湘粤府酒楼合同.doc

钢结构施工合同发包人 ： 湘粤府酒楼 （以下简称甲方） 承包人 ： 泾阳县建筑公司 （以下简称甲方） 合同签订地点： 西安 合同签订时间： 依据中华人民共和国合同法 、 中华人民共和国建筑法及其他关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方本建设工程的具体事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称：湘粤府酒楼电梯钢结构工程 2、工程地点：阿房路杨河新村小区广场 3、工程总体设计规格及要求： 甲方提供图纸的，按图纸要求。二、工程承包范围 承包范围：电梯井钢结构制作安装及电梯玻璃幕墙制作安装 ，包工包料。三、合同工期 开工日期： 合同签订，预付款到账后开始计算 工 期： 一个月 四、质量标准 本工程质量标准： 按照甲方提供的图纸要求，达到国家相关规定合格标准。 五、合同价格 合同金额：（大写）陆万玖仟伍佰元整 （小写）￥78980.00 六、付款约定 1、本合同签订后 3 日内，甲方向乙方支付预付款人民币 叁 万元（￥30000.00）。2、工程进度款的支付： 乙方收到预付款后，一周内人员，材料到场，经甲方检验合格后开始施工。钢结构工程完成后甲方付给乙方工程款 叁 万元(￥30000.00)，开始安装玻璃幕墙。剩余 壹万捌仟玖佰捌拾元（￥18980.00），甲方在交工后两个月内付给乙方。 3、若因甲方拖欠乙方工程款，影响工程进度，造成乙方停工、窝工而带来的各种损失，应由甲方承担。 七、施工 1、施工准备 （1） 甲方应在本合同签订后 七 日内办妥本工程开工所需的合法手续，如因手续而引发的相关责任由甲方承担，包括行政处罚及勒令停工损失等。（2）甲方负责组织督促土建方在乙方进场前，做好符合本工程钢结构安装要求的混凝土基础、混凝土地坪并埋设好预埋螺栓；如无法先做混凝土地坪的必须做好石渣地坪，至少要保证乙方的安装机械能正常施工。 （3）甲方负责确保本工程施工区域“三通一平” （水通、电通、路通、场地平整）。 （4）乙方按图纸组织原、辅材料进行加工制作。 （5）乙方负责组织项目管理人员、施工工作人员并落实好相关机械及运输设备。 2、暂停施工 甲方代表或监理工程师若发现乙方的施工行为违反技术要求和国家有关建筑规范，认为确有必要暂停施工时，应以书面形式要求乙方暂停施工，并在提出要求后 24 小时内提出书面处理意见。乙方应按甲方代表要求停止施工，并妥善保护已完工程。乙方实施甲方代表作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，甲方代表应在 24 小时内给予答复。甲方代表未在规定时间内提出处理意见，或收到乙方复工要求后24 小时内未予答复，乙方可自行复工。甲方原因造成停工的，甲方应承担由此给乙方造成的损失，并相应顺延工期；乙方原因造成停工的，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延。 3、工期延误 （1）因以下原因造成工期延误，经甲方代表或监理工程师确认，工期相应顺延； a、甲方未按约定的条款提供开工条件；如未按期提供图纸、组织图纸会审、办理施工手续、场地不具备钢结构安装条件等。 b、甲方未按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行。 c、甲方代表或监理工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行。 d、设计变更和工程量增加。 e、遇不可抗力因素（如地震、雨、雪、台风等）和国家强制性规范要求停止作业的，工期顺延。 f、合同中约定或甲方代表和监理工程师同意工期顺延的其他情况。 （2）乙方在上述情况发生后 7 天内，就延误的工期及原因以书面形式向甲方代表和监理工程师提出报告。甲方代表和监理工程师在收到报告后 7天内应予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。 4、工程竣工及验收 （1）工程竣工 a、乙方必须按照合同约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工。 b、施工中甲方如需提前竣工，双方协商一致后，签订提前竣工协议，作为合同文本组成部分。提前竣工协议应包括乙方为保证工程质量和安全采取的措施、甲方为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。 （2）竣工验收 a、当工程具备竣工验收条件后，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提拱完整竣工资料及竣工验收报告。 b、甲方应在收到竣工验收报告后 7 日内组织有关单位验收，并在验收后 7日内给予认可或提出修改意见。乙方按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。 e、甲方收到乙方送交的竣工验收报告后 7 日内不组织验收，或验收后 7 日内没有提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。 d、工程竣工验收通过，乙方送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按甲方要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。 e、甲方收到乙方竣工验收报告后 7 日内不组织验收，从第 8 天起承担工程保管及一切意外责任。 f、因特殊原因，甲方要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，双方另行签订甩项竣工协议，明确双方责任、甩项造成的损失和工程价款的支付方法。 g、工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，甲方不得使用。甲方强行使用时，视同甲方对工程竣工验收已认可，并承担由此发生的质量问题和其他问题。 5、工程质量 （1）乙方对钢结构工程的施工安装质量和其所提供的材料、制作的构件质量负责。 （2）乙方必须严格按施工图纸、说明文件和国家有关规范、规程、标准的要求制作施工。 （3）乙方在施工中应自觉接受甲方代表或监理工程师的质量监督，随时接受甲方代表或监理工程师的检查。发现工程质量达不到合同约定的标准的，应及时整改，包括修理或返工，直至达到约定标准。 （4）、甲方代表或监理工程师的检查、检测不应影响施工正常进行。如影响施工，检验不合格的，影响施工的费用和损失由乙方承担；检验合格的则由甲方承担，并顺延工期。 （5）、乙方应按钢结构工程质量验收规范对分项、分部工程质量进行评定。钢结构工程主构件安装完工时，应通知甲方代表或监理工程师进行中间结构验收。验收合格后进入下一道工序。 （6）、自工程竣工验收合格之日起，乙方对工程承担保修责任，保修期为 12个月。 八、材料供应与检验收1、乙方应按合同、设计要求及有关标准采购材料和配套件。 2、乙方对由其采购、制作和提供的材料、构件、配套件的质量负责。 3、乙方运送材料、构件等到工地后，应通知甲方代表或监理工程师清点检验。甲方代表或监理工程师应在收到通知后 12 小时内清点检验，并在送货清单或检验申请上签字；逾期不清点检验的，视为认可。 4、由甲方提供材料的，另行约定。 九、安全 1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。 2、甲方应对其派驻工地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担责任及发生的费用。 3、在乙方进场施工至交付工程的整个期间，甲方人员除甲方代表或监理工程师和其他指定的工作人员外，未经乙方现场管理人员许可，不得擅自进入施工现场，否则发生人身事故均由甲方负责并承担费用。 4、甲方应在其认为必要的处所设立警告牌或安全公告栏。5、乙方在进场施工前应组织全体施工人员进行安全教育培训。未经教育培训，不得上岗作业。 6、发生重大伤亡事故及其它安全事故，乙方应按有关规定立即报告有关部门并通知甲方代表或监理工程师。同时按有关部门要求进行处理，费用由事故责任方承担。 十、纠纷处理 本合同在履行过程中如发生争议，双方应协商解决，协商不成的，可向工程所在地仲裁委员会仲裁或直接向各自所在地人民法院提起诉讼。 十一、附则 1、本合同一式 2 份，甲乙双方各执 1