2012年监理工程师合同管理精选练习题1-13.doc

2012年监理工程师合同管理精选练习题(1)2011-12-19 11:11:17学易网【字体：放大 正常 缩小】 【打印页面】 前言：2012年监理工程师考试将于2012年5月26-27日举行，学易网校编辑团队为考生搜集整理备考资料供您学习使用。另外，学易网校2012年监理工程师网络辅导课程正在招生，详情请查阅监理工程师考试频道。1发包人供应的材料设备因承包人的原因发生损坏、丢失，应（ ）。A由承包人负责赔偿B由发包人重新采购C由监理工程师确定赔偿责任D由承包人和发包人共同承担责任2依据施工合同示范文本规定，工程（ ）后，承发包双方应当按协议书约定的合同价款调整方式，进行工程竣工结算。A全部完工B竣工验收报告经发包人认可C质量保修书签订D竣工验收通过后3FIDIC施工合同通用条件规定，如果由监理工程师批准的承包商的变更建议包括一项对外部分永久工程的设计的改变，双方没有其他协议，（ ）应设计该部分工程。A业主B原设计人C监理工程师D承包商4合同当事人就某项技术秘密达成了购买合同，此合同法律关系的客体是指（ ）。A物B行为C智力成果D义务5民间借贷约定的利息高于银行同期同种贷款利率的（ ）倍时，签订的合同，可确认为可变更、可撤销合同。A3B4C5D66民法通则规定，合同一方将合同的权利、义务全部或者部分转让给第三人的，应当（ ）并不得牟利。A通知合同另一方B通知第三人C取得合同另一方的同意D经公证机构公证7依法可以不公开招标的项目是（ ）。A全部使用国有资金投资B国有资金投资并控股C国有资金投资占主导地位D总投资在3000万元人民币以上的项目8正常监理工作酬金中的间接成本是指（ ）。A监理人员的附加工资B监理人员的补助费C向税务机关缴纳的税金D常用设备的使用费9设计合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应（ ）。A退还定金B退还定金并赔偿发包人损失C双倍返还定金D支付设计费的2的违约金10依据施工合同示范文本规定，工程竣工验收报告经发包人认可后（ ）天，承包人应向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料。A7B14C28D56答案：1、A2、B3、D4、C5、B6、C7、D8、D9、C10、C 2012年监理工程师合同管理精选练习题(2)2011-12-19 11:11:48学易网【字体：放大 正常 缩小】 【打印页面】 前言：2012年监理工程师考试将于2012年5月26-27日举行，学易网校编辑团队为考生搜集整理备考资料供您学习使用。另外，学易网校2012年监理工程师网络辅导课程正在招生，详情请查阅监理工程师考试频道。1委托人要授权一位熟悉建设工程情况，能迅速作出决定的常驻代表，负责与监理人联系，更换此人要（ ）。A提前通知承包人B提前通知监理人C经承包人同意D经监理人同意2债权人的撤销权自债权人知道或应当知道撤销事由之日起（ ）年内行使。A1B2C3D53发包人逾期支付设计费应承担应支付金额（ ）的逾期违约金。A2B2C5D74材料采购合同履行中，供货方交付货物的品种、型号、规格、质量不符合合同规定，如果采购方同意利用，应当（ ）。A按原合同价支付B按质论价C按原合同价的一半支付D不支付供货方的运杂费5FIDIC施工合同条件中，作为业主与承包商划分合同风险的时间点是以（ ）为基准日。A投标截止日期的同一天B签订合同之日C监理工程师发布开工会之日D投标截止日前第28天6在国外，建筑工程一切险的投保人一般是（ ）。A业主B承包人C监理人D发包人7债务人以明显不合理的低价转让财产，对债权人造成损害，并且受让人知道该情形的，债权人可以请示人民法院（ ）债务。A变更B代位C解除D撤销8工程建设项目招标范围和规模标准规定要求，只要单项合同估算价在100万元人民币以上的（ ）必须进行招标。A施工材料的采购B重要设备、材料的采购C勘察、设计服务的采购D监理服务的采购9委托监理合同的有效期指（ ）。A完成正常监理工作预定的时间B以约定的天数为准C在专用条款中约定D以监理人是否完成附加、额外工作的义务来判定10发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批，发包人应按合同规定（ ）。A结清全部设计费B支付一半设计费C停止支付设计费D预留一定保证金后全部支付设计费答案：1、B2、A3、B4、B5、D6、B7、D8、B9、D10、A2012年监理工程师合同管理精选练习题(3)2011-12-19 11:12:15学易网【字体：放大 正常 缩小】 【打印页面】 前言：2012年监理工程师考试将于2012年5月26-27日举行，学易网校编辑团队为考生搜集整理备考资料供您学习使用。另外，学易网校2012年监理工程师网络辅导课程正在招生，详情请查阅监理工程师考试频道。1施工合同履行进入施工阶段，监理工程师进行进度管理的主要任务是（ ）。A审核旎工进度计划B控制施工工作按进度计划执行C争取提前完成工程D发布工程暂停令2依据施工合同示范文本的规定，工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人未能向发包人递交竣工决算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付时，（ ）。A承包人要求交付工程，发包人应当接收B承包人不要求交付工程，发包人不可提出交付要求C发包人要求交付工程，承包人应当交付D发包人不要求交付工程，承包人仍应承担保管责任E工程结算款将不再支付3FIDIC施工合同条件规定，不论是承包商提出的索赔还是业主提出的索赔均应首先（ ）。A协商解决B提交给监理工程师C提交争端裁决委员会D提交仲裁机构4某施工合同工期为300天，合同价为1500元，在施工过程中由于进行设计变更，造成增加的工程量价格为10万元，则监理工程师应（ ）。A不批准顺延工期B应批准顺延期1天C应批准顺延工期2天D应批准顺延工期3天5材料供应商以败坏施工企业名誉为要挟，迫使施工企业与其订立材料买卖合同，该合同是（ ）。A有效合同B无效合同C效力待定合同D可变更、可撤销合同6合同解除是（ ）而使债权债务关系提前归于消灭的行为。A必须经双方的协议B必须因为当事人一方的意思C因不可抗力D因当事人一方的意思或双方的协议7依据委托监理合同示范文本规定，属于附加监理工作的是（ ）。A调解合同争议B发生不可抗力后的恢复施工前的监理工作C由于承包人原因致使承包合同不能按期竣工而延长的监理工作时间D非监理人自己的原因而暂停监理业务，其善后工作及恢复监理业务前不超过42天的准备工作时间8图纸会审和设计交底应由（ ）来组织进行。A发包人B承包人C设计人D监理单位9投料试车组织和试车工作由（ ）负责。A承包人B发包人C监理工程师D设备供应商10在FIDIC施工条件中，按照合同各条款的约定，承包商完成建筑和保修任务后，对所有合格工程有权获得的全部工程款是指（ ）。A承包商的投标报价B合同价格C接受的合同款额D最终结算款减去索赔款答案：1、B2、D3、B4、C5、B6、D7、C8、A9、B10、B2012年监理工程师合同管理精选练习题(4)2011-12-19 11:12:56学易网【字体：放大 正常 缩小】 【打印页面】 前言：2012年监理工程师考试将于2012年5月26-27日举行，学易网校编辑团队为考生搜集整理备考资料供您学习使用。另外，学易网校2012年监理工程师网络辅导课程正在招生，详情请查阅监理工程师考试频道。1施工合同的总纲性法律文件是（ ）。A合同协议书B通用条款C专用条款D附件2履行施工时双方达成一致的洽商书面协议的解释应排在（ ）。A所有合同文件之后B中标通知书之前C投标书之后D图纸之后3隐蔽工程经监理工程师验收符合要求，验收（ ）小时后，监理工程师不在验收记录上签字，承包人可进行隐蔽。A7B24C48D724在设备采购合同履行过程中，供货方将货物运到现场后，采购方未在合同规定的时间内开箱检验，产生的后果由（ ）承担。A供货方B采购方C双方共同D监理方5FIDIC分包合同中，分包商没有按规定的程序及时提出索赔，导致承包商不能按合同规定的程序提出索赔时，（ ）。A承包商也应承担责任B承包商不承担责任C只可给予工期顺延D只给予费用补偿6材料采购合同约定先交付材料后付款结算，若合同履行过程中供货方交付的材料质量不符合约定的标准，采购方有权拒付货款，这是材料采购方行使的（ ）。A同时履行抗辩权B不安抗辩权C后履行抗辩权D先履行抗辩权7为了保证设计指导思想连续地贯彻于设计的各个阶段，一般不单独进行（ ）招标，由中标的设计单位承担该任务。A勘察B施工图设计C技术设计D初步设计8当委托人和承包人发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以（ ）的身份判断，公正地进行调解。A委托人B承包人C独立D双方9发包人逾期支付设计费（ ）天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作。并书面通知发包人。A14B15C28D3010依据施工合同示范文本通用条款的规定，承包人要求增加图纸套数时，发包人应代为复印，复印费由（ ）承担。A发包人B承包人C设计人D承包人和发包人共同答案：1、A2、B、3、B4、B5、B6、C7、D8、C9、D10、B2012年监理工程师合同管理精选练习题(5)2011-12-19 11:13:32学易网【字体：放大 正常 缩小】 【打印页面】 前言：2012年监理工程师考试将于2012年5月26-27日举行，学易网校编辑团队为考生搜集整理备考资料供您学习使用。另外，学易网校2012年监理工程师网络辅导课程正在招生，详情请查阅监理工程师考试频道。1现代市场经济中，合同（ ）原则成为合同一切制度的核心。A要式B严格C例外D自由2处理无效合同的主要方式是（ ）。A赔偿损失B返还财产C收归国有D追缴财产3招标单位可以委托具有相应资质的中介机构代理招标，此招标代理机构是（ ）。A行政机关B国家机关隶属机构C依法成立的组织D依法成立的协会4审查投标人的人员技术力量主要是考察（ ）的资质能力。A设计单位负责人B设计负责人C专业设计人员D所有设计人员5设计合同示范文本规定，设计人负责设计的建（构）筑物需注明（ ）。A施工方案B设计变更的期限C竣工验收的标准D合理使用年限6承包人完成质量保修任务后，由（ ）组织验收。A监理工程师B建设行政主管部门C发包人D承包人7在FIDIC施工合同条件中，争端裁决委员会成员的最基本义务是（ ）。A现场考察B保证公正处理合同争议C作为证人向仲裁提供争端证据D担任咨询顾问8合同自由的重要体现是（ ）。A合同形式由当事人选择B合同的要式原则C合同成立前可无书面形式D合同的内容由当事人约定9依据中华人民共和国合同法的规定，执行政府定价的合同，合同当事人一方逾期交付标的物时，遇价格上涨，按（ ）执行。A原价格B新价格C当地市场价格D签订合同地市场价格10投标文件中的大写金额和小写金额不一致属细微偏差，修正此错误的原则是（ ）。A以大写金额为准B以金额高者为准C以小写金额为准D以金额低者为准答案：1、D2、B3、C4、B5、D6、C7、B8、D9、A1O、A2012年监理工程师合同管理精选练习题(6)2011-12-19 11:14:02学易网【字体：放大 正常 缩小】 【打印页面】 前言：2012年监理工程师考试将于2012年5月26-27日举行，学易网校编辑团队为考生搜集整理备考资料供您学习使用。另外，学易网校2012年监理工程师网络辅导课程正在招生，详情请查阅监理工程师考试频道。1“建筑工程一切险”承担保险责任的范围包括（ ）。A水泥存在质量问题引起更换的费用B由于风暴造成工程所有人使用的部分工程损失C由于地面下沉引起基础部分的损失D发生火灾后的修复费用E发生地震后的修复费用2最终确定招标方式是以（ ）为依据。A招标文件B工程项目的特点C合同类型D招标人的管理能力E招标前准备工作的完成情况3依据施工合同示范文本规定，发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起（ ）。A双方必须协商签订延期支付协议B发包人承担违约责任C可协议将该工程折价D承包人申请人民法院将该工程依法拍卖E承包人按同期银行贷款利率支付承包人拖欠工程款的利息4承包人提出费用索赔中的人工费包括（ ）。A增加工作内容的人工费B停工损失费C工作效率降低的损失费D闲置人员在停工期间的福利费E计日工资5撤回要约的通知应当在（ ）到达受要约人。A要约到达受要约人之前B受要约人发出承诺通知之前C要约到达受要约人同时D承诺到达对方之前E要约在发生效力之后6委托人为监理人驻工地监理机构开展正常工作提供协助服务，其服务内容包括（ ）。A人员服务B资金服务C信息服务D管理服务E物质服务7施工合同范本中为使用者提供了（ ）标准化的附件。A承包人承包工程项目一览表B发包人提供施工准备一览表C发包人供应材料设备一览表D工程竣工验收标准规定E房屋建筑工程质量保修书8监理工程师对索赔的预防和减少要做到（ ）。A正确理解合同规定B只为承包人提供力所能及的帮助C建立和维护监理工程师处理合同事务的威信D做好日常监理工作，随时与承包人保持协商E始终以业主的利益为重9在材料采购合同的履行过程中，供货方如果将货物错发到货地点或接货人时，应（ ）。A通知采购方货物的错发地点或接货人B负责运交合同规定的到货地点或接货人C承担对方因此多支付的一切费用D承担逾期交货的违约金E由采购方承担由发货地到合同规定到货地的运杂费10招标人编制的招标文件通常包括（ ）。A资格预审表B工程量清单C合同条件D投标须知E技术规范、图纸和技术资料答案：1.CDE2.BCE3.BE4.ABC5.AC6.ACE7.ACE8.ABCD9.BCD10.BCDE2012年监理工程师合同管理精选练习题(7)2011-12-19 11:22:39学易网【字体：放大 正常 缩小】 【打印页面】 前言：2012年监理工程师考试将于2012年5月26-27日举行，学易网校编辑团队为考生搜集整理备考资料供您学习使用。另外，学易网校2012年监理工程师网络辅导课程正在招生，详情请查阅监理工程师考试频道。1采取公开招标方式进行设计招标时，应从（ ）进行审查。A能力B资格C资金D经验E年龄2施工合同示范文本中规定的固定价格合同（ ）。A是在约定的风险范围内价款不再调整的合同B是绝对不可调整合同价款的一种计价方式C是约定范围内的风险由承包人承担D包括工程承包活动中采用的总价合同和单价合同E无需约定风险范围3FIDIC施工合同条件规定，可给予承包商适当延长工期的情况包括（ ）。A施工中涉及公共部门原因引起的延误B业主提前占用工程导致对后续施工的延误C竣工验收不能按计划正常进行D后续法规调整引起的延误E发生不可抗力事件的影响4当事人一方履行合同义务不符合规定，应当承担（ ）违约责任。A缔约过失B继续履行C采取补救措施D赔偿损失E支付违约金和定金罚则5依据施工合同通用条款的规定，竣工工程必须符合的基本要求有（ ）。A完成合同约定的所有内容B发包人提出工程竣工报告C有施工单位签署的工程质量保修书D责令整改的问题全部整改完毕E工程质量评价报告经总监理工程师和监理单位有关负责人审核签字6工程开工前，合同双方应做好有关准备工作，就监理工程师而言，特别要做好（ ）。A特殊专业工程不允许分包B主体工程的施工任务不允许分包C安装工程的施工不允许分包D只允许一家分包人进行分包E主要工程量必须由承包人完成7下列属于指定代理或法定代理终止的情况是（ ）。A作为代理人或代理人的法人终止B代理期限届满或代理事项完成C被代理人取得或恢复民事行为能力D被代理人或代理人死亡E监护关系消灭8建设工程设计合同示范文本中，适用于委托专业工程的设计合同条款主要包括（ ）。A违约责任B合同文件的组成和优先次序C保密约定D设计依据E发包人应交付的资料和文件9在材料采购合同的履行过程中，因供货方的原因逾期交付货物，（ ）。A供货方应赔偿因此造成的额外损失B采购方可通知供货方办理解除合同手续C如采购方仍需要，供货方可继续发货补齐，不承担逾期交货责任D供货方有义务发出发货协商通知E采购方接到发货协商通知后的15天内，不予答复视为同意，供货方继续发出10FIDIC施工合同条件规定，属于业主的风险有（ ）。A工程所在国军事政变的损失B放射性污染引起的损失C施工质量出现问题的损失D分包商的雇员因执行合同而引起的行为E一个有经验承包商通常无法预测和防范的任何自然力作用答案：1.ABD2.ACD3.ABDE4.BCDE5.ACE6.CDE7.CDE8.ABCD9.ABDE10.ABE2012年监理工程师合同管理精选练习题(8)2011-12-19 11:23:09学易网【字体：放大 正常 缩小】 【打印页面】 前言：2012年监理工程师考试将于2012年5月26-27日举行，学易网校编辑团队为考生搜集整理备考资料供您学习使用。另外，学易网校2012年监理工程师网络辅导课程正在招生，详情请查阅监理工程师考试频道。1担保是指当事人根据（ ），为促使债务人履行债务实现债权人的债权的法律制度。A法律规定B委托代理C保险合同D公证机关规定E双方约定2必须依法公开招标的项目是（ ）。A全部使用国有资金投资B国有资金投资控股C国有资金投资占主导地位D总投资在3000万元人民币以上的项目E涉及国家安全的工程3为了指导投标人正确编制投标书，招标文件应包括的内容是（ ）。A投标须知B业主提供的现场办公条件C评标原则D合同条件E对监理单位的要求4下列关于工程保修的说法，正确的是（ ）。A质量保修书作为合同附件B保修费用全部由承包人承担C保修期从竣工合格之日起计算D主体工程的保修期限为无限期E工程质量保修的范围和内容不需在质量保修书中约定5FIDIC施工合同条件中，业主的索赔主要限于（ ）等违约行为导致的业主损失。A施工质量缺陷B施工成本增加C发生不可抗力D未按时提供施工现场E拖延工期6建筑工程一切险加强第三者责任险规定保险公司承担的保险责任范围包括（ ）。A在保险期限内，因发生与所保工程直接相关的意外事故引起邻近区域的第三者疾病B被保险人因上诉而支付的诉讼费用C在保险期限内，因发生与所保工程直接相关的意外事故引起邻近区域的人身伤亡D正常水位变化引起第三者财产损失E丁程所有人签发完工验收证书的工程受到台风损失7设计招标文件的主要内容包括（ ）。A投标须知B项目说明书C设计依据文件D投标截止日期E工程概况8由于设计人员错误造成工程质量事故损失时，根据损失的严重程度，设计人应负责（ ）。A全部损失B采取补救措施C免收直接受损失部分的设计费D向发包人支付违约金E工程质量事故的调查9按材料采购合同的约定，供货方交付产品时，作为双方验收依据的资料包括（ ）。A产品说明书B双方签订的采购合同C合同内约定的质量标准D图纸、样品E双方当事人共同封存的样品10合同成立后，具备其生效的条件是（ ）。A当事人是法人B意思表示真实C不违反法律或者社会公共利益D合同的标的、数量等内容协商一致E当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力答案：1.AE2.ABC3.ABDE4.AC5.AE6.ABC7.ABCD8.BCD9.BCDE10.BCE2012年监理工程师合同管理精选练习题(9)2011-12-19 11:23:37学易网【字体：放大 正常 缩小】 【打印页面】 前言：2012年监理工程师考试将于2012年5月26-27日举行，学易网校编辑团队为考生搜集整理备考资料供您学习使用。另外，学易网校2012年监理工程师网络辅导课程正在招生，详情请查阅监理工程师考试频道。1监理人在（ ）授权范围内对除委托监理合同外的合同进行监督管理。A法律B招标人C委托人D承包人2施工合同采用可调价格合同通常用于（ ）的施工合同。A工期较短B可调价格C固定总价D成本加酬金3图纸会审和设计交底应由（ ）来组织进行。A发包人B承包人C设计人D监理单位4在材料采购合同的履行中，如采购方已按期派车到指定地点接收货物，而供货方又不能交货时，则派车损失就由（ ）支付费用。A采购方B供货方C采购方和供货方共同D施工承包人5下列不属于建设工程勘察合同内约定由发包人负责保证勘察工作顺利开展应提供的条件是（ ）。A修好通行道路B接通电源水源C挖好排水沟渠D测绘地形图6工程具备竣工验收条件，（ ）按国家工程竣工验收有关规定组织验收工作。A承包人B监理工程师C发包人D专家验收组7FIDIC施工合同条件规定，缺陷责任期是自（ ）开始，至监理工程师颁发履约证书为止的天数。A合同签字日B承包商正式开工日C工程接收证书中写明的竣工日D工程正式接收之日8建筑工程一切险往往还加保（ ）。A安装工程一切险B人身意外伤害险C机械损坏险D第三者责任险9委托人向监理人支付报酬的期限和方式是在（ ）中明确的。A工程建设委托监理合同B建设工程委托监理合同标准条件C有关法律法规D建设工程委托监理合同专用条件10设计合同示范文本规定，发包人向设计人提供设计依据文件和基础资料超过规定期限（ ）天以内，设计人规定的交付设计文件时间相应顺延。在此期限以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。A7B14C15D30答案：1.C2.C3.A4.B5.D6.C7.C8.D9.A10.C2012年监理工程师合同管理精选练习题(10)2011-12-19 11:24:09学易网【字体：放大 正常 缩小】 【打印页面】 前言：2012年监理工程师考试将于2012年5月26-27日举行，学易网校编辑团队为考生搜集整理备考资料供您学习使用。另外，学易网校2012年监理工程师网络辅导课程正在招生，详情请查阅监理工程师考试频道。1“由第三人向债权人履行债务”时，如履行债务不符合约定应（ ）。A债务人不承担违约责任B由债权人追究第三人的违约责任C由债务人向债权人承担违约责任C由债务人追究第三人的违约责任2招标人对任何一位投标人所提问题的回答，应（ ）。A发送给提出问题的投标人B发送给每一位投标人，并注明提出问题的投标人名称C发送给每一位投标人，但不必说明问题的来源D作为提出问题的投标人中标后的洽谈内容3国际上常用的监理费用的计算方法是（ ）。A委托人和监理人商定B参照国际标准协商确定C按监理工程概预算的百分率计算D按参与监理工作的年度平均人数计算4承包人在双方确定设计变更后的14天内，未向监理工程师提出变更工程价款的报告，（ ）。A视为该项变更不涉及合同价款的调整B由监理工程师决定变更的合同价款C监理工程师应通知承包人在7月内报送D由发包人确认变更的合同价款5依据施工合同示范文本规定，发包人自收到竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实，发包人（ ）后，及时办理竣工结算价款的支付手续。A经监理工程师审核批准B接收工程C组织竣工验收D认可竣工验收报告6在FIDIC施工分包合同条件中，监理工程师就分包工程施工发布的任何指示应发给（ ）。A业主B承包商C分包商D承包商或分包商7在FIDIC施工合同履行中，因业主的行为导致承包商增加施工成本的，业主应对承包商补偿（ ）。A部分损失B一半损失C实际损失D额外损失8合同的履行以（ ）为前提和依据。A有效的合同B合同标的C法律法规D合同当事人9设计合同示范文本规定，设计人的基本责任是（ ）。A保证设计质量B完成施工图设计C配合施工D保护发包人的知识产权10在双务合同中，一方当事人在享有权利的同时，也要承担相应的义务，取得的利益要与付出的代价相适应。这是中华人民共和国合同法的（ ）原则的重要体现。A自愿B平等C诚实信用D公平答案：1.C2.B3.C4.A5.D6.B7.C8.A9.A10.D2012年监理工程师合同管理精选练习题(11)2011-12-19 11:24:47学易网【字体：放大 正常 缩小】 【打印页面】 前言：2012年监理工程师考试将于2012年5月26-27日举行，学易网校编辑团队为考生搜集整理备考资料供您学习使用。另外，学易网校2012年监理工程师网络辅导课程正在招生，详情请查阅监理工程师考试频道。1FIDIC施工合同条件规定，承包商完成工程并准备好竣工报告所需报送的资料后，应提前21天通知监理工程师准备竣工验收，监理工程师指示在该日期后（ ）天内的某日进行验收。A7B14C28D422在国外，建筑工程一切险的投保人一般是（ ）。A业主B承包人C监理人D发包人3履行施工时双方达成一致的洽商书面协议的解释应排在（ ）。A所有合同文件之后B中标通知书之前C投标书之后D图纸之后4承包人代为更换的发包人供应的规格与合同约定不符的材料所发生的费用由（ ）。A承包人承担B发包人承担C承包人和发包人各承担一半D监理工程师决定承担责任者5工程竣工前的联动无负荷试车由（ ）组织。A承包人B监理工程师C发包人D设计人6依据中华人民共和国合同法的规定，出现（ ）订立的合同，当事人可以向人民法院起诉，请求变更合同。A对方以胁迫手段B损害国家利益C对方有过错D损害当事人利益7监理招标的标的是（ ）。A监理服务B监督管理C协调管理D咨询服务8施工合同管理涉及的有关各方是在施工合同的（ ）中规定的。A合同协议书B通用条款C专用条款D补充协议9施工合同示范文本规定，发包人不按约定支付预付款超过一定时间应向承包人支付应付款的贷款利息，其支付应付款的贷款利息是从（ ）起。A开工日期前7天B承包人发生预付通知之日起C开工之日D约定应付款付款之日10FIDIC施工合同条件中，业主提供的支付保函的担保期限至（ ）。A监理工程师分发接收证书B缺陷责任期满后3个月C承包商圆满完成施工任务D缺陷制作期满后6个月答案：1.B2.B3.B4.B5.C6.A7.A8.B9.D10.D2012年监理工程师合同管理精选练习题(12)2011-12-19 11:25:16学易网【字体：放大 正常 缩小】 【打印页面】 前言：2012年监理工程师考试将于2012年5月26-27日举行，学易网校编辑团队为考生搜集整理备考资料供您学习使用。另外，学易网校2012年监理工程师网络辅导课程正在招生，详情请查阅监理工程师考试频道。1合同的权利义务转让给第三人后，合同的当事人是（ ）。A原当事人双方B债权人和第三人C债务人和第三人D原当事人一方和第三人2采用评标价法对投书的评审是以（ ）的标书为最优。A最低的投标报价B合理的投标报价C最低的评标价D最高的评标价3委托人要求监理人就施工中采用新工艺施工部分编制质量检测合格标准属于（ ）。A正常监理工作B附加监理工作C义务监理工作D额外监理工作4施工合同履行过程中发包人要求变更工程质量标准及其他实质性变更，应由（ ）。A原设计单位同意B发包人和承包人的协商解决C报规划管理部门审批D总监理工程师审核批准5供货方在交付货物时，超出了合同内约定的磅差和尾差，采购方同意接受多交付部分货物，采购方应（ ）交付价款。A按订货数量的价格B按实际交付货物并考虑合理磅差和尾差的价格C按实际交付货物不考虑合理磅差和尾差的价格D按订货数量并考虑合理磅差和尾差的价格6我国建筑工程施工合同（示范文本）规定，由（ ）支付保险费用。A承包人B发包人C工程师D监