工程延期补充协议范本是什么样的？.doc_第1页
工程延期补充协议范本是什么样的？.doc_第2页
免费预览已结束，剩余2页可下载查看

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

工程延期补充协议范本是什么样的？ 1.首先写明甲方与乙方信息 2.总则：甲乙双方于 年 月 日签订了一份金额为 元，编号为 的服务合同(以下简称原合同)。现经过双方协商达成一致，签订以下补充协议：3.具体协议内容 工程延期补充4.结尾：双方签字盖章生效。 双方签署工程承包合同时，会对工期做出约定，有时因为设计图纸变更、停电停水等因素会造成工程工期延误。此时，如果经工程师确定可以顺延，双方会订立一份工程延期补充协议，对工期延误做出说明。那么工程延期补充协议范本是什么样的？下面我们一起跟随小编具体了解下。一、工程延期补充协议范本是什么样的？工程延期补充协议甲方：乙方：甲乙双方于 年 月 日签订了一份金额为 元，编号为 的服务合同(以下简称原合同)。现经过双方协商达成一致，签订以下补充协议：1、双方一致同意将原合同约定的乙方将向甲方提供一年的服务(服务时间从 年 月 日至 年 月 日)更改为乙方将向甲方提供xx个月的服务(服务时间分为两段从 年 月 日至 年 月 日，以及从 年 月 日至 年 月 日)。2、本协议与原合同内容有冲突以本协议为准，本协议没有涉及的内容按照原合同执行。3、本协议自双方签字盖章之日起生效。本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有同等效力。4、因本协议发生的争议的双方一致同意提交原告所在地法院提起诉讼。甲方： 乙方：日期： 二、造成工期延误的原因有哪些？因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期可以相应顺延：1、发包人不能按专用条款的约定提供开工条件的。2、发包人不能按约定日期支付工程款预付款、进度款，致使工程不能正常进行的。3、工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行的。4、设计变更和工程量增加的。5、一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时的。6、发生不可抗力。7、专用条款中约定或者工程师同意工期顺延的其他情况。三、发生工期延误如何处理？当发生工期可以顺延的情况时，应按以下做法予以确认。承包人在工期可以顺延的情况发生后14天内，应将延误的工期向工程师提出书面报告。工程师在收到报告后的14天内予以确认答复，逾期不予答复，视为报告要求已经被确认。当然，工程师确认的工期顺延期限应当是事件造成的合理延误，由工程师根据发生事件的具体情况和工期定额、合同文件等的规定予以确认。经工程师确认顺延的工期应该纳入合同工期，作为合同工期的一部分。如果承包人不同意工程师的确认结果，则按合同规定的争议解决方式处理。综上所述，造成工程工期延误的因素很多，有不可抗力等外在因素，也有人为因素。在工程延期补充协议范本中，写清了造成工程工期
人人文库> 全部分类> 专业文献 > 法律法学

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论