施家梁镇212国道沿线城市品质提升绿化补植项目施工合同

施家梁镇212国道沿线城市品质提升绿化补植项目施工合同工程名称 施家梁镇212国道沿线城市品质提升绿化补植项目 发 包 方重庆市北碚区施家梁镇人民政府 承 包 方 合同编号 发包人（全称）： 重庆市北碚区施家梁镇人民政府 承包人（全称）： 承包人资质等级： 依照中华人民共和国合同法和中华人民共和国建设部、国家工商行政管理总局共同发布的建设工程施工合同（GF990201）及其他有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本绿化工程施工项目经协商订立本合同：一、工程概况1、工程名称： 施家梁镇212国道沿线城市品质提升绿化补植项目 2、工程地点： 重庆市北碚区施家梁镇 3、工程内容： 涉及施家梁镇212国道沿线4.6公里长道路绿化中的31个节点绿化景观品质提升补植，及施工图、图说、工程量清单、抽选文件范围的所有内容 。所有绿化植物的养护期为两年。（具体工程量以发布的图纸和清单为准）5、计划工期：20历日6、拟发包合同金额：249604.29元（大写：贰拾肆万玖仟陆佰零肆元贰角玖分） 。二、合同文件及图纸第3条 本合同文件及解释顺序1、 除双方另有约定以外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（）双方签订的补充协议（）本合同条款（）中标通知书（4）投标书及其附件（5）标准、规范及有关技术文件（6）图纸（7）工程量清单（8）工程报价单或预算书 2、 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。第4条 适用法律、标准及规范 1、适用法律法规：国家有关法律、法规和重庆市有关法规、规章及规范性文件均对本合同具有约束力。2、适用标准、规范名称：城市园林绿化工程施工及验收规范（DB11/T2122003）、城市园林绿化用植物材料木本苗（DB11/T2112003）、城市园林绿化养护管理标准（DB11/T2132003）、。3、双方另有约定列入补充条款。第5条 图纸1、 发包人提供图纸日期及套数： 壹套 2、承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转让给第三人。3、发包人对图纸的特殊保密要求： 三、双方的权利义务第6条 监理1、 监理单位名称： 2、监理工程师姓名： 职务： 资质： 除本款有明确约定或经发包人同意外，监理工程师无权解除合同约定的承包人的任何权利与义务。第7条 双方派驻工地代表 1、 发包人派驻工地代表姓名： 职权： 2、承包人派驻工地代表姓名： 资质： 3、 任何一方驻工地代表发生变更时，应提前7日书面通知对方，并明确指出交接时间、权限。第8条 发包人工作1、提供施工场地2、发包人提供的施工场地范围为：工程占地范围或承包人提出经监理和发包人同意的施工必须的临时用地。3、与承包人人签订廉政建设责任书。第9条 承包人工作1、承包人的一般义务 2、发包人提供的施工临时用地以外的用地，施工用水用电由承包人自行解决。3、保证工程施工和人员的安全承包人应采取施工安全措施，确保进入施工区域内所有人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失，否则一切损失均由承包人承担。承包方应按照安全生产事故隐患排查治理暂行规定的要求，主动承担起隐患排查、治理和防控的主体责任，建立并落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制。发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即报有关部门并通知发包人，同时按照有关部门要求处理，承担发生的费用。4、其它义务 （1）承包人应按照相关规定履行义务，并承担相应责任。发包人将按规定对承包人进行信用考核，并按期上报行政主管部门。（2）承包人应按照安全生产管理相关规定编制安全生产专项应急预案和成立应急抢险队伍，并配备足够的抢险物资及机具。在项目所在区域内发生险情时，服从行政主管部门和发包人的抢险安排。（3）与发包人签订重庆市绿化工程建设廉政合同。（4）在施工过程中必须按照有关规定进行的施工检测，检测单位由发包人指定，检测单位与承包人签订检测合同，费用由承包人承担。配合业主（监理）在施工过程中的工程质量抽检工作。5、履约担保：（1）担保形式：转账支票（2）担保金额：履约担保金额为中标价的10%(2.5万元），履约担保金额包括农民工工资支付保证金2%（0.5万元）。（3）中标人应在中标通知书发出后三个工作日内将履约保证金递交至发包人指定帐户，否则取消中标资格，不予退还投标保证金，发包人将依序重新确定中标人。（4）履约保证金的退还：合同工程完工验收合格后28天内无息退还。一旦发包人发现承包人恶意拖欠民工工资、材料款设备租赁款，发包人有权从履约保证金中扣取欠款，同时要求承包人补齐履约保证金金额。如承包方未按时支付人工工资，导致务工人员上访、闹事等事件，发包方视情况严重程度一次扣除承包方履约保证金500010000元，并可用应付工程款直接支付人工工资，如发生2次以上因未按时发放人工工资而导致务工人员上访或闹事的，除扣除履约保证金外，还将承包方列为不诚信施工单位报建设主管部门和公共资源交易部门。6、不允许分包。7、承包人的人员管理：承包人应配备足额施工人员（项目经理、现场管理人员、安全员等）、设备等。施工期间，现场管理人员必须保证全勤，缺勤一天扣罚1000元/人违约金。上述违约金直接从工程款中扣除，承包人管理人员由监理人或业主负责考勤，并每周报发包人备案。第10条 监理人工作监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权力范围：（合同签订时填写监理人须经发包人批准才能行使的权力） 四、施工组织设计和工期第11条 合同工期开工日期： 竣工日期： 合同工期总日历天数 20 日第12条 进度计划1、 合同进度计划承包人编制施工方案的内容：施工组织设计、专项施工方案、安全应急方案、防洪抗旱方案等。 承包人应根据工程内容和工期要求，在开工前3天内，编制详细的施工进度计划和施工方案说明等报送监理人。监理人应在收到符合合同要求的说明后2天内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的施工进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人审批。2、 合同进度计划的修订不论何种原因造成工程的实际进度与第1款的合同进度计划不符时，承包人可以在7天内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人审批；监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人审批。监理人应在收到修订的合同进度计划7天内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。第13条 工期延期 非因异常恶劣的气候条件，不得延误工期。本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：（1）日降雨量大于150mm的雨日超过1天；（2）日气温超过42的高温大于7天；（3）日气温低于-5的严寒大于7天；（4）其它异常恶劣气候灾害。五、质量与检验 第14条 工程质量工程质量标准：达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。承包方提供的苗木必须事先控制质量，苗木规格严格按照设计要求进行选择，苗木种植质量必须严格按照绿化种植规范。苗木成活率达到100%。六、合同价款与支付第15条 合同价款 1、发包人保证按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。2、金额：249604.29元（大写：贰拾肆万玖仟陆佰零肆元贰角玖分）第16条 工程变更1、变更的范围与内容： 发包人根据实施过程中的具体情况，对承包范围内所做的变更、调整。变更调整不增加总费用。2、变更程序（1）变更估价程序：承包人接到变更通知后向监理人提交变更报价书,监理人审核价格并签署意见后报送发包人。发包人接到变更报价书后，审定是否变更及变更的最终金额。（2）变更的估价原则：a、当中标工程量清单报价中有相同的清单项目及单价时，则按该项目单价计价；b、在工程量清单中没有相应品种或规格的，由发包方和承包方共同商议决定。第17条 工程款结算原则及支付本工程不支付预付款。乙方完成工程量的100%，完工并通过验收，经决算审计完成后，按审计确认的工程款总价，甲方支付至总价款的95%，留工程审计确认的总价款的5%作为质量保修金。两年期（交工验收合格之日起）满后工程无不合格情况将无息支付给乙方。七、竣工验收与结算第18条 竣工验收1、工程具备竣工验收条件，承包人以书面形式通知发包人，并向发包人提供完整的竣工资料和竣工验收报告。发包人在收到以上文件后10日内组织验收。发包人如无正当理由不组织验收或验收后10日内未提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。2、竣工日期为本工程竣工验收通过的日期。保修期正式开始。第19条 竣工结算1、双方办理工程验收手续后，双方进行工程结算。2、 承包人在竣工验收15日内向发包人提交结算报告及完整的结算资料、竣工图。八、质量保修第20条 质量保修：承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。1、工程质量保修范围和内容： 承包人在该工程范围内的所有施工内容，含硬景、种植的乔木、灌木。 2、质量保修期：双方根据建设工程质量管理条例及有关规定，约定本工程的质量保修期如下（1）土建工程： （2）绿化种植工程： 质保期限为两年，补植苗木自补植之日起算时间。 （3）喷泉、喷灌工程： （4）其他附属工程： 质保期限为两年 质量保修期自工程竣工验收通过之日起计算。第21条 质量保修责任1、属于保修范围内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7日内派人保修。2、 发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应在24小时内到达事故现场抢修。3、 绿化种植工程在保修期内应达到2级养护标准。4、保修期内发现苗木等植物材料死亡，应在种植季节按原设计品种、规格更换。第22条 保修费用1、 保修费用由承包方承担。2、 养护期间水、电费用由承包方承担。十二、违约与争议第23条 违约责任1、 任何一方违反本合同的约定，均应承担由此给对方造成的损失。2、 因承包人原因延期竣工的，应交付的违约金额和计算方法：工期延误十天以内可处违约金贰万元整，延期十天以上每增加一天可处违约金贰仟元整 ，但累计不超过合同结算价款的 5 %。承包人支付逾期竣工违约金超过合同结算价款的 5 %，发包人有权解除合同，一切损失及后果由承包人承担。不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。 3、因承包人原因致使工程达不到质量要求的，应承担的违约责任： 承包人应在接到发包方通知后7日内返工，若拒不执行，发包方有权终止合同，且不支付承包人前期投入，并追偿因此发生的损失。 4、发包人不按时支付工程款的违约责任： 支付应付工程款的同期存款利息。 第24条 争议解决方式本合同在履行过程中发生的争议由双方当事人协商解决，协商不成的，依法向有管辖权的人民法院起诉。本合同一式陆份，双方各执叁份，自双方签字之日起生效之，具有同等法律效力。发包人：（公章） 承包人：（公章）住所： 住所：法定代表人： 法定代表人：委托代表人： 委托代表人：电话： 电话：传真： 传真：开户银行： 开户银行：帐号： 帐号：邮政编码： 邮政编码： 年 月 日 年 月 日合同订立地点： 附件发包人供应苗木材料设备一览表序号苗木材料名称规格型号单位数量单价供应时间送达地点备注合计总价： 元安全生产合同发包人（全称）： 承包人（全称）： 为在 合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人 与承包人 特此签订安全生产合同。一 发包人职责1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中有关安全要求。2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投人使用。4、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。5、组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。二 承包人职责1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和施工作业人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到施工作业人员（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。4、承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。5、承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得安全操作合格证后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。10、承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。三 违约责任如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。四 其他本安全生产合同为施工合同的附件，由发包人、承包人双方的项目负责人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。发包人：（公章） 承包人： （公章）法定代表人 ： 法定代表人 ： 委托代理人 ： 委托代理人 ：电 话 ： 电 话 ： 传 真 ： 传 真 ： 地址： 地 址： 开户银行： 开户银行： 帐号： 帐 号： 合同签订日期： 年 月 日廉政建设责任书发包人（全称）： 承包人（全称）： 为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。一、双方的责任1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。二、发包人责任发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。2.6 工作中做到“五铁”： 铁的制度、铁的纪律、铁的手段、铁的心肠、铁的作风，“六禁止”：禁止收取承包人红包、禁止接受承包人宴请、禁止接受承包人礼品、禁止向承包人通风报信、禁止替承包人说情、禁止替承包人谋不当利益。三、承包人责任应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券