限，出入施工现场要佩戴工作标志，不准合同外人员出入现场和住宿。 四、乙方在施工中按垛(堆)使用材料，做到日用日清，活完料净，保持现场整洁。 五、进入现场的工程车辆及其他运输工具，应遵守交通、存放秩序，不得妨碍施工。 第七条 特别约定 甲方： 1、执行国家法律、法规、方针政策和强制性标准，执行企业管理制度，维护企业合法权益和企业形象。 2、审核批准乙方的施工组织设计，对施工现场进行检查和指导。 3、按月度向乙方下达施工计划，必要时对计划进行调整。甲方认为确有必要停工时，以口头或书面的形式通知乙方暂停施工。 4、甲方在按照本合同规定向乙方拨付工程进度款时，对由于乙方原因引起甲方发生的任何形式的费用及损失，甲方有权从乙方的任何款项中直接扣减，用以抵偿。 5、甲方有权对乙方工作范围内所有部位和任一工艺、材料和设备进行检查和检验，并对检查、检验不符合甲方要求者，提出处理意见，乙方必须无条件执行。 6、甲方有权要求乙方撤换其不能胜任本职工作或工作不负责任或严重违反法律、法规，现场管理制度、劳动纪律的任何人员，乙方应于接到甲方通知后48小时予以撤换。 乙方： 1、服从甲方的统一指挥和调度。 2、按照投标文件要求严格执行甲方与业主签定的施工合同及合同所规定的乙方尽的一切责任和义务。 3、乙方不得将其承包的工程项目以任何形式转包再分包。 4、按照合同要求的施工任务，健全机构，配备技术人员、资料人员、并按照合同的要求配备足够的其他管理人员、机械、设备。未经甲方同意，其管理、技术人员不得擅自更换和离开施工现场。机械设备未经甲方同意，不得擅自调离。 5、乙方必须按期向甲方报送施工组织设计工程施工计划，并按照甲方下达的施工任务进行施工。6、当甲方要求暂停施工时，乙方应当按照甲方的要求停止施工，妥善保护施工现场。7、乙方应遵守工程建设安全生产方面的有关规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。乙方应对在其施工场地的工作人员进行安全教育，负责对其管辖人员、设备的统一管理，并对其安全负责。 8、因乙方原因造成停工的，由乙方承担所发生的全部费用，工期不予顺延。 9、乙方自行处理与任何第三方之间发生的关系，并直接承担责任，与甲方无关。10、合同实施期间，乙方负责本合同工程范围内的内外部环境协调(含业主、村组、闲杂人、自为等方面)，并承担相关费用。11、乙方在进入本合同的施工现场前后及施工期间，对其违反法律、法规和本合同约定而发生的一切自身及他人人身伤亡事故、财产损失等负全部责任。 12、乙方在施工中发掘出的文物、古墓、古建筑基础和结构、化石等有考古、地质等研究价值的物品，均属国家财产，应按照国家文物管理的有关规定采取合理保护措施，并在4小时内通知甲方。 13、乙方不拖欠民工工资、材料货款费用，若甲方接到投诉，甲方有权处罚乙方。14、乙方在开工前必须办理本段工程保险和所有人身保险.第八条工程验收 一、乙方负责工程初检和复检，甲方负责工程终检。乙方在分部工程完工后应书面通知甲方进行验收，若甲方不能按时验收，应提前通知乙方，协商验收日期，经甲方验收合格，双方签字确认后方可继续施工。 二、对工程验收中发现的质量问题，甲方应在 2 天内发出通知书，乙方负责修复或返工，并在通知书规定的期限内完成，承担由此造成的损失。 三、全部工程完工合格后，乙方应向甲方提出完工验收申请，并随验收申请向甲方提供以下文件：l、增减变更文件和其它洽商书面记录；2、隐蔽工程验收记录和中间交工验收记录；3、工程检试验资料；4、工程竣工图纸；5、其他资料。 四、完工验收合格后 10 日内，乙方应向甲方移交完工资料。 五、工程质量保修期自竣工验收合格之日起 365 天。在质量保修期内，由于施工原因造成的质量问题，乙方应负责无偿修复，并赔偿甲方由此发生的费用。六、质量保修期满，未发生施工质量问题，质保金由甲方无息返还乙方。第九条违约责任 一、施工过程中乙方出现延误工期、连续或累计超过10天，或甲方有充分证据证明乙方不能按期完工，或乙方施工质量不能达到合同质量标准，构成根本性违约时，或出现严重安全事故、安全隐患时，甲方有权单方解除合同，乙方的履约定金归甲方所有，乙方并承担损失赔偿责任。二、合同签订后，乙方主要机具、设备、人员、材料，不能按时进入现场超过7 天时，乙方的履约定金由甲方所有，甲方并有权单方解除合同。三、乙方违反合同擅自更换管理、技术人员、工程材料、设备、施工机械，变更施工设计图纸，隐蔽工程不进行验收，直接进入下道工序的，未经甲方及监理验收每道工序工程直接进入下一道工序的，甲方有权单方解除合同。追究乙方赔偿责任。第十条争议的解决：本合同发生纠纷时，甲乙双方应友好协商，若达不成一致时，任何一方均可直接向渭南市临渭区人民法院提起诉讼。第十一条、免责条款：由于国家法律、法规、政策的变化，或由于不可抗力原因，导致违约的，违约方不承担违约责任。主张免责一方应负举证责任。第十二条履约定金 甲乙双方签订协议时，乙方须向甲方交纳 元履约定金，工程竣工验收合格 天后无息退还。在施工