2011版本建筑工程施工合同.doc

建 筑 工 程 施 工 合 同 建设单位： 工程造价： 签订日期： 合同编号： 监制部门：常熟市工商行政管理局甲方： 乙方： 按照中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：第1条：工程概况1.1 工程名称： 工程地点： 1.2 工程建筑面积及结构形式：建筑面积： 结构形式： 1.3 工程承包内容：（1） （2） （3） （4） （5） （6） 该工程上述项目由乙方承建，具体施工按图纸要求。1.4 工程工期： 现场施工工期自 年 月 日 至 年 月 日（符合顺延条件时可顺延），总日历日期为 天。（如有变动，以乙方接到甲方书面通知后第五天开始起算）1.5 工程承包方式： 1.6 合同价款(大写 ) (￥ 元)第2条：图纸提供日期： 图纸提供套数： 第3条：质量及验收标准：按图纸提供技术要求及建筑安装施工及验收规范，其中消防部分费用及验收由甲方负责。第4条：甲方驻工地代表名单： 电话： 第5条：乙方驻工地代表负责人名单： 电话： 第6条：双方工作：6.1 甲方在 月 日前，将施工所需水、电、电讯接至施工工地（离施工工地不超过 米），保证 吨道路畅通及施工工地 符合施工条件。办理好相关施工进场手续。6.2 在 月 日前，甲方将（前道工序） 检验记录以书面形式交给乙方，并进行现场交验。6.3 乙方提供安装组织设计和进度计划表与 月 日前交给甲方。6.4 甲方提供乙方安装人员的住宿条件为： 第7条：工期延误按协议工期每延误一天，乙方支付违约金额按合同价的 计。工期提前，按协议工期每提前竣工一天，甲方向乙方支付合同价的 计赶工费。第8条：工程完工，由乙方提交竣工报告和验收资料，甲方在接到乙方竣工报告后10天内组织验收，逾期或未经验收提前使用视为验收通过。第9条：工程结算：9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 第10条：合同价款及调整：10.1 当设计变更或因甲方要求增加安装工程量时，工程价款另行计算（甲方如需变更设计或增加安装工程量，均以书面形式通知乙方）。10.2 当因非乙方原因致使乙方延期（超过 天）进入现场施工时，甲方向乙方支付二次储运费按 计。10.3 甲方按时支付预付款时，其物价上涨部分由乙方负担，甲方没有在合同规定时间内付款时，其延期期间的材料涨价部分由甲方负担。10.4 现场施工期间非乙方原因，一周内造成累计超过8小时的停工费用由甲方负担。10.5 甲方未能按合同第9条第1、2、3、4款执行时，工期顺延，所发生的相关费用由甲方负担，并每天按未付金额的 支付违约金。第11条：现场施工期间,乙方发生的一切安全事故由乙方自行负责。第12条：质量保修期为壹年（自安装实际竣工之日起算），在保修期内如出现由乙方原因的质量问题时，乙方应及时无偿返修，如乙方不愿意保修或无力保修时，甲方可自行修整，其费用在保证金中支付。第13条：违约：13.1 违约处理： 13.2 违约金的数额： 13.3 损失的计算方法： 第14条：其它有关条款按建筑工程施工合同GF-1999-0201执行。第15条：甲方在未付清工程款时，其房屋所有权归乙方所有。第16条：双方因合同发生争议而友好商量不成时，采取诉讼方式解决，任何一方均可向原告所在地人民法院提起诉讼。本合同签字之日起生效至