总承包施工合同-商业街二层商铺0316.doc

合同编号：DZY-J-H-18-2010中益国际家居广场项目总承包施工工程合同某某公司二零一零年三月合同协议条款第一部分 协议书发包人（全称）： 承包人（全称）： 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：详见附件4街区两层楼总包范围（2-7#楼至2-21#楼）群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号： 资金来源：自筹资金 二、工程承包范围承包范围：详见附件4街区两层楼总包范围（2-7#楼至2-21#楼）三、合同工期 2010年 月 日开工，2010年 月 日前完成主体封顶，2010年 月 日完成承包范围内所有工程并移交给装饰公司，配套协作项目2010年 月 日全部竣工，日历日天数 天。四、质量标准工程质量标准：按招标文件要求。 五、合同价款金额（大写）：人民币 元 （暂估） 金额（小写）：￥： 元 （暂估） 六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：2010 年 月 日合同订立地点： 本合同双方约定 签字盖章 后生效。（此页无正文）发包人： 承包人： 地址： 地址：法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：电话： 电话：传真： 传真：开户行： 开户行：帐号： 帐号： 签订时间：2010年 月 日第二部分 通用条款（略）第三部分 专用条款一、定义及合同文件1词语定义1.1 发包人：1.2 设计单位：1.3 监理单位：1.4 承包人：1.5 业主方： 2. 合同文件及解释顺序2.1合同文件组成及解释顺序1)合同协议书2)签约前补函3)中标通知书4)投标书5)工程量计算规则6)工程量计价规则7)本合同专用条款8)本合同通用条款9)投标须知10)标准、规范及有关技术文件11)图纸12)其他投标文件附件2.2 当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由发包人与承包人共同协商解决。3. 语言文字和适用法律、标准及规范3.1 本合同除使用汉语外， 不采用 其它语言文字。3.2 适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：本合同执行过程中双方应遵守中华人民共和国国家法律、法规、规章解释和说明执行，并受其约束。双方还应遵守大连市政府的任何法规、规章，包括法律文件，规定或命令等。3.3 适用标准、规范适用标准、规范的名称：工程适用中华人民共和国最新的国家、地方、行业标准、规范。不一致者以标准高者为准。发包人提供标准、规范的时间：发包人不提供。所有适用的法律、法规、行业标准及规范均由承包人自行准备，必要时并报发包人审核认可。国内没有相应标准、规范时的约定：对于国家及行业无无明确规定时，承包人必须编制相应的方案由发包人或发包人委托的监理单位批准后执行。4. 图纸4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：开工前7日内发包人向承包人免费提供主体施工图四套，使其能按照合同文件规定的工程范围进行施工和完成工程。待工程竣工前7日内另向承包人提供施工图二套作为竣工图使用。发包人及承包人对图纸的保密要求： 不采用 使用国外图纸的要求及费用承担： 不采用 4.2承包人须施工前进行施工图纸审查并严格按照施工图所显示的设计要求进行施工，所有因对施工图的误解或疏忽引致的施工错误，须返工者，其一切费用均由承包人承担，且不得因此延长竣工期限。4.3承包人作为专业的施工单位应有义务及时向发包人书面提出就施工图设计中可能存在的按常规看较明显的疏漏缺陷等意见，若该类意见属实，报请发包人及设计师确认后，承包人应按设计师书面修正指示进行施工。4.4承包人应对工程变更包括增减之指示作出实际工程之修改，任何修改必须在竣工记录图纸上说明，竣工图纸绘制必须准确无误，并经发包人认可，但发包人的认可并不免除承包人的责任。同时承包人向发包人报工程竣工时，在合同约定竣工之日前三十日内，须提供两套竣工图纸作为发包人存档备案之用。承包人提供的竣工图编制及相关工程竣工资料按档案管理文件规定办理。二、双方一般权利和义务5. 工程师5.1 监理单位委派的工程师姓名： 职务： 联系电话： 发包人委托的职权： 按发包人与监理单位签定的建设工程施工监理合同相关补充协议的相关规定执行。 需要取得发包人批准才能行使的职权：工程款以及工程量的确认须经发包人予以确认后，方可签署意见。5.2 发包人派驻的工程师姓名： 职务： 联系电话： 职权： 在发包人委托的范围内对承包人发出指令。 5.3 不实行监理的，工程师的职权： 不采用 5.4工程师的委派和指令通用条款中此处的工程师在此约定为甲方工程师，不包含监理工程师。5.5项目经理姓名： 职务： 联系电话： 承包人须派遣具有国家认证资格的一级工程项目经理和高级技术人员，常驻工程现场，全面负责工程现场的管理和协调各工种，各分包人之间的纠纷，并负责技术档案资料的管理。所有发包人向项目经理发出的书面通知均应被确认为已发给了承包人。项目经理及项目部的主要组成人员必须是承包人的签约合同正式职员，相关资料随投标书一起报给发包人，经发包人审批同意后，中途不得任意更换，如需更换需经发包人审批书面同意方可。承包人的要求、请求和通知，以书面形式由承包人项目经理签字送交发包人，发包人代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。6. 发包人工作6.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前施工现场所有障碍物清理完毕并具备施工条件。将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：开工前将水、电、电讯线路接至双方商定地点。施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：至少可满足施工需要。 工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间： 开工前，发包人负责向政府有关部门申请办理本工程开工许可，其余与本工程相关的施工许可、手续及证明文件均由承包人负责办理，办理工程中所需的费用，按国家有关规定由发包方和承包方各自承担。水准点与座标控制点交验要求： 开工前以书面形式呈交承包人。 图纸会审和设计交底时间： 开工前 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：发包人不对施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作负责，承包人需自行组织和完成相关工作，费用含在合同措施费中。 双方约定发包人应做的其他工作：发包人应提供给承包人本项目场地勘察设计资料及其它相关资料图纸。发包人应按照合同约定支付工程款，组织质量、安全检查，负责施工组织设计的审查。桩头处理：由发包人直接分包的桩基础施工单位负责破桩头。6.2 发包人委托承包人办理的工作： 临时工作需要书面委托书 6.3发包人组织承包人及直接分包工程单位进行交接。7. 承包人工作7.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间： 不采用。 应提供计划、报表的名称及完成时间： 在本工程施工期间，承包人应定期提供本工程已完工程量及形象进度，同时应报送后期工程进度计划。承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：如果承包人未按合同约定履行其义务，造成工程财产损失及人身伤害，承包人应承担全部责任及费用。向发包人和监理公司提供的办公和生活房屋及设施的要求：按发包人要求提供。需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：承包人需办理有关施工场地交通、环卫、排渣和施工噪音管理等一切手续，并承担此发生的一切费用。 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担： 承包人必须对已完工程成品进行妥善保护，以避免遭受来自余下工程项目施工对其的损坏。对任何已完工程的损坏，发包人将不予验收，承包人必须负责返修，并承担其所有经济和工期损失。施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：承包人需自行组织和完成相关工作，并承担此部分费用。 施工现场清洁卫生的要求： 需保护施工现场清洁，并符合有关规定，承担因违反相关规定造成损失的相关费用。双方约定承包人应做的其他工作：对本工程做总承包管理。(1)承包人必须根据合同文件所规定的工程施工承包范围，在合同工期内完成所有的工程施工，同时全面负责施工现场管理，直至工程竣工最后一家分包商撤离工程现场交付使用及缺陷保修期完毕，并应达到国家和本合同规定的验收规范的标准。 (2)对属于本工程而非本合同文件承包范围的项目，在发包人另行支付合理费用的基础上，承包人须接受其范围外发包人提出的其他工程项目的承包，发包人需以书面形式出具工程任务联系单。(3)承包人负责工程所有的分部分项档案分类整理，达到国家、省市有关档案管理规范及规定的要求。承包人应负责发包人指定分包项目档案资料汇总、整理并向市政、发包人档案管理部门移交（包括发包人分包工程，该分包工程所有资料，由发包人向分包人索取）。作为总承包人参加工程综合验收。(4)承包人应负责工程施工所需的任何标高和定位放线工作。除非发包人要求的变更，承包人应负责修改任何因标高和定位放线不准确所导致的错误，并须支付全部此等费用，且不得延缓竣工期限。(5)承包人应负责和保障发包人免于承担工程施工中由承包人所引致对任何人身损伤或死亡而产生的一切费用，除非是发包人本身或发包人应负责的人员的失职，疏忽行为所致。(6)由本工程开工至竣工证书发出日止，承包人需全部负责保护本工程，包括保护在工地上或送至及安放在工地上与本工程有关或供本工程使用的物料或任何其他物料。(7)承包人须立刻执行发包人获本承包合同授权而发出的指示。若承包人未在合理时间内执行已发出的指示，在收到发包人方催促执行的书面通知后三日内，承包人仍未执行，发包人可另聘他人执行该指令所要求的工作，并把所有有关的费用作为债项向承包人追讨，或从本承包合同应付或将会付的款项中扣除。(8)承包人须负责向政府有关部门取得在本地承包工程的资格，并在开工前获得一切政府方面有关其施工资格批准及与施工有关之批准。若发包人要求审核的，承包人须在七天内提供有关文件。(9)如承包人的任何工人和因承包人引起的其它人员身体受到损伤时，承包人必须立即按政府规定妥善处理该类事故，承担相应经济责任，并书面通知发包人。(10)承包人被认为已经取得有关资料，并视察施工场地，理解了工程范围，并在其投标价内包括一切为准备并进行工程前所须之一切工作，而所须之费用，将被认为已包括在合同总价内。一切有关本工程与其他在整体工程内之工程之间之一切配合、衔接、翻工、修复、遗漏等工程费用，亦被视为已包括在合同价内。(11)承包人应为指定分包人及发包人直接雇用的所有独立专项承包人提供照管和合作，并为他们合理地进行各自的特别的工程在现场提供设施，为上述人员需要在现场提供和安装施工机械、棚架、脚手架、梯子、升降设备及保留临时升降设备使其在施工期间长久使用，随后修复所有的工种，配合卸下他们的施工机械和材料，提供给他们正常的临时照明和电力、用水，以及所有的守卫、照明、清理堆放在垃圾堆放区的垃圾工作等，使用厕所和建筑现场的简易厕所。承包人也需提供各指定分包人所需的基准点。承包人同时需复核指定分包人负责的放线定位的准确性。承包人在提供上述配合和照管时不得向指定分包人及独立专项承包的单位收取任何费用（施工用水用电除外）。如果承包人和指定分包人及独立专项承包人对本条的解释不一致时，发包人的决定将被视为是最终的和对双方具有约束力的决定。如果承包人所指定的分包队伍在进度、质量、安全等方面不能保障的情况下，发包人有权更换该分包队伍，由此产生的费用可参照同行业价格在承包人费用中扣除。(12)承包人应按发包人方的指令随时将建筑的一部分拨出来作为指定分包人及专项承包人的材料储藏间及工作人员的工作区。为此等地方设置的临时屋面、隔板等均须由承包人负责提供及施工并在无用时由承包人移走，以保持现场清洁及整齐。(13)承包人应为独立专项承包人安排进行施工的时间和方法，提供在钢筋混凝土结构留洞、做槽口、凹槽等及其形成所需要的全部详情，并必须供应给他们一切所需的尺寸和其他的资料，以使他们可正确地进行施工和避免随后的变更。(14)除工程规范或工程单价细目表另有明确的规定外，将由指定分包人及独立专项承包人进行结构工程以外的割切，但承包人应提供一切所需的与此有关的管理。(15)与指定分包人及独立专项承包人合作以保证及促进所有指定分包人及独立专项承包人有效地执行工作。(16)承包人应在实际工程进行前与各机电分包人联络、配合和协调，使机电分包人及时编制出“设备综合布线图纸”及“设备与土建综合布线图纸”。(17)承包人须按设备与土建综合布线图纸上所示造成一切孔洞、开孔、槽，并在此等项目已经批准的材料固定后，再将孔洞、开孔等灌浆。所有孔洞、开孔等应在进行结构建筑工程期间预留而非工程完成后切割，除非后来需要进行并经发包人方认可的工程变更。(18)在施工之前和施工期间或按需要在承包人的主持下定期举行协调会议。所有有关协调各种土建设备之间的事情可在会议中充分协商，并获得解决。(19)承包人须允许由发包人直接雇用的不是作为分包人的独立施工单位进行施工。承包人须为直接由发包人雇用的独立专项施工单位的施工提供方便，包括合理使用任何脚手架；承包人投标报价中已列支总承包服务费，发包人不再另行支付相关配合费（详见投标须知总承包服务费之说明与要求）。(20)承包人应允许政府单位在现场进行施工，并在编制工程进度计划表中包括政府单位工程施工的具体安排。(21)承包人积极参加发包人组织的各项交接工作，在交接后在所有交接记录上签字确认，并承担交接记录上所有应承担的责任。(22)承包人须保证柱、梁、楼板模板采用全新的模板。(23)承包人须保证在同等条件下选择发包人指定的砼厂家。并由承包人向发包人提供与砼厂家的合作条件。三、施工组织设计和工期8进度计划8.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：承包人应在正式合同签订后10天内提供两份完善的书面施工进度计划给发包人。因重大设计变更导致施工进度计划变更，承包人应在变更指令下达后5天内提供调整完善施工进度计划。工程师确认的时间： 收到承包人报送资料后三日内 。 8.2 群体工程中有关进度计划的要求：不采用9.工程开工及延期: 详见通用条款 10. 暂停施工10.1任何暂停施工均必须有发包人的书面指示。10.2承包人的以任何理由单方面暂停施工均按照违约处理。11.工期延误11.1任何工期的延误均需要承包人保留相关书面具有延误理由的资料。11.2如遇下列情况，承包人应就延误工期的内容和因此发生的经济损失在7天内向发包人提出报告。(1)因发包人手续不全引起的停工，工期顺延，但不考虑误工/窝工费用索赔；(2)非承包人原因造成的火灾、水淹，爆炸等原因（地下水导致的水淹除外）；非承包人原因造成一次性停水、停电超过八小时；(3)双方无法预见的因素，对承包人施工进度确实造成严重影响的，如地下障碍物及文物处理等；(4)非承包人原因，发包人无故拖延办理签证手续而影响下一工序施工的；(5)工程按国家政策停建缓建时造成承包人工期损失；(6)重大工程量变化，设计变更和修改致使承包人无法连续施工（如发生此类情况发包人应提前7个日历天通知承包人）；(7)国家政策和当地政府及有关部门发布的规定、通知（或临时规定）影响工程正常施工的，工期应顺延（城市惯例性活动除外)。(8)不可抗力：指因战争，动乱，空中飞行物体坠落或自然灾害对工程的影响。自然灾害指六级及以上的地震；十级以上(含十级)持续二天的大风；降水量达200mm以上(含200mm)持续贰天的大雨；10年以上未发生过或持续七天的高温(或严寒)天气。11.3本工程承包人应在合同总价中充分考虑冬季施工及城市惯例性活动可能对工期造成的影响，发包人也认为承包人已经考虑此因素影响。11.4承包人对因发包人及不可抗力等原因延误工期120天以内，只计算工期补偿，不计取任何经济补偿。12.工程竣工若承包人未能在本合同文件指定的竣工日期（合同总工期、日历天数）或任何允许延长竣工期期限内竣工，则承包人应向发包人支付每逾期一天人民币贰万元的违约金。最后的竣工延误日期将由发包人根据承包人提供相关资料确定。四、质量与验收13.工程质量承包人必须按照设计文件及现行国家及地方法律、法规、标准进行施工，并详见通用条款。对于不符合质量要求的，发包人将根据情况对承包人罚款，其中建筑物漏水，每一处罚款壹万元。承包人的工程质量达不到合同约定标准时，发包人有权选择要求承包人修正后达到要求，并由承办人承担所有相关费用；工程质量达到合格的情况下，扣除质量不合格部位工程总价款的5%予以结算。14.检查与返工详见通用条款15.隐蔽工程和中间验收15.1双方约定中间验收部位：发包人及监理可发出指示要求承包人开启已覆盖的工程任何部位，以便检查，也可要求对任何材料 (无论是否已用于本工程内)进行测试。如该部位验收合格，则恢复费用由发包承担；如不合格，则由承包人对该部位进行限期整改并恢复，同时承担相关费用。 根据国家、省、市相关规定进行的隐蔽工程及中间验收所发生的费用由承包人承担，且不考虑工期的顺延。16.重新检验详见通用条款17.工程试车试车费用的承担：不采用五、安全施工18.安全施工与检查承包人将负责在施工期间配备必要的消防设备及设施，并遵守大连市消防局的有关建筑工地消防安全和施工安全用电的规定。承包人须在施工现场设置灭火器和防火标志，并对违反行为而引起的一切后果承担全部责任。承包人必须采取适当的预防措施按本市危险品仓库安全管理要求和规定把易燃物品和有害材料存放在安全地方，确保不易被人取到，以免发生意外的危险，由于承包人未采取适当有效的防护措施而引致的一切损失均由承包人负责。19.安全防护19.1承包人应在施工组织文件中详细列举各种施工安全防护、财产保护、环境保护措施，以使工程建设能顺利进行。19.2在施工过程中，承包人必须采取一切必需的预防措施保护公众及公共设施，使之不受伤亡，并承担相应费用，上述费用已包含于合同总价中。通用条款中有关安全防护的规定所引起的费用也包含于合同总价中，由承包人承担。19.3公众财产的保护(1)承包人必须维修及保护所有公共财产、道路及公共设施，并由责任人承担保护及修复损坏所需的一切费用。(2)承包人必须保护和修复损坏的邻近房地产、公用事业设备等，并由责任人承担保护及修复损坏所需的一切费用。(3)承包人必须保护，以及在各方面维护及修复所有邻近工地的建筑物、道路、围墙、电缆、煤气管、输水管、污水管等，及其他私人或公用事业设备等在施工过程中可能受到干扰或损坏的其他房地产或事物，并由责任人承担保护及修复损坏所需的一切费用。(4)承包人应完全负责保证其工作人员不会损坏邻近房地产、道路公共设施等。如果引致任何该等损坏，其必须完全负责修复并承担所需的一切费用。承包人应于开工前在有关部门审阅显示公用事业和通讯设备的线路和位置的图纸。承包人应采取一切所需的步骤，保证该等设备不受工程的损害，同时由承包人向责任人追索。并在报价及合同总价内承担保护及修复损坏所需的一切费用。19.4施工场地范围内任何树木未得政府有关部门许可不得砍下，不影响工程之树木，承包人应采取可能的合理措施加以保护，并承担保护及修复损坏所需的一切费用。19.5现有道路、走道、台阶等的保护(1)承包人在工程进行中维护所有现有道路、走道、台阶等并修复任何损坏，并由责任人承担保护及修复损坏所需的一切费用。(2)承包人负责保证通向施工现场及周围的道路不会因工程而受阻，并且保证其车辆或工人、物料等不会给交通或其他工程造成障碍，并由责任人承担由此产生的费用。19.6现有设施的保护(1)承包人保证任何现有通过施工场地的公共设施如电力、电话、给水或排水系统在施工期内得到保护，并承担由此产生的费用。(2)承包人与有关单位联络安排此等设施所需之任何断截及移位，并由利益人承担由此产生的费用。(3)承包人若要移动任何设施以适应其施工方法，移位须由有关单位进行，费用由承包人负责。(4)承包人在设施更动完成后方可开始周围的工程。(5)若发包人或政府相关部门认为在地下公共设施上方或周围使用机械会造成损坏，承包人须以人工开挖设施周围，并对任何损坏，意外或其他问题负责，自费修复，并承担由此产生的费用。(6)在设施邻近处使用机械开挖前，承包人须进行完善及足够之人工挖试孔及基本探察以确定设施位置。承包人应考虑预留咨询及探察费用，以便在工程开始前确定所有设施位置，并承担由此产生的费用。19.7承包人应负责和保障发包人免于承担工程施工中所引致对任何财产的损害而产生的一切费用，但该等损害必须是由于承包人，其代理人或任何承包人的疏忽，遗漏或失职所引起的。19.8承包人须采取一切必需的步骤来减低尘埃和噪音的公害。承包人要设法减少尘埃的公害，在有尘埃形成的地方经常洒水，所有机械要装配消减广播及电视干扰的设备。19.9承包人须接收现场架设之围栏，并根据发包人及政府部门之要求，架设其他所需之围板、栏墙、闸门、廊道、人行道、过道、临时围墙及栏栅等及需要时改动，加建及维修所有围板、栏栅等，承包人同时须提供足够照明。工程完成后，承包人须根据发包人要求拆除所有围栏，围网等及修复所有受影响的地方，并自行承担相关费用。20.事故处理20.1由于不可抗力产生的事故，不可抗力发生后，承包人应迅速采取措施，尽力减少损失，并在24小时内向发包人通报受害情况，向发包人报告损失情况和清理、修复的费用。灾害继续发生，承包人应每隔24小时向承包人报告一次灾害情况，直到灾害结束。发包人应对灾害处理提供必要条件。因灾害发生的费用除保险公司赔偿外，双方分别承担：(1)工程本身的损害由发包人承担。(2)人员伤亡由所属单位负责，并承担相应费用。(3)造成承包人设备、机械的损坏及停工等损失，由承包人承担。(4)所需清理修复工作的责任与费用的承担，双方另签补充协议约定。六、合同价款与支付21.合同价款及调整21.1本合同价款依据招标方式确定。无预付款，本合同采用固定单价合同。(1)合同金额应被确认为已达到合同文件所说明和规定的工程质量和数量要求。(2)本合同综合单价为、 元/建筑面积(m2)，最终合同价款以竣工图纸标注建筑面积计算。建筑面积为商业街区二层商铺(2-7#楼至2-21#楼)的建筑面积，但不包含街区内平台的建筑面积。街区内平台的施工协议由双方另行协商。(3)本工程量清单中的单价属固定综合单价性质（包括但不限于包工、包料、包工期、包工资、包质量、包材料检验试验费及材料之任何市埸差别、工程施工中及安装工程正常进行中所需的一切附加零件及所需的劳务、管理费、利润、必须加班费、费率或汇率的变动等，无论上述内容是否包含于清单内），除协议条件另有说明外，合同所规定的单价不得以任何方法调整或变更。(4)本协议工程量清单中的单价金额不会因人工、机械、燃料、水电费、运输费、工资、材料价差及物料费用，及税率、政府收费、行业费率、工程量等的升降而调整。工程量清单中的综合单价为具有约束力的协议文件的一部分，用来作为工程进度付款，计算工程变更及竣工决算的依据。(5)施工图纸内所有永久性工程必须使用全新物料及其品质符合本协议的要求及国家的有关标准，所计算数量为装妥后之净量。22.工程预付款22.1发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：0% 22.2扣回工程款的时间、比例： 不采用23.工程量确认23.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间： 按照工程进度每月二十日前递交工程量报告(准确率90%以上)，由发包人审核。该进度报告仅作为发包人对承包人工程形象进度的考核，但不作为工程结算依据。24.工程款（进度款）支付24.1预付款：无预付款。24.2结算款：主体封顶支付已完工程结算价款的50%； 工程移交给装修公司时支付已完工程价款的75%；24.3结算款：工程竣工结算且竣工档案资料备案后，二个月内支付至竣工结算价款的95%。24.4余款5%作为质量保证金，于质保期满后按质保保修书的条款约定返还。承包人每次提出付款申请时，需同时向发包人提供符合当地税务要求、同等金额的正规发票，由发包人将款项打入承包人账户。 七、材料设备供应25.发包人供应25.1发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：(1)材料设备单价与一览表不符：不采用(2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符： 不采用(3)承包人可代为调剂串换的材料：不采用(4)到货地点与一览表不符：不采用(5)供应数量与一览表不符：不采用(6)到货时间与一览表不符：不采用25.2发包人供应材料设备的结算方法：不采用发包人保留随时变更部分工程材料甲供、甲控权利。对于发包人直接供应的材料总承包人应验收保管，并不得对此材料存储计取任何费用。对于发包人限定品牌，由总承包人采购的材料，总承包人按照合同价格计算。对于发包人限定材料价格，由总承包人采购的材料，不再计算所采购材料价格的采购保管费用。26.承包人采购材料设备26.1承包人采购材料设备的约定：承包人须负责提供除发包人已明确指出的任何材料的样品，并注明其型号、规格、产地、计量单价等内容，提交发包人审定。依据合同文件规定该类材料样品将被封存，以作规范标准，未经发包人书面同意，不得再作任何更改。任何被封存的材料样品应被视作合同的一部分，若发包人书面同意更改，则如同设计变更一样处理。承包人应遵守政府有关部门之规定，对材料进行试验，试验次数与地点按政府有关部门规定以及贯例执行。承包人需提供试验用的材料，并按规格要求送到指定地点进行试验，支付的有关试验费用由承包人承担，试验合格才可使用，若试验结果被认定不合格的材料，均不得用于本工程的任何部分，且需立即搬离施工现场。而该批材料费用与有关的运输、搬迁费用由承包人负责。发包人及监理有权对用于本工程的原材料的质量进行抽检，承包人须配合该项工作，并负担其费用。所有运抵工地现场之材料，必须是全新且完整无缺及有妥善包装保护(凡需包装之材料)，免受因搬运、天气与其他任何情况引起的损坏。本工程一切材料，货物和操作工艺均应与合同文件所规定标准相符合。当发包人及监理要求时，承包人应提供单据证明该材料和货物已符合合同文件的规定的标准。所有用于本工程的机械之维修应在正常工作时间之外进行。为了保证本工程不受任何一部机械的抛锚而中断，承包人应提供足够的后备施工机械。如因承包人提供的机械之原因影响本工程进度、质量等，由承包人应承担其损失，并不予延长工期。甲方工程或监理工程师认为不合格的材料（甲购材料及甲方已确认同意使用的材料除外）应在24小时内退场，已经使用的必须拆除，所造成的损失由承包人承担，由此延误的工期不顺延。八、工程变更27.工程设计变更本“设计变更”一词系指对已被确认的合同施工图的变更。设计师可代表发包人书面发出要求变更，也可书面批准承包人作出的任何合理的变更，而设计师书面指示或书面批准的变更，不应使本合同作废。设计师任何书面指示或书面批准的变更，必须经发包人书面确认后转发承包人。承包人只有当接获了发包人的书面确认意见，才视作其为可进行施工的最终指示。承包人必须严格按照图纸设计要求施工，需要变更施工，需严格按甲方程序要求办理。28.其它变更由发包人发出书面变更通知或由承包人提出变更建议经发包人书面确认的书面变更通知。无论任何一方提出变更，均需由发包人、承包人、监理人共同签字确认。29.确定变更价款通用条款中不采用，按下列条款执行。本合同为固定综合单价合同，工程变更以合同中规定单价执行，价款在结算时综合单价包死,工程量按实计算。工程综合单价的几种调整方式如下：一、本合同中已列的项目：按照本合同第三部分第六条第21.1条款第(6)综合单价明细表计算。二、本合同中未列的项目：（一）承包人投标报价中有类似综合单价的，参照类似单价调整。（二）承包人投标报价中无类似综合单价的，由承包人提出，发包人按招标文件综合单价组价原则予以确认。变更价款确定方法：由承包人提出，发包人确认。综合单价报价参照2008年辽宁省建筑工程消耗量定额、2008年辽宁省装饰装修工程消耗量定额、2008年辽宁省安装工程预算定额、 2008年辽宁省市政工程预算定额、2008年辽宁省建设工程混凝土、砌筑砂浆等配合比、现行的辽宁省参考价目表、2008年全国统一施工机械台班费用辽宁省参考单价，如上述定额中不包含的项目可参考辽宁省相关定额执行；管理费、利润费率按照总承包二类工程计取，税金按照3.445%执行。材料价格按照本合同第三部分第六条第21.1条款第(6)综合单价明细表执行，综合单价明细表中没有价格的材料，按照甲乙双方确认的价格执行。 依据以上规则计算出的综合单价作为最后综合单价报价。三、投标书中已列的材料：按照投标价格执行（出现位数错位的除外）。四、投标书中未列的材料：执行发包人、承包人共同认可的施工期间市场价。五、甲供的材料、设备：根据实际情况另议。六、结算价款的调整：中标单位工程竣工，在合同约定竣工之日后三十日内，须提交完整竣工图和竣工档案资料各四套。无设计变更时按照合同价款结算。当发生设计变更时，变更部分工程量按照变更单及签证单进行工程量计算，工程量计算规则执行辽宁省2008年各专业定额，综合单价按照合同单价执行。九、竣工验收与结算30竣工验收30.1承包人提供竣工图的约定：在竣工验收前一周，承包人应将经政府有关部门审查通过的档案资料、与实际施工的工程相符的竣工图四套和竣工验收报告移交给发包人，同时办理完备案制中由承包人负责办理的相关手续。30.2 中间交工工程的范围和竣工时间：参见本合同第一部分合同工期约定30.3工程竣工验收：承包人应在工程实际竣工前七天通知发包人，以便发包人做好工程竣工验收准备。本工程质量验收主管部门为大连市金州区建筑工程质量监督站，竣工日期为大连市金州区建筑工程质量监督站颁发的“质量认证书”标明的日期。 30.4 承包人报竣工且必须达到标书规定的质量要求（这里的竣工是指a、竣工资料整理验收合格，并通过政府相关部门审定，b、依据备案制要求，通过专家组验收，c、能达到交付使用且发包人初步验收通过）。30.5发包人及有关部门在工程竣工验收时发现因材料或操作工艺不符合本合同文件规定而出现的任何缺陷，应在上述工程竣工验收后五天内书面作出注明，而承包人应在收到发包人书面指示后的合理期限内，自费修复所有缺陷，缺陷修复竣工后，承包人应另行提交工程竣工报告，发包人及有关部门再行验收认为合格后，则工程竣工日以承包人发出缺陷修复竣工报告之日为准，同时发包人应书面加以确认。31竣工结算31.1承包人完成合同内承包的全部工程并经分项验收合格后，双方90天内开始竣工结算工作。31.2承包人所作的竣工结算要准确、实事求是，承包人所报的竣工结算造价不能超出最终核定价的 10% （含 10% ），若超出 10% 发包人则有权对承包人按超出金额部分的 50% 进行罚款，同时由此造成发包人向造价咨询公司多余支付的结算审核费用由承包人承担，发包人可从竣工结算价款中扣除。31.3自工程整体竣工验收合格备案之日起半年内在且工程决算、审计完成后，发包人付清工程结算余款，质保金及合同另有约定的除外。31.4工程结算价款应是按照承包合同、规范及图纸之要求而计算出全部工程之总造价。31.5一切工程如不符合规范、图纸的要求，且无设计变更和工程变更确认手续费的前提下，在竣工结算时不予计算，此笔费用由承包人自行承担。31.6若承包人有任何合理的额外索偿，须于结算时提供发包人、监理签署的签证单等文件，否则不获考虑。31.7钢筋、水泥、商品砼的材料价格规定：所有材料价格均不予调整。31.8发包人限定品牌并由承包人采购的设备不考虑损耗，材料损耗率按照辽宁省2008定额相应子目的损耗率计取。31.9发包人负责采购的设备及材料，主体承包人应在验收合格后无条件接受，损耗率按照辽宁省2008定额相应子目的损耗率计取，如出现数量不足，承包人应自行解决。31.10对于发包人指定供应商的材料或设备，中标人须按发包人指定供应商采购并自行提货至现场；由发包人供应的材料或设备，则其供货协议须由发包人另行签订，但上述无论发包人供应或指定供应商的材料或设备的供货计划和数量，统一由中标人按工程实际进度事先提交发包人，且不得影响工程的正常施工，需检测和复试的材料及相关费用由承包人负责。32.质量保修32.1工程竣工7天前，发包人和承包人签订工程保修合同。保修范围。质量保修期从工程整体竣工之日算起。双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限；防水工程全部由承包人按设计要求和国家相关规范完成，但竣工验收后如发现因承包人施工及管理问题出现漏水，发包人将扣罚承包人壹万元/每点。同时承包人有保护防水不被破坏的责任，无论任何单位造成防水层的破坏，责任均由承包人承担。屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；其它工程保修期按照中华人民共和国国务院第279号令所发布的建设工程质量管理条例的规定的最低保修年限执行。32.2质量保修责任属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。因施工质量问题，造成购房者索赔的，购房者索赔的费用均由总承包人承担（包括但不限于：赔偿金、诉讼费、律师费、违约金等），发包人核实总承包范围的情况实施的，除从工程款中扣除索赔的金额外，还要视问题的严重程度对总承包人处以购房者索赔金额3至5倍的罚款。十、违约、索赔和争议33.违约33.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：不采用。本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：不采用，发包人只承担工程延期责任。本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：不采用。双方约定的发包人其他违约责任： 不采用。33.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第14.2款约定承包人违约承担的违约责任：承包人完成的工程不符合质量标准或在合同规定的期限内而又未能合理顺延工期的，需向发包人支付违约金2万元/天。本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：如果本工程施工质量未达到合同约定之质量标准，除需要返工外，承包人还需要承担工程总造价5%的违约金。双方约定的承包人其他违约责任：若承包人未能在本合同文件指定的节点工期或任何允许延长竣工期期限内竣工，则承包人应向发包人支付每逾期一天2万元的罚金，上述节点工期和总工期逾期可重叠累计处罚。除非双方协议将合同终止，若因一方违约使合同无法履行，违约方承担违约责任后仍应继续履行合同。因一方违约使合同不能履行，另一方欲中止或解除合同，应提前20天通知违约方后，方可中止或解除合同，由违约方承担违约责任。34索赔通用条款第36.2款不采用 35争议本合同约定在履行过程中发生的争议，由双方当事人协调解决协商不成的，按下列第 (二) 种方式解决：（一）提交仲裁委员会仲裁；（二）依法向本合同工程所在地人民法院起诉。本合同在履行过程中发生的争议，发生争议后，除非单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；调解要求停止施工，且为双方接受；法院裁决要求停止施工；其他情况双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成功的，双方可向法院起诉。十一、其他36.工程分包36.1本工程发包人同意承包人分包的工程： 不采用36.2分包施工单位为： 不采用37.不可抗力37.1双方关于不可抗力的约定： 按照通用条款第39款执行。38.保险38.1本工程双方约定投保内容如下：(1)发包人投保内容： 本工程发包人会投保工程一切险、第三者责任险及发包人特殊约定的保险扩展条款。(2)承包人投保内容：承包人须负责购买涉及工程的各种保险，以保障其供应的物料在运送途中直至工地的一切意外。同时还须为其职员购买相关人身保险。承包人须积极地遵从保险条款和承保人关于解决索偿、追讨损失和防止意外的一切合理要求，并自费负责因未能遵从的后果。承包人须负责保险单内规定的免赔额、不负责项目或限制的费用，只要它们是属于承包人在本合同内应承担的风险或责任。承包人在接到本承包合同的中标通知书后十四天内，在发包人认可的保险公司投保第三者责任险。保险的赔偿责任须是无限的。承包人对本工程施工期间发生的社会公众的意外或伤亡负全责。发包人对任何社会公众的意外或伤亡，皆不负任何法律上的赔偿责任，承包人保障发包人免负任何有关的索偿、要求、诉讼、费用和支出。保险期由本工程开工至竣工证书发出为止。若工期不是因发包人承担的原因而延长，则承包人自费将保险期相应延长。保险单副本交由发包人一份,任何按本承包合同应支付给承包人的款项须在提交该保险单据后才可支付。劳动保险费不含在工程报价中，由发包方直接缴纳。39.担保39.1本工程双方约定担保事项如下：(1)发包人向承包人提供履约担保，担保方式为： 不采用(2)承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：签订合同7日内，承包人需向发包人提供现金或由发包人认可的商业银行提供的金额为伍佰万元人民币，最终受益人为发包人的不可撤销履约保函。关于履约保证金的返还说明：A本合同工程施工完毕后，如发包人与承包人能达成协商确定由承包人继续承担下一标段工程的施工，则本合同履约保证金暂不返还，自动转入下一标段工程履约保证金。B本合同工程施工完毕后，如发包人与承包人未能达成协商由承包人继续施工下一标段工程，则本合同履约保证金工程竣工结算且竣工档案资料备案、移交后一次性返还。 (3)双方约定的其他担保事项： 不采用（3）施工过程中根据根据实际情况（如发生由发包方代垫的款项，应在工程款中扣除。甲供材料和设备的具体核算，按当地税务要求处理。40.反商业贿赂40.1在投标、签约及履约过程中，发包方任何人员如存在吃、拿、卡、要等索贿行为的，承包方可直接向甲方投诉，一经查证属实的，发包方承诺对相关责任员工予以辞退。40.2 承包方承诺不以任何形式(包括但不限于给付现金、财物、请客送礼、提供优惠等)贿赂发包方人员。若承包方违反本约定贿赂发包方任何员工，以图谋中标、获取任何不正当商业利益或更特殊的商业待遇或不配合发包方查处其员工的行为，发包方有权取消承包方中标资格单方解除合同，投标保证金或履约保证金不予返还。同时发包方有权对承包方采取诸如冻结所有应付账款的措施，乙方应支付合同总价款的 30% 作为承包方的违约金或相当于贿赂金额 两 倍的违约金(以二者中较高的为准)，并向法院诉请承包方及其工作人员赔偿发包方的一切名誉及商业损失。41.专利技术及特殊工艺承包人承担由于使用他人/他方的专利技术及特殊工艺的费用。42.文物和地下障碍物详见通用条款43.合同解除详见通用条款44.合同生效与终止详见通用条款45.合同份数45.1双方约定合同副本份