工程招投标与合同管理.doc

06289工程招投标与合同管理 复习题 362# 一、 单项选择题1、在下列法律关系主体中，（A）是法人。 A、施工企业B、施工企业经理C、个体工商户D、施工企业的分公司2、未成年人与其父母之间的代理关系是属于（B）代理。A、委托B、法定 C、指定D、再3、某项目在施工过程中，由于建设单位没有筹措到资金而未按照约定向施工单位支付工程款，该行为属于（C）。A、合法行为B、自然事件C、违法行为D、社会事件4、在投标报价程序中，在调查研究，收集信息资料后，应当（D）。A、进行投标计价 B、确定投标方案 C、办理资格审查D、决定是否参加投标5、建设工程施工示范文本附有三个附件，不属于其附件的是（A ）。 A、承包人分包工程一览表B、承包人承揽工程项目一览表C、发包人供应材料一览表D、工程质量保修书6、投标人少于（ A）的，招标人应当依照招投标法重新投标。A、3 B、4 C、5 D、77、法人的意志是由法人的（ D ）实现的。A、名称B、场所C、上级机关D、组织机构8、经济法律关系的（ A ）是指经济法律关系的参加者或者当事人。A、主体B、客体C、内容D、对象9、从行为性质上说，工程招标属于（C）。A、要约B、承诺C、要约邀请 D、反要约10、委托代理的法律后果由（ B）承担。 A、无权代理人B、被代理人C、善意第三人D、保险公司11、无效合同从（C）时起就没有法律效力。A、被确认无效B、履行C、订立 D、谈判12、招标投标法规定：依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发放之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（ C）日。 A、7 B、15 C、20 D3013、招标人可以（ C）评标委员会直接确定中标人。A、批准B、委托C、授权D、指定14、评标委员会中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的（ D）。A、五分之三B、五分之四 C、三分之一 D、三分之二15、招标投标活动的公正原则与公平原则的共同之处在于创造一个公平合理、（B）的投标机会。 A、自由竞争B、平等竞争 C、表现企业实力D、展示企业业绩16、全部或部分使用国有资金投资或国家融资的项目，其重要设备材料的采购，单项合同估算价格在（B）万元人民币以上时，必须进行招标。A、300 B、100 C、200 D、50017、下列建设工程施工合同文件出现矛盾时，应优先考虑选择（ C）执行。A、工程量清单 B、工程预算书 C、工程变更协议书D、施工图纸18、如果一方在订立合同的过程中违背了诚实信用的原则并给对方造成了实际的损失，责任方将承担（ B）的责任。A、赔偿B、缔约过失 C、降低资质等级 D、吊销资质证书19、对于具体工程的一些特殊问题，可通过（ B）约定承发包双方的权利和义务。A、通用条款 B、专用条款 C、监理合同 D、协议书20、工程建设施工招标，招标单位应在定标（B）天内发出招标通知书。A、5B、7 C、15 D、3021、施工合同示范文本中规定，索赔事件发生（C）天内，承包人应向工程师发出索赔意向通知。A 、14 B、15 C、 28 D、6022、对于工程内容明确、工期较短的项目，宜采用（B）合同。A、总价可调B、总价不可调 C、单价 D、成本加酬金23、依法必须进行招标的项目（C ）的，必须通过国家指定的报刊、信息网络或者其他公共媒介发布。A、资格预审公告 B、投标邀请书 C、招标公告D、评标标准24、建设单位领取了施工许可证不能按期开工的应当申请延期，延期以（B）次为限。A、1 B、2 C、3 D、425、.在保险合同中，按照保险合同负有支付保险费义务的人是（ B ）。A、保险人 B、投保人 C、被保险人D、受益人26、.建筑工程监理是监理单位代表（A）实施监督的一种行为。A、建设单位 B、设计单位 C、施工单位 D、行政机关27、人民法院受理合同诉讼案件的管辖权与当事人在合同中约定（C）的有关。A、违约责任B、履行期限 C、履行地点 D、履行方式28、建设项目应当在领取施工许可证后的（ B）个月内开工。A、1 B、3 C、6 D、1229、招标人不得以任何方式限制或排斥本地区、本系统以外的法人或其他组织参加投标体现了（ D）原则。A、公开B、公正C、诚实信用D、公平30、于招标文件不包括（D）的内容。 A、投标邀请书 B、且设计图纸 C、合同主要条款 D、财务报表31、债权人转让权利的，应当（A）。 A、通知债务人B、与债务人协商 C、使债务人的抗辩只能针对债务人D、只转让主权利，不转让从权利32、债权人领取提存物的权利消灭后，提存物归（C）所有。 A、债务人B、债权人C、国家D、提存机构33、当一方当事人不履行仲裁裁决时，另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定向（ B）申请执行。 A、当地人民政府 B、人民法院 C、仲裁委员会D、调解委员会34、在合同权利义务终止的原因中，（ A）是最主要和最常见的原因。 A、债务清偿 B、合同解除 C、免除债务D、债务抵消35、应当招标的工程建设项目，根据招标人是否具有（C），可以将组织招标分为自行招 标和委托招标两种情况。A、招标资质 B、招标许可 C、招标的条件与能力 D、评标专家36、应当招标的工程建设项目在（ B ）后，已满足招标条件的，均应成立招标组织，组织招标，办理招标事宜。 A、进行可行性研究B、办理报建登记手续 C、选择招标代理机构D、发布招标信息37、投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，应（B）。A、以小写金额为准B、以大写金额为准 C、由投标人确认D、由招标人确认38、从合同法意义上讲，招标人发出的中标通知书属于（C ）。 A、要约 B、要约邀请C、承诺 D、承诺要约39、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（ B）日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。 A、15 B、30 C、45 D、6040、缔约过失责任发生在（C ）。A、中标前 B、中标后 C、合同订立过程中D、合同成立后41、我国招标投标法规定，开标应由（ C）主持。A、政府部门B、招标代理人 C、招标人 D、中介机构42、下列属于违反合同承担违约责任的形式是（ B）。A、返还财产 B、支付赔偿金 C、追缴财产D、抵押财产43、当中止施工（D）个月以上的工程恢复施工前，应当报发证机关核验施工许可证。 A、1 B、3 C、6 D、1244、招标投标活动是以（ B）为目的的民事活动。A、承揽工程任务 B、签订承包合同 C、确定中标企业D、订立采购合同45、保证方式没有约定或约定不明确的，按（ B ）承担担保责任。A、保证 B、连带保证 C、违约 D、合同46、索赔必须以（ D）为依据。A、工程预算 B、结算资料 C、工程变更 D、合同47、根据法律规定或当事人约定合同是否应采取特定的形式来划分，必须采取特定形式的是指（A ）。A、要式合同 B、不要式合同 C、单务合同 D、无偿合同48、通常把承包商向业主提出的为了取得（ C）的要求称为施工索赔。A、施工损失和利润损失 B、超额利润或工期延误C、经济补偿或工期延长D、经济补偿和工期延长49、在施工中出现非承包商原因的窝工现象，承包商自有设备可按（ C）计算索赔费用。A、施工机械台班费B、施工机械台班折旧和设备使用费C、施工机械台班折旧费D、施工机械市场租赁费50、合同订立过程中，承诺自（ A）时生效。A、发出 B、要约人了解其内容C、合同生效D、达到要约人51、可撤销的建设工程施工合同，当事人应当请求（B ）撤销。A、建设行政主管部门B、人民法院C、监理单位D、设计单位52、从合同理论上来说，建设工程合同是广义的（C ）合同的一种。A、委托B、技术 C、承揽D、保管53、工程反索赔通常是指（ D）。A、承包商向业主提出的索赔 B、分包商向总包商提出的索赔C、承包商向供货商提出的索赔 D、业主向承包商提出的索赔54、在下列合同形式中，（A ）合同是可撤销的合同。A、当事人的意思表示不真实B、恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益的C、一方以欺诈、胁迫手段订立合同，损害国家利益D、违反法律强制规定的55、我国法律规定（ A）享有民事权利能力。A、所有公民B、十六岁以上的公民C、十八岁以上公民 D、具有民事行为的公民56、合同法对合同生效规定了三种情况，不包括下列（ B ）。A、成立生效 B、公正生效C、批准登记生效 D、约定生效57、采用平方米造价为基础编制标底时，一般不包括（A ）部分。A、基础 B、外装饰C、内装饰 D、设备58、招标工程的标底是指（C ）。A、投标单位的最低报价 B、允许的最高报价C、招标工程的计划价格D、合同价格59、下列文件中不属于招标文件内容的是（ C）。A、投标须知及投标文件格式B、施工图纸及技术规范C、施工方案及施工组织设计D、合同条件及合同协议条款60、按照我国竞争性招标方式，招标的条件由（ B ）决定。A、投标单位B、业主C、政府主管部门D、中介机构61、当事人采用合同书形式订立的，自（ C）合同成立。A、双方当事人制作合同书时B、双方当事人表示受合同的约束时C、双方当事人签字或盖章时D、双方当事人达成一致意见时62、未中标的投标单位的投标保证金，招标单位应尽量将其退还，一般最迟不得超过投标有效期期满后的（A）天。A、14 B、16 C、18 D、2063、下列内容（ B）是承包人的工作。A、办理土地征用的工作 B、向工程师提供工程进度计划C、办理拆迁补偿的工作D、办理平整施工现场的工作64、施工合同的订立方式有（C）两种。A、直接发包和投标发包 B、投标发包和间接发包C、直接发包和招标发包D、招标发包和间接发包65、监理人调换总监理工程师须经委托人同意，这是（A）的权力。A、委托人B、监理人C、监理人D、委托人66、建设监理合同的主体是（D ）。 A、合同确定的权利的享受者B、义务的承担者C、建设单位D、以上都正确67、震后救灾的工程所用的合同一般采用（B）形式。A、总价合同B、成本加酬金合同C、单价合同 D、分包合同68、投标文件的核心内容是（B）。 A、工程工期 B、工程报价C、工程质量D、工程量69、当出现所有投标价都超出标底20%以上，只好在现有基础上邀请若干家较低报价者再次报价时，一般采用（ D）的方式。A、特邀投标B、限制性投标C、议标D、两阶段投标70、与邀请招标相比，公开招标的最大优点是（ A）。A、竞争激烈 B、招标时间短C、减小违约风险 D、节省招标费用 71、投标文件的核心内容是（ B）。A、工程工期 B、工程报价C、工程质量 D、工程量72、当出现所有投标价都超出标底20%以上，只好在现有基础上邀请若干家较低报价者再次报价时，一般采用的方式（C）。A、特邀投标 B、限制性投标C、两阶段投标 D、议标73、民事诉讼法的适用范围不包括下列（ D ）。A、地域效力B、时间效力C、对人的效力D、经济效力74、我国担保法规定的担保方式不包括（ B）。A、保证 B、交换 C、抵押 D、定金75、国家实行建设工程质量（A）监督制度。A、政府 B、建设单位 C、行业组织 D、监理76、下列纠纷类型中（ A）可以通过仲裁方式解决。A、合同纠纷B、婚姻纠纷C、抚养纠纷 D、继承纠纷77、按照国家有关规定付给勘察、设计费是（ C）的义务。A、承包人 B、政府C、发包人 D、人民78、下列（ B）不是项目业主的生产的主要方式。A、业主即原企业或单位 B、业主是政府C、业主是联合投资董事会 D、业主是各类开发公司79、下列（ B）是指建设行政主管部门及其授权的建筑安全监督管理机构对建筑安全生产的行业监督管理。A、施工管理 B、纵向管理C、横向管理 D、现场管理80、下列属于保险合同的特征的是（D）。A、保险合同是单向有偿合同 B、保险合同是非保障性合同C、保险合同是经济合同D、保险合同是双务有偿合同81、在施工过程中，实行的是以（A）为核心的管理体系。A、工程师 B、发包人C、承包人 D、项目经理82、发包人应在双方计量确认后（ B ）天内，向承包人支付工程款。A、7 B、14 C、21 D、2883、工期索赔的计算主要有（B）。A、网络图分析和差值计算 B、网络图分析和比例计算C、比例计算和总费用法D、差值计算和总费用法84、以下原因（ C）造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延。A、工程返工 B、工人数量不同C、不可抗力 D、项目经理指导失误85、建设工程招标是依据（C ）提出报价。A、投标人的意图B、中标人的意图C、招标人的意图D、主管建设部门的意图86、招标文件一经发出，不得随意更改或增加条件，如需修改，一般应当在投标截止日期前（ B）以书面方式通知投标单位。A、10天 B、15天C、20天 D、30天87、下列属于间接费的是（D ）。A、设备费 B、施工机械费C、人工费 D、远程工程增加费88、下列（ B）监理单位可以跨地区、跨部门监理一、二、三等的工程。A、特级 B、甲级 C、一级 D、二级89、工程建设的（A）的控制，是整个工程质量控制的基础。A、工程机械质量 B、技术人员的数量C、施工人员的数量D、材料设备供应的质量90、保险人对以下（D）不承担赔偿责任。A、战争B、雷电C、盗窃 D、洪水91、下列（A）是在招标文件中规定的用以作为业主的备用金的一笔固定金额。A、暂定金额 B、保障金额C、备份金额 D、合同金额92、设备采购招标一般将合同授予（ B）。A、报价最低者 B、评标价最低者C、百家最接近标底者D、评标价最接近标底者93、建设工程施工的技术要求和方法是（C ）标准。A、行业B、合同 C、强制性D、国家94、下列（C）不是建筑产品的特点。A、建筑产品的单件性B、建筑产品的整体性 C、建筑产品的可逆性 D、建筑产品的社会性95、我国的建设工程交易中心是按照三方功能进行构建的，不包括（A）。A、政府调节功能B、信息服务功能 C、场所服务功能D、集中办公功能96、国际联合承包的主要方式不包括下列（ B）。 A、工程项目合营公司 B、股份公司 C、合资公司 D、联合集团97、评标报告的主要内容不包括下列的( A )。 A、标底情况B、招标情况C、开标情况D、评标情况98、选择咨询单位是国际工程投标主要过程中的( D )阶段。 A、投标后续B、投标决策 C、投标竞争 D、投标准备99、接受要约的受要约人作出承诺后，要约和承诺的内容（C ）产生法律约束力。A、仅对要约人B、仅对受要约人C、对双方D、对双方都不100、可调整合同价适用于（A）的项目。 A、工期较长B、工期较短C、合同额较小 D、合同额较大101、工程开工前，（A）应与城建档案馆签订建设工程竣工档案责任书。A、建设单位 B、施工单位 C、监理单位 D、设计单位102、中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担（ B）。A、法律责任B、连带责任 C、民事责任 D、侵权责任103、单项金额在万（A）元以上的勘察设计项目必须招标。A、50 B、 100 C、200 D、300104、在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是（ C）招标。A、施工B、设备采购 C、设计 D、材料采购105、如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按期完成，则建设单位可以要求（ A）承担责任。A、施工单位B、监理单位C、材料供应商D、项目经理106、委托监理合同法律关系的客体是（ B）。A、监理工程B、监理服务C、监理规划D、监理资质107、与邀请招标相比，公开招标的特点是（C）。 A、竞争程度低 B、评标量小C、招标时间长 D、招标费用少108、工程建设单位与某设计单位签订合同，购买该设计单位已完成设计的图纸，该合同法律关系的客体是（B）。A、物B、智力成果C、财 D、利益109、依据担保法，只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是（C）。A、保证B、抵押 C、定金 D、质押110、执行政府定价的合同，当事人一方逾期提取货物，遇到政府上调价格时，应当按（D）执行。A、原价格B、平均价格C、市场价格 D、新价格111、合同法规定：“当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求。先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行要求。”这被称为（B）。A、同时履行抗辩权 B、后履行一方享有的抗辩权C、先履行一方享有的抗辩权D、不安抗辩权112、当事人一方依法将其合同权利和义务的部分或者全部转让给第三人的法律行为是指（C）。A、合同的变更 B、合同的订立C、合同的转让 D、合同的终止113、竣工结算在（A）之后进行。A、竣工验收报告批准B、保修期满 C、施工全部完毕D、装修完毕114、在建设工程施工中，施工许可证的申请者是（ C）。A、施工单位B、监理单位 C、建设单位 D、设计单位115、合同法律关系主要的是由法律规范调整的（B）。A、行政法律关系B、 民事权利义务关系C、刑事法律关系D、经济侵权关系116、施工合同通用条款规定，当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，下列中解释顺序排列正确的为（ D）。A、专用条款、通用条款、中标通知书、图纸 B、中标通知书、协议书、专用条款、通用条款 C、中标通知书、投标书、协议书、图纸 D、中标通知书、专用条款、通用条款、图纸117、施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应（A）。A、给予工期顺延但不给费用补偿 B、给予费用补偿并顺延工期C、给予费用补偿但不顺延工期D、由承包商承担的风险责任 118、诉讼时效期间发生中断事由之后，诉讼时效（C）。A、继续计算B、维持不变 C、重新计算 D、适当减少119、隐蔽工程验收，应由施工单位在隐蔽验收日提前（D）小时通知相关验收单位。A、10 B、12 C、24 D、48120、资格预审的评审方法一般采用（A）。A、评分法 B、投票法C、评议法 D、举手表决二、名词解释1、无效合同：是指虽经当事人协商订立，但因其不具备合同生效条件，不能产生法律约束力的合同。2、施工索赔：是在施工过程中，承包商根据合同和法律的规定，对并非由于自己的过错所造成的损失，或承担了合同规定外的工作所付出的额外支出，承包商向业主提出在经济或时间上要求补偿的权利。3、违约：是指合同当事人完全没有履行合同或者履行合同义务不符合约定的行为。4、代位权：是指债权人为了使其债权免受损害，代为行使债务人权利的权利。5、抗辩权：是指当债务人履行债务不符合合同约定，债权人可以拒绝债务人履行债务的权利。6、监理合同：是监理单位与建设单位之间为完成特定的建筑工程监理任务，明确相互权利义务关系的协议。7、仲裁：是争议双方在争议发生之前或争议发生后达成协议，自愿将争议交给第三者做出裁决，双方有义务执行的一种解决争议的方法。8、额外服务：是指那些不是正常的，也不是附加的，但根据合同规定建立单位必须履行的工作。9、一揽子索赔：是指承包商在工程竣工前后，将施工过程中已提出但未解决的索赔汇总在一起，向业主提出一份总索赔报告的索赔。10、租赁合同：是出租人将租赁物交付承租人使用，收益承租人支付租金的合同。11、债权转让：是指当事人一方将合同的权利和义务转让给第三人，由第三人接受权利和承担义务的法律行为。12、知识产权：是指公民对自己的作品、专利、商标或发现、发明的其他科技成果依法享有的民事权利。13、建设工程投标：是投标人在响应招标文件的前提下，对项目提出报价，填制投标文件，在规定的期限内报送招标人，参与该项工程竞争的经济行为。 14、施工合同：是工程发包人为完成一定的建筑、安装工程的施工任务与承包人签订的合同，由承包人负责完成拟定的工程任务，发包人提供必要的施工条件并支付工程价款。15、不平衡报价：指在总价基本确定的前提下，调整项目和各个子项的报价，以期即不影响总报价，又可以在中标后获取较好的经济效益。16、招标代理:是指工程建设单位，将建设工程招标事务，委托给具有 相应资质的中介服务机构，由该中介服务机构在招标人委托授权的范围内，以招标人的名义，独立组织建设工程招标活动，并有建设单位接收招标活动的法律效果的一种制度。17、投标文件：是建设工程投标人单方面阐述自己响应投标文件要求，旨在向招标人提出愿意订立合同的意思表示，是投标人确定和解释有关投标事项的各种书面表达形式的统称。18、直接工程费：是指施工过程中耗费的构成工程实体的各项费用，包括人工费、材料费、施工机械使用费。19、无权代理:是指代理人没有代理权，超越代理权或代理权终止后的情况下，以被代理人的名义实施经济行为。20、建筑市场：指以建筑产品承发包交易活动为主要内容的市场、一般称作建设市场或建筑工程市场。21、多方案报价法：利用工程说明书或合同交款不够明确之处、以争取达到修改工程说明书和合同为目的的一种报价方法。22、定金：是指当事人双方为了担保债务的履行、约定由当事人一方先行支付给对方一定数额的货币作为担保。23、委托代理：是基于被代理人对代理人的委托授权行为而产生的代理。24、指定分包商：是由业主（或工程师）指定、选定、完成某项特定工作内容并与承包商签订分包合同的特殊分包商。25、合同法：是调整平等主体的自然人，法人，其他组织之间设立，变更，终止民事权利义务关系的法律规范的总称。26、工程量清单计价：是指投标人完成由招标人提供的工程量清单所需的全部费用，包括分部分项工程费，措施项目费，其他项目费和规费、税金。27、设备采购合同：指以工程项目所需设备为标底物，以设备的买卖为目的，明确双方权利义务关系的协议。28、民事行为能力：是指民事主体能以自己的行为取得民事权利、承担民事义务的资格。29、不当得利：是指没有法律或合同依据，有损他人而取得的利益。30、无因管理：是指既未受人之托，也不负有法律规定的义务，而是自觉为他人管理事务的行为。31、承诺：是指合同当事人一方对另一方发来的要约，在要约有效期限内，作出完成同意要约条款的意思表示。32、约定生效：是指合同当事人在订立合同时，约定附条件，自条件成就时生效。33、合同的变更：是指合同依法成立后，在尚未履行或未完全履行时，当事人双方经协商依法对合同的内容进行修订或调整所达成的协议。34、施工总承包：是指发包人将全部施工任务发包给一个承包人或由多个承包人组成的施工联合体或施工合作体，经发包人同意，承包人可以根据需要将施工任务的一部分分包给其他符合资质的发包人。35、风险自留：是指当风险不能避免或因风险有可能获利时，由自己承担风险的一种作法。36、追加合同价款：是指合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。37、总价合同：是指在合同中确定一个完成项目的总价，承包单位据此完成项目全部内容的合同。38、单价合同：是指承包单位在投标时，按招标文件就分部分项工程所列出的工程量表确定各分部分项工程费用的合同类型。39、成本加酬金合同：是由业主向承包单位支付工程项目的实际成本，并按事先约定的某一种方式支付酬金的合同类型。40、投标策略：是指投标人通过决策确定的在投标过程中采用的规避重大风险、提高中标概率的措施和技巧。41、扩大标价法：是投标人针对招标项目中的某些要求不明确、工程量出入较大等有可能承担重大风险的部分提高报价，从而规避意外损失的一种投标技巧。42、全员劳动生产率：指根据产品的价值量指标计算的平均每一个从业人员在单位时间内的产品生产量。43、两阶段招标：是指在工程招标投标时将技术和商务标分阶段评选，被选中技术标的单位，才有权参加商务标的竞选。44、交钥匙工程：是指建设单位提出项目投资和使用要求及竣工、交付使用期限，项目的可行性研究、勘查设计、材料和设备采购、施工安装、生产准备和试生产、交付使用，均由一个总承包商负责承包。45、邀请招标 ：邀请招标又称有限竞争性招标。是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或其他组织投标。46、时效：是指时间上的效力，是一定事实状态在法律规定期间内的持续存在，从而产生与该事实状态相适应的法律效力。47、诉讼时效中止：是指在诉讼时效期间最后6个月,因不可抗力或其他障碍不能行使请求权的,诉讼时效中止。48、承揽合同：是承揽人按照定作人的要求完成工作,交付工作成果,定作人给付报酬的合同。49、撤消权：是指债权人对于债务人危害其债权实现的不当行使，有请求人民法院予以撤消的权利。50、竣工验收：指建设工程项目竣工后开发建设单位会同设计、施工、设备供应单位及工程质量监督部门，对该项目是否符合规划设计要求以及建筑施工和设备安装质量进行全面检验，取得竣工合格资料、数据和凭证。二、 填空题1、民法通则调整对象是主体之间的财产关系和人身关系。2、工程师包括监理单位委派的总监理工程师或者发包人指定的履行合同的负责人。3、建设市场的客体是指建设市场的交易对象。4、FIDIC是指 国际咨询工程师联合会。5、合同的主体包括自然人、法人和其他组织等民事主体。6、按效益分，投标有保本标和盈利标。7、国际有限招标包括一般限制性招标和 特邀招标两种。8、推行工程项目招投标的目的就是要在建筑市场中建立 竞争 机制。9、保证的方式有两种，一种是一般保证，另一种是连带保证。10、建筑工程安全产生管理包括纵向、横向和安全管理三方面的管理。11、财产所有权的取得，不得违反法律的规定，其取得方法包括原始取得和继受取得两种。12、建筑工程安全生产管理必须坚持 安全第一 预防为主的方针。13、建设项目根据资金来源的不同可分为 公共投资项目 和私人投资项目。14、质押包括动产质押和权力质押。15、投标决策可以分为投标决策前期和投标决策后期两个阶段。16、我国目前确定合同工期的依据是建设工期定额。17、融资成本又称 资金成本，即取得和使用资金所付出的代价。18、索赔是以赔偿实际损失为原则。19、在公开招标中招标公告是发布招标信息的唯一合法渠道，是公开招标最显著的特征之一。20、招标文件通常规定，如果单价与单项合计价不符，应以单价为准。21、危险可以分为财产危险、人身危险和法律责任危险三种。22、工程师包括监理单位委派的总监理工程师或者发包人指定的履行合同的负责人。23、当事人方向另一方作出的以一定条件订立合同的意思表示是指要约。24、担保合同是一种从属合同。25、招标人收到投标文件后，应当签收保存，不得开启。26、建设工程交易中心是服务性机构，而非政府管理部门，也不是政府授权的监督机构，本身不具备监督管理职能。27、建筑市场的资质管理包括两个方面的内容，一是从业企业的资质管理，二是对专业从业人员的资格管理。28、我国招投标法规定，采用邀请招标方式的，应当向民3个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或其他组织发出投标邀请书。29、为迎接技术管理方面的挑战，在竞争中取胜，承包商的投标班子应该由三种类型的人才组成：一是经营管理类人才;二是专业技术类人才；三是商务金融类人才。30、设备FOB价，即设备离岸价，包括设备出厂价、由工厂运至港口费、港口各项费用等装船离岸之前的一切费用。31、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。32、建设工程合同按计价方式进行分类可以分为总价合同、单价合同、成本加酬金合同。33、建设工程施工合同示范文本由协议书、通用条款、专用条款三部分组成，协议书是建设工程施工合同示范文本中的总纲性的文件。34、按索赔的处理方式分索赔可分为单项索赔和总索赔。35、工期索赔值的计算方法主要有网络分析法和比例计算法。36、建设项目应当在领取施工许可证后的3个月内开工。37、委托代理的法律后果由被代理人承担。38、在所有权的各项权能中，处分权是核心。39、在投标的过程中，如果投标人假借别的企业的资质，弄虚作假来投标即违反了诚实信用原则。40、评标委员会中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。41、建筑施工发生中一次死亡3人以上的，应在两小时内报告国家建设部。42、投标保证金有效期限应当超出投标有效期30天。43、参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人，是合同主体法律关系。44、代理可以分为委托代理、法定代理和指定代理。45、建筑市场与工程项目招投标是相互联系和相互促进。46、三通一平”是指路通、水通、电通和平整场地等。47、标底编制的计价方法有工料单价法和综合单价法两类。48、施工合同的进度控制可分为施工准备阶段、施工阶段和竣工阶段等三个阶段。49、项目业主的产生可以是原企业、联合投资董事会和各类开发公司。50、保险合同可分为财产保险和人身保险。51、从建设工程付款的方式进行划分，可将建设合同划分为总价合同、单价合同、成本加酬金合同三类。52、广义的建设市场是工程建设生产和交易关系的总和。53、质押包括动产质押和权利质押。54、按工程项目承包的范围工程招投标可分为施工承包招投标和项目总承包招投标。55、建筑施工若发生了一次死亡3人以上的重大事故，应在事故发生后2小时内向国家建设部报告。56、建设工程市场中的资质管理包括两类为企业的资质和专业人士资格。57、不可抗力的条件有不可预见性、不可避免性和不可克服性、履行期限性。58、合同法对合同生效规定了成立生效、约定生效和批准登记生效。59、施工合同的当事人是业主和承包商，双方的民事主体平等。60、合同争议解决的方式主要有和解、调解、仲裁、和诉讼。 61、标底价格由成本、利润和 税金 组成。62、货物运输合同有承运人、托运人和收货人三方当事人。63、按工程项目建设程序分类，工程项目招投标可以分为项目开发招投标、勘察设计招投标和施工招投标。64、高报价等于基础报价加上各项风险损失之和乘以修正系数。65、 作为评标的结果，评标委员会应最终确定一至三位中标候选人，并标明排列顺序。66、 我国民法通则规定：诉讼时效期间从知道或应该知道权利被侵害时起计算。67、 抗辩权是一方当事人有依法对抗对方要求或否认对方权力主张的权力。68、 债务人将合同的义务全部或部分转让给第三人，应当经债权人同意。69、 违约金同时具有补偿性和惩罚性。70、 仲裁庭可以分为议仲裁庭和独任仲裁庭。71、 我国民事诉讼法将管辖分为：级别管辖、地域管辖、移送管辖和指定管辖。72、 诉讼不同于仲裁的主要特点主要特点在于，不必以当事人的相互同意为依据。73、 建设工程施工合同（示范文本）由协议书、通用条款、专用条款三部分及 附件组成。74、 工程验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。75、 不可抗力事件结束后48小时内承包人向工程师通报受害情况。76、 索赔证据必须是在实施合同过程中确实存在和发生的，必须完全反映实际情况，能经得 住推敲是指索赔的真实性。77、若权利人在诉讼时效期间内不行使权利，法律规定消灭其胜诉权。78、建设工程标底是指招标人根据国家有关规定计算出来的造价，是建设工程的预期价格。79、具有专业化施工技术能力，主要在专业分包市场上承接专业施工任务的建筑业企业指的是专业承包序列企业。80、我国的建设工程交易中心是按照信息服务功能 、场所服务功能 、 集中办公功能三大功能进行构建的。81、国际工程招标中，公开招标的主要特点是公开招标 、询价报价、 直接采购。82、工程招标代理机构，其资质等级划分为甲级 和乙级 。83、工程进度款结算方式有按月结算、竣工后一次结算、分段结算和其他结算方式。84、担保的基本方式包括保证、抵押、质押、留置、 和 定金。85、标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。86、采用银行的有条件保函，在承包人没有实施合同或者未履行合同义务时，由担保人对执行合同部分和未执行合同部分加以鉴定。87、预留金一般为每次工程进度款的10，但总额一般应限制在合同总价款的5。88、合同交底一般由合同管理人员实施。89、设备安装工程具有联动无负荷试车条件的，应由建设单位组织试车。90、受招标人的委托，代为从事招标活动的中介组织是招标代理。91、因某种原因而引起的债权债务客观上不复存在，当事人不再受合同关系的约束是指合同终止。92、要求发包人“补偿费用损失、调整合同价格”属于费用索赔。93、承包人要求发包人“延长工期，推迟竣工日期”属于工期索赔。94、预付款担保的主要形式为银行保函。95、降低投标价格可以从降低投标利润 、降低经营管理费 和设定降价系数三方面入手。96、择优一般包含较低的价格 、先进的技术 、优良的质量以及较短的工期四个方面。97、评标委员会的成员一般由招标单位 、上级主管部门和受聘的专家组成。98、对于大型或技术复杂的工程，可以采用技术标和商务标 两阶段评标法。99、按工程承包的范围分类，工程项目招投标可分为项目总承包招标 和专项工程承包招标。100、在施工合同中，实行的是以工程师为核心的管理体系。101、合同法规定违约责任的方式主要有继续履行合同 、采取补救措施 和赔偿损失。102、FIDIC专用条件是对通用条件进行的具体化的修改和补充。103、联营有法人型联营 、合伙型联营 和协作型联营三种形式。104、施工合同是工程建设的主要合同，是施工单位进行工程建设质量管理、进度管理 以及费用管理 的主要依据之一。105、承揽包括加工 、订作 、修理 、复制 、测试 和检验等工作。106、以投标程序中的开标为界，可将投标的技巧研究分为两阶段，即开标前的技巧研究和开标至签订合同的技巧研究。107、承包商应在索赔事件发生后28天内向工程师递交索赔意向通知。108、影响国际工程投标决策的因素主要有业主方面的因素、工程方面的因素、承包商方面的因素三方面。109、市场的特征有平等性、自主性、完整性、开放性和竞争性。110、债具有主体、客体、内容三要素。111、诉讼时效一般有普通诉讼时效 、特别诉讼时效和最长诉讼时效之分。112、民事责任一般分为违约责任和 侵权责任。113、图纸的详细程度取决于设计的深度和合同的类型。114、在合同订立时应当明确不可抗力的范围。115、分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。四、 判断题1、在投标文件中，若用数字表示的数额与周文字表示的数额不一致时，以文字数字为准()2、一个工程可有多个标底。()3、招标单位可以编制标底，也可以不编制标底。 () 4、不编制标底的，按最低价中标。 () 5、中标通常就是择优。 () 6、现场考察既是投标者的权利，又是他的职责。 () 7、现场考察的费用由组织者承担。 ()8、工程报价是投标文件的核心内容。 ()9、报价正确与否直接关系到投标的成败。 ()10、对于风险很大的项目，宜采用单价合同。 ()11、对震后的救灾工程，宜采用单价合同。 ()12、对项目工程内容及技术经济指标尚未确定的项目宜采用成本加酬金合同。 ()13、在施工合同中，实行的是以监理为核心的管理体系。 ()14、工程验收是质量控制的作重要环节。 ()15、质量保证期从工程竣工验收之日算起。 ()16、工程分包解除了承包商的责任和义务。 ()17、工程招投标坚持自愿、公平、等价、有偿的原则。 ()18、公开招标是处于公共监督下而进行的招标。 ()19、公开招标不利于公平竞争。 ()20、邀请招标可以有较大的选择范围。 ()21、建设工程物资采购合同是双务、有偿、诺成、要式的合同。 () 22、甲需购进乙公司相关设备，价值100万元，甲应预付定金30万元。 ()23、招标过程分为三阶段：准备阶段、招标投标阶段、评标定标阶段。()24、中标通知书发出30天内，中标单位应与建设单位依据招标文件、投标书等签订工程承包合同。 ()25、投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以小写金额为准。 ()26、建设工程施工合同范本由协议书、通用条款、专用条款三部分组成，并附有三个附件。 ( )27、供货方到现场的交货日期，以采购方接收货物时在货单上签收的日期为准。( )28、FIDIC施工合同条件中规定的合同有效期，是指从工程师按合同约定发布的“开工令”中指明的应开工之日起，至工程接收证书注明的竣工日止的日历天数。()29、工程师收到承包人递交的索赔报告和有关资料后，应在28天内给予答复，否则视为对方索赔要求已经认可。 ()30、FIDIC合同条件中规定，业主的索赔主要限于施工质量缺陷和拖延工期等违约行为导致的业主损失。 ()31、承包商没按照规定时间提出索赔意向和索赔报告，则失去对该事件请求的索赔权利()32、在承包商提出的费用索赔中，是以实际损失为依据，因此其索赔金3额额均不应包括利润。 ()33、工程建设监理委托合同是由“标准条件”和“专用条件”两部分组成的通用文本。()34、工程招标必须采用公开招标方式。 ()35、监理委托合同经过当事人双方协商一致而终止后，双方的权利和责任也即终止。()36、某建筑工程公司下属第四分公司领有营业执照，依法可以承包工程。因此，分公司是一个独立的企业法人。()37、经济合同当事人之间发生纠纷时，双方可以约定：请求仲裁或向法院起诉，二者只能选其一。 ( )38、我国民法通则规定，向人民法院请求保护民事权利的普通诉讼事项时效为2年。 ()39、要约是希望他人向自己发出要约的意思表示。 ()40、违约责任的表现形式包括不履行和不适当履行。 ()41、建设工程合同是双务、有偿、实践、要式的合同。()42、工程师可以以口头方式通知承包人推迟开工日期。 ()43、FIDIC施工合同规定以投标截止日期前第28天定义为“基准日”作为业主与承包商划分合同风险的时间点。 ()44、当工程师确定的索赔额超过其权限范围时，必须报请发包人批准。 ()45、实行总分包的工程，分包单位对分包工程的质量负责，总包单位仅对除分包工程外的其他工程质量负责。 ()46、 法人的权利能够始于法人依法设立或进行法人登记，终于法人依法撤销或解散。 ()47、 建筑工程依法实行招标发包，对于不适于招标发包的可以直接发包。 () 48、 危险的存在是保险得以存在的前提条件。 ()49、招投标是市场经济的产物，是期货交易的一种方式。 () 50、当事人因防止损失扩大而支出的合理费用应自己负责。 ()51、分项工程单价的估算是工程估价中最重要的基础工作。 () 52、建设工程合同是一种单务、有偿合同。 () 53、可行性研究是建设单位招标活动的前提。 () 54、债权人行使代位权应当向人民法院提起诉讼，但行使撤销权则不需要。 () 55、承包单位可以将其承包的全部建筑工程转包给他人。()56、仲裁协议可以是书面形式的或是口头形式。 () 57、建筑工程一切险往往还加保第三责任险。 ()58、招投标是市场经济的产物，是期货交易的一种形式。 () 59、中标后不提供履约保证的投标单位将没收其投标保证金。 () 60、监理单位和业主单位不是平等的主体关系。 () 61、只要当事人协商一致，即可变更合同。 () 62、质量保证期从工程竣工验收之日起算起 ( ) 63、利润是完成一定工作量的报酬。 () 64、议标是目前世界上最普遍采用的成交方式 ()65、在投标文件上签字的必须是技术总工。 () 66、零星用工的单价可以提高一些。 ()67、总费用法因为十分科学，所以被经常采用。 () 68、普通程序是整个民事审判程序的基础。 ()69、业主方作为市场主体具有确定性。 ()70、对于没有中标的单位，招标单位应承担部分投标单位的费用。()71、不编制标底的，按最低价中标。()72、中标后，甲乙双方先签订协议书，后签订合同条款。()73、工程师不属于业主与承包方之间签订合同中的任一方。()74、标底是招标人编制的招标项目的预期价格，招标工程的标底按定额编制，反映行业最高水平。()75、招标机构的主要职责是拟定招标文件，组织投标、开标、评标和定标工作等。()76、建设工程项目标的小，技术复杂、专业性强、潜在投标人少的项目，军事保密项目等，一般可以采用公开招标的方式。()77、投标有效期指从投标开始日期到选定中标人并签订施工合同为止的这段时间，这个期限应在投标须知