建设工程工程设计合同.doc

建设工程设计合同目 录1.签订依据 12.设计依据 13.合同文件的优先次序14.本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容15.发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间16.设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间17.设计费用 18.设计费用支付方式29.双方权利义务及违约责任 210.合同变更和终止 411.承诺和保证 412.保密与成果归属 513.争议解决 514.其他 515.合同附件 6发包方(甲方)： 设计人(乙方)： 发包人委托设计人承担 工程设计，工程地点为 ，经双方协商一致，签订本合同，以共同信守、执行。第一条 本合同签订依据1.1 中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程勘察设计管理条例和建设工程质量管理条例。1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。1.3 建设工程批准文件。第二条 设计依据2.1 发包人给设计人的委托书或设计中标文件。2.2 发包人提交的设计基础资料。2.3 设计人采用的主要技术标准：见附件1。2.4 技术来源。第三条 合同文件的优先次序构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则应根据如下优先次序来判断和确定：3.1 本合同书3.2 中标函（文件）3.3 发包人要求及委托书3.4 投标书第四条 本合同设计项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容及工作范围见附件2。第五条 发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间见附件3。第六条 设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间见附件4。第七条 设计费用7.1 双方商定，本合同的设计费为 万元，该设计费为设计人完成本合同项下全部设计，及其他工作的所有费用和/或报酬。收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行，国家和地方没有规定的，由双方商定。设计费用计算见附件5。如果上述费用为估算设计费，则双方在基础工程设计审批后，按批准的基础工程设计概算核算设计费。7.2 上述费用包括甲方对乙方承担本合同项下全部服务内容的补偿，包括但不限于税金及必要的保险费用等。第八条 设计费用支付方式8.1双方约定以第种方式结算设计费：8.1.1设计人向发包人交付设计文件，经发包人验收合格后，发包人一次性向设计人支付设计费。8.1.2发包人向承包人分期支付设计费：（1）本合同生效后 天内， 发包人支付设计费的 %， 计 万元作为预付款（合同结算时，抵作设计费）。（2）设计人提交 设计文件后 天内，发包人支付设计费总额的 %，计 万元；之后，发包人应按设计人所完成的施工图工作量比例，在设计人每次提交施工图后 天内，支付该等施工图所对应的设计费为 %，计 万元；施工图完成并全部提交后 天内，发包人支付设计费总额的 %，计 万元； 竣工图提交后 天内，发包人结清除双方商定的质量保证金以外的设计费。（双方可以就设计费用支付的具体条件、时限、数额、方式等以本合同附件形式具体约定。）（3）质量保证金为设计费的5%，在下列第 种期限内支付：装置开车成功后30日内。装置中间交接后6个月内。设计文件交付后1年内。装置经过72小时考核，竣工验收工作完成后30日内。其他： 。第九条 双方权利义务及违约责任9.1 发包人责任9.1.1 发包人应按本合同第五条的规定，在规定的时间内向设计人提交设计基础资料及文件，并对其完整性、准确性负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限 天以内，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限 天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。9.1.2 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料存在重大错误，或对所提交资料作实质性修改，导致设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议重新明确本合同有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。9.1.3 在合同履行期间，发包人要求解除合同，设计人未开始设计工作的，应退还发包人已付的预付款；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已实际完成的设计文件，据实支付设计费用。9.1.4 发包人应按本合同规定支付预付款，收到预付款作为设计人设计开工的标志。未收到预付款的，设计人有权推迟设计工作的开工时间，并相应顺延交付文件的时间。9.1.5 发包人应按本合同规定的条件、时间和金额及时支付设计费。逾期支付超过 天的，应承担该等设计费千分之 的违约金，且设计人提交设计文件的时间相应顺延；逾期超过 天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。由于发包人的上级或设计审批部门对符合规范和要求的设计文件不审批，或本合同设计项目被停缓建，发包人均应支付应付的设计费。9.1.6 发包人不得严重背离合理设计周期，要求设计人超出本合同规定时间提前交付设计文件，除非征得设计人事先同意，且发包人应为此支付赶工费。9.1.7 发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备，发包人提供以上便利条件及劳动保护装备发生的费用由设计人承担。9.2 设计人责任9.2.1 设计人应按国家规定和本合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件（出现9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设计文件的质量负责。9.2.2设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由设计人负责解决。9.2.3设计合理使用年限应按国家和行业相关标准规定来计算。9.2.4 负责对外商的设计资料进行审查，负责该合同项目的设计联络工作。9.2.5 设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责及时修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故和损失的，设计人除负责采取补救措施外，应免收该部分工程投资所对应的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金。9.2.6 因设计人原因延迟交付设计文件，每延误一天，应减收延误部分应收设计费的千分之 。9.2.7 合同生效后，设计人要求解除合同的，设计人应返还发包人已支付的预付款；如因此导致发包人损失的，应根据损失程度向发包人支付赔偿金。9.2.8 设计人交付设计文件后，应按规定参加设计审查，派驻设计代表配合发包人完成现场施工，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要设计调整、补充。设计人按本合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加投料试车、生产考核和竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，但可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费数额由双方另行商定。 第十条 合同变更和终止10.1 合同生效之日起直至发包人接受设计文件止，发包人有权书面要求设计人对本合同进行变更（增加和/或减少和/或其它修改），设计人应根据发包人书面要求予以变更。如果上述变更构成对本合同工作范围、内容的实质性变化，将影响设计费用和/或设计工作进度的，发包人应以合同变更单（见附件6）形式对本合同相关内容加以变更。10.2在发包人提出书面变更合同的情况下，即使双方未能就工作进度、工作完成方法、价格变更及其它相关事项达成一致意见，设计人仍应按发包人提出的变更要求继续进行工作，以保证项目工作进度。10.3设计人根据工作需要或实际情况提出合同变更要求的，应向发包人发出书面通知并提交一份费用建议书以及详细的支持文件。发包人应对设计人上述变更要求予以审查，但未经发包人书面认可或以合同变更单（见附件6）形式对本合同相关内容加以变更，设计人不得按其提议的变更后的工作范围进行设计工作。10.4在发包人书面同意设计人提出的合同变更，或发包人要求作出变更合同的情况下，双方应根据设计工作已完成的比例、变更所涉及的工作量，以合同变更单（附件6）形式对设计费用作出必要的相应调整。10.5 发包人向设计人发出的变更、或对设计人变更要求的书面认可均须包括但不限于以下内容：10.5.1 甲乙双方的指定代表签字；10.5.2 变更工作的内容及其对设计进度的影响及调整；10.5.3 变更费用及支付方式。10.6出现下列情况，一方或双方有权提出终止本合同： 10.6.1发包方的建设项目被停建或取消，或该项目被停缓建超过 天的；10.6.2发包方未能按照第五条规定时间提交相关资料，逾期 天的；10.6.3设计人未能按照第六条规定时间提交设计文件，逾期 天的；10.6.4设计人已提交的设计文件存在明显错误或缺陷，在发包方提出的合理期限内未采取补救措施，或设计人明确表示无法补救的。10.6.5一方遭遇不可抗力，持续超过 天仍无法或不能履行本合同的。第十一条 承诺和保证11.1 双方承诺各自拥有合法有效的签署本合同的主体资格和相应资质。11.2签署并履行本合同过程中，各方所提供的资料、文件，以及获取或/和完成，以及使用该等资料、文件不存在权利上的瑕疵，不会发生侵犯任何第三方财产权、专利权、商业秘密等情况。11.3双方在公开、公平、公正的前提下达成并履行本合同，各自承诺本方及其工作人员不从事任何商业贿赂和不正当竞争行为。 11.4如承诺和保证存在虚假，提供虚假承诺和保证的一方应承担由此产生的全部法律责任。包括但不限于负责与第三方交涉，承担赔偿因此给另一方造成损失等责任。第十二条 保密与成果归属12.1 双方均应保护因签署和履行本合同而知悉的对方的商业秘密和知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人披露、转让，或用于本合同以外的目的。如发生以上情况，泄密方承担由此引起的一切后果并承担赔偿责任。12.2 因履行本合同所获得的新技术、新工艺、新方法、新发明、新发现等技术成果及其知识产权归属，双方同意按以下（ ）处理：（1）发包方所有。（2）设计人所有，发包方有权无偿使用。（3）双方共同所有。第十三条 争议解决13.1 双方在履行本合同过程中如发生争议，发包人与设计人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意按以下方式（ ）处理：（1）向本合同签订地地人民法院提起诉讼解决。（2）提交 （注：填写双方选择的仲裁委员会的名称）仲裁委员会在 （注：填写双方选择的城市名）按其仲裁规则进行仲裁。（3）提交中国石化内部纠纷调处委员会协调解决。第十四条 其他14.1设计人不得指定工程项目所需建筑材料、设备的生产厂或供货商，但发包人可根据需要，要求设计人推荐两个以上有相应资质的生产厂或供货商，供建设单位在订货时参考。发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。14.2发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。因此而产生的出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。14.3发包人委托设计人承担本合同约定内容以外的其他工作或服务的，双方另行签订补充协议。14.4任何一方因不可抗力被妨碍、延误、限制或阻碍履行本合同的任何规定，如此受妨碍、延误、限制或阻碍履行的一方应书面通知另一方，并应在其后 天内提供此种不可抗力发生及预期的持续期的说明。 发生不可抗力事件时，受影响方对合同义务的履行在上述妨碍、延误、限制或阻碍的范围和时间内应予免除，但上述免除不适用于本合同项下的付款义务。14.5本合同附件，双方认可的往来传真、电报、会议纪要等，以及双方协商一致达成的补充协议，均为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。14.6 本合同自 起生效，在双方履行完本合同规定的全部义务后，本合同即行终止。本合同共一式 份，发包人 份，设计人 份。14.7 本合同生效后，可根据需要或要求办理必要的备案手续。 14.8 本合同签订于北京市房山区燕山。14. 9发包人和设计人其他约定： 。 第十五条 合同附件15.1 附件1：设计人所采用的主要技术标准15.2 附件2：项目名称 规模 阶段 投资 设计内容15.3 附件3：发包人向设计人提交的有关资料、文件、份数及时间15.4 附件4：设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间15.5 附件5：合同价款费用计算15.6 附件6：合同变更单发包人（盖章）： 设计人（盖章）：法定代表人： 法定代表人： 委托代理人（签字）： 委托代理人（签字）： 项目经理（签字）： 项目经理（签字）： 住所： 住所：邮政编码： 邮政编码：电话： 电话：传真： 传真：开户银行： 开户银行：银行帐号： 银行帐号：建设行政主管部门备案： 鉴证意见：备案号：经办人