园林设计合同书.doc

山西永鑫集团山体消防设 计 合 同委托单位：山西永鑫煤焦化有限责任公司设计单位：山西星空园林景观设计有限公司二0一一年十月 山西永鑫集团山体消防设计合同 委托单位：山西永鑫煤焦化有限责任公司 （简称甲方）设计单位：山西星空园林景观设计有限公司（简称乙方） 甲方委托乙方承担永鑫集团办公楼周围山体消防及任务，工程地点为 ，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。第一条 本合同签订依据1.1 中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及建设工程勘察设计市场管理规定。1.2 国家及地方有关景观工程设计管理法规和规章。第二条 设计依据2.1 甲方给乙方的设计委托书2.2甲方提供的基础资料2.3 乙方所采用的主要技术标准第三条 甲方向乙方提交的有关资料、文件及时间1、设计委托书（自合同签字之日起）2、设计区域的地形图3、资料提供份数：各1份第四条 乙方向甲方交付的设计文件时间、深度和份数1、合同签定后 日内。2、设计深度： 。3、资料提供份数： 份。第五条 费用双方商定，本合同的设计费为 元第六条 支付方式合同签订后 日内甲方预先支付 元人民币，约设计费总额的10%作为设计启动费用，乙方给甲方提交设计成果的讨论稿时甲方再支付给乙方 元人民币，约设计费总额的40%；乙方详细勘测地形后甲方再支付给乙方 元人民币，约设计费总额的30%乙方完成设计任务提交最终设计成果，经甲方认可后，7个工作日内甲方给乙方付清剩余的全部设计费用。第七条 双方责任7.1 甲方责任7.1.1 甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。7.1.2 在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。7.1.3 甲方应按本合同规定的金额和日期向乙方支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金，且乙方提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，乙方有权向当地仲裁机关要求仲裁解决。甲方的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停、缓建，甲方均应支付给乙方约定的设计费。7.2 乙方责任7.2.1 乙方应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第四条规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件。并对提交的设计文件的质量负责。7.2.2 乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。7.2.3 由于乙方原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。7.2.4 乙方交付设计文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。负责向甲方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题，对工程建设期间进行设计跟踪服务和沟通。第八条 保密 双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三方转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。第九条 仲裁本建设工程设计合同发生争议，甲方与乙方应及时协商解决。调解不成时，双方当事人同意由西安市仲裁委员会仲裁。双方当事人未能达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。第十条 合同生效及其他10.1 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。10.2本合同双方签字盖章即生效，一式 份，委托方 份，设计方 份。10.3 双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。10.4 未尽事宜，经双方协商一