2011年最新安全合同.doc

年 月 日 工程施工安全协议甲方：乙方：为认真贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，明确双方的安全责任，确保施工安全。依据国家、省、市有关安全管理的法律法规，经双方协商签订本协议。工程名称及地点：1.工程名称：。 2.工程地点：。二、甲方安全责任1、开工前甲方对乙方进行施工安全技术交底，并应有书面记录或资料。2、甲方应要求乙方制定施工安全措施，在开始施工前报甲方备案。3、甲方有协助乙方搞好安全生产管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。4、甲方指派 同志负责与乙方联系安全生产方面的工作。5、定期召开安全施工调度会，及时传达上级领导部门有关施工安全管理的精神和法规。三、 乙方安全责任乙方作为工程项目的施工单位，对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故以及给第三方造成的所有损害承担安全责任。乙方应切实履行以下安全责任：1、必须具备法人资格、具有相应工程的施工资质证书、状态良好的施工机具和设备、完善的施工安全防护措施。2、必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，确保参加施工的人员接受安全技术教育，熟知和遵守各项安全技术操作规程，并经安全技术考核合格。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特珠工程的人员，确保经过专业培训取得特种作业证书和安全操作合格证。3、应建立安全管理和工程质量管理及监督体系，接受建设单位、工程管理单位、工程监理单位的管理、监督和指导。4、应建立健全安全生产责任制，乙方项目经理（授权委托人）是现场安全生产第一责任人。施工单位要建立完善的安全管理网络，并应按施工人员的1%3%配备专职安全员（但不少于一人）。5、施工现场人员要配备规定要求的安全防护器具，施工现场要按规定要求做好安全防护，道路施工要设置防护栏、警示线，夜间设置警示灯及相应警示标志。道路刨掘施工时施工单位要清楚地下管线分布情况，在保证安全的条件下根据要求组织施工。6、对材料、设备、机具应进行定点放置，在道路上放置时要设置警示标志，夜间设警示灯，并派专人24小时看管。7、乙方一切施工活动，必须编制安全施工措施，施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底，并在整个施工过程正确、完整地执行，无措施或未交底严禁布置施工。8、开工前，乙方应组织人员对施工区域、作业环境及使用甲方提供的设施设备、器具等进行检查，确认符合安全要求，一经开工，就表示乙方已确认施工现场、作业环境、设施设备、器具符合安全要求并处于安全状态。9、乙方必须接受甲方的监督、检查，对甲方提出的安全整改意见必须及时整改。10、乙方在施工过程中发生设备事故、人生伤亡事故时，应立即上报上级部门，并积极配合调查，接受政府执法部门的处理，同时承担处理事故损失所需的全部费用。11、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给其他人。12、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。13、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。14、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须悬挂相关的安全标志牌。15、必须按照工程施工特点，组织制定工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任方。四、违约责任1、合同履行中，发现乙方提供的有关资质、证书等无效，甲方有权解除合同，并由乙方承担由此造成的一切损失。2、乙方现场作业人员有违章行为的，甲方有权要求乙方进行整改或处以1000-5000元的违章罚款。直至停工整改，由此造成的工期延误、窝工等损失由乙方承担。3、乙方未设置安监人员；未能正确、全面执行安全技术措施、施工组织设计；施工人员未掌握本工程项目特点及施工安全措施；用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用品不满足施工需要，甲方有权要求乙方立即停工整改，由此引起的后果及损失由乙方承担。4、乙方使用甲方提供的设施设备、工器具等造成损坏的，应照价赔偿。 5、乙方人员无故到其他生产区域或擅自动用甲方的设施设备等，乙方 按100元至500元/人次承担违约责任。 6、乙方对甲方提出的安全整改意见不及时整改的，每逾期一天，乙方按200元至1000元/天承担违约责任。五、争议处理:本协议执行过程中，如发生争议，由双方协商解决；协商不成，任何一方可以向工程所在地人民法院提起诉讼。