凯盛农业国际物流园园内临时道路工程施工合同2013525.doc

金乡凯盛农业国际物流园园区魏西路、金蔬路道路工程施工合同发包方：金乡县凯盛农业发展有限公司承包方：山东一顺建设有限公司二零一三年五月发 包 方：金乡县凯盛农业发展有限公司 承 包 方：山东一顺建设有限公司依照中华人民共和国合同法及有关法律、法规的规定，结合室外道路工程施工的特点，双方在协商一致的基础上，就金乡凯盛农业国际物流园园区魏西路、金蔬路道路工程(以下简称：魏西路、金蔬路道路工程)施工有关事宜，达成如下协议：第一条 工程概况1. 工程地点：南外环路以南，金凯路以北，金司路以东，金盛路以西。2. 工程内容及做法：承包物流园园区魏西路、金蔬路道路工程施工。1道路包括以下内容，详见附件1：物流园规划总体平面图及园区道路图纸。（1）c25砼路面：250mm厚，压光，由中间向两边放坡，后割缝按规范设置，填沥青砂浆；（2）3:7灰土垫层：300mm厚，分层压实，每边路肩宽度500mm，灰土所需土方从物流园1#、2#回迁房基坑挖土、运至路面施工地点； （3）建筑垃圾： 300mm厚，压实，每边比灰土垫层宽出500mm，所需垃圾从物流园的建筑垃圾堆放处挖、运至路面施工地点。 （4）穿过道路的各种管道的预留及路面的恢复。3. 工程承包方式：承包方包工、包料、包质量、包安全、包工期;4. 工期按发包方要求执行。5. 合同价款：（1）本合同园区道路工程造价包括建筑垃圾、灰土垫层、砼面层的材料、设备、施工、穿过道路的管道预留、路面修复、成品保护、竣工清理、外运垃圾、保修等，按砼道路面层每平方米综合单价150元（不含管道费）。结算时路面工程量按砼道路面层实测成活工程量结算，综合单价一次性包干。工程变更增加的工程项目，如果没有相同子目或类似子目的，按2003年山东省建筑工程消耗量定额、2008年价目表及其费用定额、市场价格、定额人工单价按57元/工日、工程类别三类等规定编制子目综合单价。第二条 发包方义务1. 指派 高新安 发包方驻工地代表，对工程质量、进度、安全进行监督检查;2. 按合同约定按时办理工程款结算； 3. 工程竣工验收，接受承包方竣工验收后的完整验收资料。 第三条 承包方义务1. 拟定施工方案和进度计划，交发包方审定。2. 指派 为承包方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由承包方负责的各项事宜。3. 严格执行施工规范、安全操作规程、环境保护等规定之要求。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查纪录，组织参加竣工验收。4. 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的拢民问题及与周围单位的关系。5. 承包方须遵守服从发包方的管理。6. 施工中未经发包方同意或有关部门批准，不得随意拆改原有各种设备管线。7. 工程竣工未移交发包方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。8. 保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场、外运垃圾。9. 根据国家政策要求，室外配套工程如需主管部门验收的，承包方须无偿提供有关资料，协助发包方办理有关验收手续。第四条 工程变更 如需变更，双方应协商一致，签定书面变更，承包方不得私自变更。第五条 材料的提供与约定1. 发包方供应的材料、设备：无。如需发包方供应材料、设备，承包方须提前15日历天将有关计划报送发包方。发包方应在材料运到施工现场前通知承包方，双方共同验收合格并办理交接手续后方可使用，承包方免费卸车;2. 承包方供应的材料、设备:全部。由承包方提供的材料、设备，承包方应在材料运到施工现场前通知发包方，经双方验收合格后方可使用，禁止使用不合格材料；3. 因承包方材料供应不合格所造成的工程质量不达标、窝工、工程延期等情况，由承包方向发包方支付赔偿费。每停工一天或窝工一天，承包方向发包方支付违约金，每天的违约金=合同总金额的千分之一。 第六条 工期延误1. 因发包方原因造成的工期延误，经发包方审定后工期相应顺延；2. 因承包方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延，因承包方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由承包方承担，工期不予顺延。 第七条 质量标准：1. 本工程质量等级为合格，按设计文件及国家有关验收标准、规范之规定施工、验收；2. 施工中发生的质量、安全事故，均由承包方承担责任和经济损失。 3. 发包方派质检人员于开工前驻工区及施工班，在施工中按承包方通知对施工验收规范中所规定的隐蔽工程进行监督和检查，对承包方存在的施工质量问题，承包方必须改正直至返工合格，发包方有权视情况收取承包方100元-2000元/次的违约金。 4. 中间验收，根据发包方确定时间，由承包方组织，发包方按时参加，并做好验收纪要，由承包方分送有关部门单位。验收中发现的缺陷应及时处理，重大缺陷未经处理，不得进行下步工序的施工，发包方有权视情况收取承包方100-2000元/次的违约金。5. 所有工程施工完成后，发包方接到承包方竣工验收申请后，承包方应在三天内组织有关单位进行验收，并及时向发包方提供验收通知单。承包方应在工程竣工验收合格后向发包方提供完整的验收资料及工程的全部档案。 第八条 工程验收和保修1. 双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收：（1）建筑垃圾施工完毕。（2）灰土垫层施工完毕。 （3）砼面层施工完毕。 承包方应提前两天通知发包方进行验收，阶段验收合格后应填写工程验收单。2. 工程竣工后，承包方应通知发包方验收，发包方应自接到验收通知后两天内组织验收。3. 保修期：本工程自竣工经有关方验收合格之日起开始计算保修期，道路工程的保修期限为3年。第九条 工程款支付方式1. 砼路面干完2幅且验收合格后，按实际完成工程量的50%支付；2. 砼路面干完4幅且经工程竣工验收合格后，承包方应向发包方提出工程结算，并将有关资料送交发包方。工程结算审计完毕后，工程款一次性付至工程结算总价的90%。保留工程结算总造价的10 %作为保修金，保修期内满1年，无质量问题，发包方无息支付保修金的80%；保修内满三年，无质量问题，发包方无息付清保修金。发包方有权随时扣除因承包方原因造成的罚款、违约金及因超领甲供材料造成的扣款。3. 每次支付工程款，承包方须开具发票。工程结算审定后，承包方按工程结算总值开具全额税票。第十条 违约责任1. 发包方逾期付款的，每逾期一天，按逾期支付部分的总金额的千分之一偿付违约金。2. 因承包方逾期交工的，每逾期一天，由承包方按合同总金额的千分之一向发包方偿付违约金。3. 承包方供货和施工均应按合同及国家有关规范、标准执行，不得偷工减料，如发生上述行为，承包方必须返工，直至合格为止，发包方有权视情况处以100-2000元/次的违约金，由承包方承担所有责任和全部损失。4. 施工期间，承包方对施工区域的安全、保卫、环保、文明施工等全面负责，并应遵守发包方的规定。对违反本款规定的，发包方有权视情况处以100-2000元/次的违约金 。第十一条 合同终止任何一方单方面要求终止合同的，在终止合同之前，承包方须向发包方提供齐全有关资料。第十二条 合同争议的解决方式本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，依法向工程所在地的人民法院提起诉讼。第十三条 其他约定事项： 工程施工中产生的垃圾，由承包方负责运出施工现场，并负责免费将垃圾运到场外卸土场（承包方自行解决卸土场）。第十四条 附则1. 本合同经双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后