主厂房土建工程专业分包合同.doc

合同编号:JG-XKZCF-001酒钢400万吨选矿主厂房土建工程施工专业分包合同2011年9月16日中国十七冶集团有限公司统一印制第一部分：酒钢400万吨选矿主厂房土建工程施工专业分包工程合同书总承包人(全称)：中国十七冶酒钢工程项目经理部 （以下简称承包人）专业分包工程承包人(全称)：江都市第六建筑安装工程有限公司（以下简称分包人）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，遵循平等、 自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于发包方（业主，以下简称为“发包人”)与承包人已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”)，承包人和分包人双方依据总承包合同原则，就专业分包工程施工承包事项经协商达成一致，订立本合同。一.专业分包人资质情况资质证书编号：发证机关： 资质专业及等级：复审时间及有效期：二.专业分包工程概况 专业分包工程名称：酒钢400万吨选矿主厂房土建工程专业分包工程地点：酒钢厂区内专业分包工程承包范围： 三.专业分包合同价款 金额：大写： (暂估) 小写： 元。四.工期 开工日期：本专业分包工程定于2011年9月20日开工； 竣工日期：本专业分包工程定于2012年 月 日竣工； (最终以承包方网络计划为准) 合同工期总日历天数为： 天。五.工程质量标准 本专业分包工程质量标准双方约定为：优良。六.分包人向承包人承诺，履行总包合同中与专业分包工程有关的承包人的所有义务，并与承包人承担相应的总包合同责任，履行专业分包工程合同以及确保专业分包工程质量、环境、职业健康安全的连带责任。七.分包人向承包人承诺，按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。八.分包人向承包人承诺，在本合同（包括补充协议和变更）的有效期限内，遵守承包人企业有关项目管理方面的各项规章制度和质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系程序文件的有关规定，并接受承包人的监督、检查和对违规、违约的处罚。九. 分包人向承包人承诺，执行国家施行的劳动合同法，分包人作为用人和用工企业，对本企业的劳动者履行相关的义务，其中包括分包人负责按时支付劳动者的劳动报酬、缴纳各种社会保险以及提供劳动保护、劳动条件和职业危害防护等项内容。分包人不得因业主未能按时拨付工程款或承包人资金暂时不能到位，而拖欠劳动者工资、聚众闹事，影响正常施工，但是承包人工程进度款不得超过一个月。因分包人疏虞管理，以上内容给承包人造成损失的，分包人承担一切责任后果和经济费用，并处罚款2万元/次。十.合同的生效合同订立时间：2011年9月 16 日；合同订立地点：甘肃酒钢冶金厂 本合同双方约定自2011年 9 月 16 日后生效。承包人：(公章) 分包人：(公章)住所： 住所：法定代表人 法定代表人或委托代理人 ： 或委托代理人 ：电话： 电话：传真： 传真：开户银行： 开户银行：帐号： 帐号：邮政编码： 邮政编码：第二部分： 专业分包工程合同条款1.法律法规1.1本合同需要明示的法律、行政法规和规章： 中华人民共和国合同法、建筑法、建筑质量管理条例及其他有关法律法规 1.2本专业分包工程适用的工程建设标准： 现行国家有关技术规范、验收标准、行业技术规程及验评标准 ，除以上工程建设标准以外，总包合同中约定的与专业分包工程相关的工程建设标准均适用于本专业分包工程。1.3组成专业分包合同的文件包括：1.3.1本合同协议书及其附件；1.3.2中标通知书(如有时)；1.3.3分包人的报价书；1.3.4图纸及有关技术文件；1.3.5合同履行过程中，承包人和分包人协商一致的其它书面文件。2.双方一般权利和义务2.1承包人项目经理2.1.1法定代表人任命的项目经理姓名： ；职称：项目经理2.1.2项目经理必须是承包人所授权的。2.1.3承包人如需更换项目经理，应提前7天以书面形式通知分包人，后任继续行使前任的职权，履行前任的义务。2.1.4紧急情况下，承包人相关部门可发出要求分包人立即执行的指令，分包人如有异议也应执行。2.2分包人项目经理及项目管理人员2.2.1姓名： 职称：项目经理（任命书作为专业分包工程合同附件）。2.2.2质检员姓名： 资质证书编号： 2.2.3安全员姓名： 资质证书编号： 2.2.4分包人如需更换分包工程项目经理，应至少提前7天以书面形式通知承包人，并征得承包人同意，后任继续行使前任的职权，履行前任的义务。2.3承包人的责任和义务2.3.1按专业分包合同的约定，及时向分包人提供所需的指令、批准、图纸，并向分包人提供依据总包合同由发包人办理的与专业分包工程相关各种证件、批件、各种相关数据。2.3.2组织分包人参加发包人组织的图纸会审，向分包人进行设计图纸交底。2.3.3负责整个施工场地的管理工作，协调分包人与同一施工场地的其它分包人之间的互相配合，确保分包人按照经批准的施工方案（作业设计）进行施工。2.4分包人的责任和义务2.4.1分包人应按照专业分包合同的约定，对专业分包工程进行施工、竣工和保修。分包人在审阅专业分包合同和（或）总包合同时，或在专业分包合同的施工中，如发现专业分包工程的设计或工程建设标准、规范及技术要求存在错误、遗漏、失误或其它缺陷，应立即通知承包人。 2.4.2在约定的时间内，向承包人提交 贰 份详细施工方案（作业设计），并经监理、发包人批准。分包人按承包人批准的施工方案（作业设计）和依据专业分包合同组织施工。2.4.3在约定的时间内，向承包人提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表。分包人不能按承包人批准的进度计划施工时，应根据承包人的要求提交一份修订的进度计划，以保证专业分包工程如期竣工。2.4.4遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全文明生产等的管理规定，按规定办理有关手续。2.4.5分包人应允许承包人、发包人任何一方授权的人员在工作时间内，合理进入专业分包工程施工场地或材料存放的地点，以及施工场地以外与专业分包合同有关的分包人的任何工作或准备的地点，分包人应提供方便。2.4.6已竣工工程未交付承包人之前，分包人应负责已完专业分包工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，分包人自费予以修复。2.4.7分包人未履行前款各项义务，造成承包人损失的，分包人赔偿承包人有关损失。2.4.8根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围拦设施，并负责安全保卫。2.4.9分包人不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包他人。2.4.10分包人在该工程上的分包行为不能解除分包人的任何责任与义务。分包人的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给发包人（发包人）造成其他损失，分包人承担连带责任。2.4.11在专业分包工程施工中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时，分包人应立即保护好现场并于2小时内以书面形式通知承包人项目经理，分包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。如分包人发现后隐瞒不报或哄抢文物，致使文物遭受破坏，责任人依法承担相应责任。2.4.12专业分包工程施工中发现影响施工的地下障碍物时，分包人应于4小时内以书面形式通知承包人项目经理。3.施工方案（作业设计）和工期 3.1施工方案（作业设计）3.1.1分包人对所承担的专业分包工程应编制施工方案（作业设计）。3.1.2分包人编制的施工方案（作业设计），要明确各分项工程的施工顺序、施工方法、工艺流程和标准。要确定专业分包工程项目管理计划、组织建制和责任人。计算各种资源需求数量，编制资源需求计划。3.1.3按照承包人“质量、环境、职业健康安全”三标一体化管理体系程序文件的要求，制定保证工程质量的计划和技术措施。制定安全技术措施和计划，提出需设置的安全、防火、防爆设施。制定保护环境和职业健康的计划和措施，以及标准化工地建设、文明施工的具体措施。3.2进度计划3.2.1分包人应根据承包人提供的图纸及有关资料，编制专业分包工程进度计划。3.2.2分包人必须按承包人确认的进度计划组织施工，接受承包人对进度的检查、监督。工程实际进度与确认的进度计划不符时，分包人应按承包人的要求提出改进措施，经发包人确认后执行。3.3开工与延期开工3.3.1分包人应当按照本合同协议书约定的开工日期开工。分包人不能按时开工，应当不迟于本合同协议书约定的开工日期前5天，以书面形式向承包人提出延期开工的理由。承包人不同意延期要求或分包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。3.3.2因承包人原因不能按照本合同协议书约定的开工日期开工，承包人主管部门应以书面形式通知分包人，推迟开工日期。3.3.3因分包人原因不能按照协议书约定的竣工日期，分包人承担违约责任。3.4工期延误因下列原因之一造成专业分包工程工期延误，经承包人主管部门确认，工期相应顺延：（1）.承包人根据总包合同从发包人处获得与专业分包合同相关的竣工时间延长；（2）.承包人未按本合同条款的约定提供图纸、开工条件、设备设施、施工场地；（3）.不可抗力的原因；（4）.双方约定工期顺延的其他情况：因甲供料时间或不可抗力因素影响相应顺延，其它按承包方与业主合同有关条款执行。 4. “质量、环境、职业健康安全”三标一体化管理体系4.1质量管理体系4.1.1分包人必须服从和执行承包人质量管理体系程序文件的有关规定及要求，同时随时接受承包人的检查、监督，并提供便利条件。4.1.2分包人在施工过程中所使用的质量记录必须是承包人规定的格式，对不符合要求的记录表格承包人有权要求整改。分包人如不执行，承包人有权对分包人进行经济处罚。处罚金额： 1000元/次 。4.1.3分包人应严格按照国家和行业施工验收规范、施工图及发包人、承包人审定的施工方案（作业设计）、精心组织施工，随时接受承包人、发包人、质量监督部门的检查，确保施工质量。4.1.4分包人对每道工序应做好三级自检记录和技术核定工作，各工序施工质量经有关部门验收合格后，方可进入下道工序。工序质量验收和隐蔽工程验收，分包人应先进行自检，并在隐蔽或中间验收前以书面形式通知承包人验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。分包人准备验收记录，验收合格，承包人在验收记录上签字后，分包人可进行隐蔽和继续施工。如验收不合格，分包人在承包人限定的时间内修改后重新验收。如分包人自行验收，后果由分包人自行负责。4.1.5专业分包工程质量应达到承包人与发包人签订的建设工程施工合同的质量检验评定标准。因分包人原因工程质量达不到建设工程施工合同约定的质量标准，分包人应承担违约责任。4.1.6双方对工程质量的争议，按照总包合同的条款履行。4.1.7专业分包工程的检查、验收及工程试车等，按照总包合同相应的条款履行。4.1.8双方关于专业分包工程质量标准的约定： 优良 4.2环境管理体系4.2.1分包人要制定生活和环境卫生管理制度，要搞好员工宿舍卫生和食堂的饮食卫生；不随地大小便，不乱倒生活垃圾。定期对炊事人员进行健康检查。4.2.2分包人施工期间应符合有关工程施工现场的文明卫生要求。要加强现场的封闭式管理；防止建筑材料、垃圾和工程渣土的抛洒滴漏；科学合理地确定交通组织方案；施工现场平面布置合理，各类材料、设备、预制构件等堆放做到整齐有序，土方集中规范堆放；废料、垃圾及不需要的临时设施应及时清除、拆除并外运。4.3职业健康安全管理体系4.3.1分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，并随时接受安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。分包人承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。在施工中凡不属于承包人责任而发生的安全、人身伤亡事故责任，由分包人自行负责。4.3.2分包人应按照承包人的职业健康安全管理体系的要求，建立安全生产责任制，确定配备安全管理部门和专职安全管理人员，制定管理制度、安全检查制度、安全教育制度。分包人进入发包人厂区施工，必须遵守纪律和厂规。4.3.3分包人编制的施工方案（作业设计）里应有针对性的安全技术措施计划，并严格按施工方案（作业设计）和有关安全管理要求施工。4.3.4分包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向承包人提出安全防护措施，经发包人认可后实施。4.3.5承包人和分包人对建筑安装专业分包工程职业健康安全、环境管理的具体规定，双方另行签订，见本合同附件三建筑安装专业分包工程职业健康安全、环境管理协议。5.材料供应5.1承包人供应的材料有： 钢材、商砼。 5.1.1承包人在供应材料时向分包人提供产品合格证明，对其质量负责。承包人在所提供材料到货前24小时，以书面形式通知分包人。5.1.2承包人供应的材料，由分包人和承包人共同清点。分包人派人参加清点后由分包人妥善保管。因分包人原因发生丢失，由分包人负责赔偿。承包人对分包人实行限额领料，因分包人在施工过程中浪费而发生的超领材料部分，按市场价格在分包人的工程进度款中扣除。 （甲供材料保管费用如何计？）5.1.3承包人供应材料的结算方法：按图纸结算时，超过定额损耗领用部分甲供材料按承包方提供的甲供材料价格上浮15%进行扣除，因采用新技术或者合理优化方案节约甲供材料按甲、乙方双方五五的比例进行分成。5.2分包人自购的材料有：除承包人供材以外的所有材料，价格按施工当季度嘉峪关市造价信息公布的嘉峪关市材料指导价，超过损耗部分由分包方自行承担此部分材料费用。 5.2.1分包人对所采购的材料质量负责，需复检的材料必须进行检验和试验，不合格的不得使用，检验和试验费用由分包人承担。5.2.2分包人采购的材料与设计或标准要求不符时，分包人应按承包人要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。6.工程变更6.1施工中分包人不得对原工程设计进行变更。因分包人擅自变更设计发生的费用和导致承包人、发包人的直接损失，由分包人承担，延误的工期不予顺延。6.2分包人在施工中提出的合理化建议以及对设计图纸或施工方案（作业设计）的更改，对材料、设备的换用，必须经过承包人同意。未经承包人同意擅自更改或换用时，分包人承担由此发生的费用，并赔偿承包人的有关损失，延误的工期不予顺延。7.不可抗力7.1本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同。7.2不可抗力事件发生后，分包人应立即通知承包人项目经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失。承包人项目经理认为分包人应当暂停工作，分包人应暂停工作。不可抗力结束后，分包人应向承包人项目经理提交清理和修复费用的正式报告和有关资料。7.3因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间由双方按以下办法分别承担：7.3.1分包人的人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；7.3.2分包人自有机械设备损坏及停工损失，由分包人自行承担；7.4因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。8.合同的解除和终止8.1在分包人没有完全履行本合同义务之前，如总包合同或专业分包合同终止导致本合同无法履行，承包人通知分包人终止本合同。分包人接到通知后尽快撤离现场，承包人和分包人应共同与发包人办理已完工程的结算，共同承担合同风险。8.2不可抗力致使本合同无法履行，因一方违约或因发包人原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，承包人和分包人可以解除合同，并共同承担合同风险。8.3合同解除后，分包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按承包人要求撤出施工场地。8.4合同条款全部履行完毕，结清质保金，合同自行终止。9.合同价款与支付9.1招标工程的合同价款由承包人与分包人依据中标通知书中的中标价格在本合同协议书内约定；非招标工程的合同价款由承包人与分包人依据工程报价书在本合同协议书内约定。9.2专业分包工程合同价款在本合同协议内约定后，任何一方不得擅自改变。下列三种确定合同价款的方式，双方可约定采用其中一种：本合同价款采用 （2） 种方式确定。 （1）采用固定价格的，合同价款包括的风险范围： 无 风险费用的计算方法： 无 风险范围以外合同价款调整方法为： 无 （2）采用可调价格的，合同价款的调整方法： 详见补充条款。 （3）采用成本加酬金的，有关成本加酬金的约定为； 无 9.3双方约定合同价款的其他调整因素： 无 9.4工程量确认9.4.1分包人向承包人提交已完工程量报告的时间： 每月15日前 9.4.2分包人应按本合同条款约定的时间向承包人提交已完工程量报告，承包人接到报告按设计图纸核实已完工程量，并将已核实的工程量通知分包人，作为工程价款支付的依据。9.4.3分包人未按约定的时间向承包人提交已完工程量报告，或其所提交的不符合承包人要求且未做整改的，承包人不予计量。9.4.4对分包人自行超出设计图纸范围和因分包人原因造成返工的工程量，承包人不予计量。9.5合同价款的支付9.5.1工程进度款的支付受发包人与承包人签订的主合同约束。在承包人企业施工项目管理通则的有关规定以内双方约定工程款（进度款）的支付额度。9.5.2双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：在发包人满足向承包人支付工程进度款的条件下（双方共同承担风险），以核定的工程量或工作量为依据，支付百分之七十 的工程进度款。付款时，分包人向承包人提供进度款的收据。如发包人未向承包人支付工程进度款，则承包人支付工程款的时间相应延迟。累计付款至合同总价的百分之八十 时，停止支付，待双方办理工程竣工决算。（具体付款时间、比例、方式以承包方与业主付款同步）10.竣工验收及决算10.1竣工验收10.1.1专业分包工程具备竣工验收条件的，分包人应向承包人提供完整的竣工资料及竣工验收报告。双方约定由分包人提供竣工图的，提交日期 按业主时间要求 和份数 贰份 。提供几份蓝图（施工图及竣工图的底图）？10.1.2承包人应在收到分包人提供的竣工验收报告之日起3日内通知发包人进行验收，分包人应配合承包人、发包人进行验收，对承包人、发包人提出的修改意见，分包人按要求进行修改，并承担由自身原因造成修改的费用。10.1.3专业分包工程竣工验收未能通过且属于分包人原因的，分包人负责修复相应缺陷并承担相应的质量责任。10.1.4专业分包工程竣工日期按照发包人确认竣工日期为准。10.2竣工决算及移交10.2.1专业分包工程竣工后，分包人的竣工验收报告经承包人认可后14天内，分包人向承包人递交专业分包工程竣工决算报告、完整的交工资料和工程造价预算资料。在承包人与发包人办理完工程竣工决算以后，双方按照本合同的有关约定办理竣工决算，决算结果经承包人公司审计确认后生效。分包人向承包人提供足额的工程发票。10.2.2在发包人不能满足施工总承包合同中有关工程款支付的条件下，承包人与发包人办理完工程总决算并形成债权债务以后，依据发包人的还款计划，同比例与分包人分期结清剩余的工程款。10.2.3双方商定，承包人预留决算造价的 10 %，作为分包人的质量保证金。质量保证金在工程竣工验收合格后、保修期满、并在发包人支付承包人质量保证金后30天内，承包人一次性支付分包人。10.3质量保修10.3.1在包括专业分包工程的总承包工程竣工交付使用后，分包人应按国家有关规定，在保修期内对专业分包工程出现的缺陷进行保修。11.履约保证金11.1分包人自被通知中标的第二天起至合同签约之前，向承包人寄存履约保证金，作为分包人施工和履行承包人权利的保证。按承包人企业施工项目管理通则第11.3.6.3（2）条款的规定，分包人向承包人寄存履约保证金额为： ￥200000 元。11.2分包人不履行与承包人订立的合同中所规定的义务，履约保证金不予退还，给承包人造成的损失超过履约保证金数额的，还应对超过部分予以赔偿。11.3承包人有权从分包人在本合同的任何收益中索取其拖欠的债务。11.4分包方所缴的履约保证金，用于：因工期延误的赔偿；因施工中工程质量问题的赔偿；因现场安全管理问题的赔偿（不含分包方工伤人员处理费用）；因现场环境管理问题的赔偿；因分包人对承包人所供材料的管理出现重大问题（超领材料）的罚金；其他违约金。11.5履约保证金在扣除以上实际赔偿和违约金后的余额，承包人在同分包人办完工程决算后，与财务结算同步进行，返还分包人。11.6违约责任当发生下列情况之一时，分包人应承担违约责任：（1）分包人因自身原因延期交工的，每延误一日，应向承包人支付￥5000元的违约金；最高不超过承包总价的2%。（2）分包人施工质量不符合本合同约定的质量标准，但能够达到国家规定的最低标准时，分包人应向承包人支付总造价1%元的违约金；（3）分包人因安全保护措施不当或操作失误而造成的损失，根据实际造成损失的费用，向承包人支付全部损失费用的违约金；（4）因分包人对现场环境管理不善，给承包人带来组织管理费用的增加、罚款和对承包人企业信誉造成不良影响的，根据实际费用的发生情况和损失向承包人支付 ￥10000 元违约金；（5）分包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向承包人支付违约金合同总价2%，分包人尚应赔偿因其违约给承包人造成的经济损失，延误的分包人工作时间不予顺延。（6）分包人违约后，承包人要求其继续履行合同时，分包人在承担上述违约责任后仍应继续履行合同。12.违约和争议12.1双方约定，履行合同过程中产生争议时：双方协商调解。12.2采取第一种方式不能解决，向马鞍山仲裁委员会申请仲裁。（应该在工程所在地）13.合同附件13.1附件一：分包人法定代表人授权委托书。13.2附件二：承包人供应的设备和材料表。13.3附件三：建筑安装专业分包工程职业健康安全、环境管理协议。13.4附件四：专业分包工程质量保修书。14.保险分包人投保内容：分包人必须为务工人员购买工伤保险和建筑工人意外伤害保险。15.其他15.1本合同正本两份，具有同等效力，由承包人和分包人分别保存一份。15.2本合同副本份数 肆份 。16.补充条款16.1除一般和重大质量、安全问题和事故按有关协议、规定处理外，凡是发现分包人：（1）施工人员不戴安全帽者，罚款：50元/每人次。（2）高空作业不系安全带者，罚款：500元/每人次。（3）不按规定用电，罚款：1000元/每次。（4）不按规定动火，罚款：1000元/每次。（5）砼表面外露钢筋，每处罚款：50元，并进行凿毛、修补。（6）模板涨胎，每处罚款：150元，并进行凿除、修补。（7）砼表面出现蜂窝麻面，每处在0.1 m2以内，罚款：100元，超过0.1 m2的，罚款相应递增，并进行凿除、修补。钢结构件发生翘、扭，翼缘板、连接板接触面不平整，罚款：200元/每构件，并进行修整；焊缝不饱满、漏焊，罚款：50元/每处，并进行补焊；钢结构件不整齐摆放在枕木上，造成变形、油漆磨损，罚款：100元/每构件，并进行修补；钢结构、非标设备或工艺管道未按设计要求进行热处理、探伤、脱脂的视实际情况罚款200元以上。16.2分包人项目经理在施工现场的时间，每周不少于5天，每天不少于6小时，缺勤每天罚款1000元，分包人投标书中项目班子成员未经承包人批准更换，每人每次罚款1万元。16.3分包人必须在承包人指定的金融机构开设银行帐户，确保专业分包工程款专款专用。16.4在本合同约定的工程款支付比例以内，分包人不得拖欠劳动者工资，如发生此类情况承包人有权做相关处理。16.5本专业分包工程确保一次验收100%达到合格标准，如一次验收达不到合格标准，则分包人必须返修整改达到合格标准为止，才能交付承包人，其返修费用均由分包人自行承担，返修工期计入总工期考核，并支付专业分包工程造价的5%质量违约金给承包人。16.6分包人应按投标承诺委派专业分包工程项目经理和项目技术负责人。如果发包人或承包人认为分包人委派的项目经理、项目技术负责人的工作能力、业务水平不称职的，承包人有权责令其分包人进行更换或退场。分包人在接到通知后，应尽快撤换上述人员，同时委派经承包人同意的、新的项目经理或项目技术负责人。否则将视为违约，承包人有权扣除专业分包工程结算造价2%的违约金，直至终止专业分包合同并没收履约保证金。16.7本工程分包人的现场项目管理机构的人员不得同时兼任其他工程项目的工作。分包人项目经理证书在专业分包合同签订的同时暂交承包人保管，至工程竣工验收通过、移交接管之日退还分包人。（项目经理证由公司统一保管，此处应取消）16.8承包人有权解除专业分包合同的条件：（1）分包人未能按照分包人投标文件载明的施工计划和劳动力、机械设备进场计划如期开工和组织施工，可能导致工程严重拖期；（2）因分包人原因，分包人未能按照承包人确认的进度计划施工，且后果严重的；（3）分包人将专业分包工程转包、再分包或者将专业分包工程肢解转包、分包他人；（4）专业分包工程质量达不到承包人与发包人签订的建设工程施工合同约定的要求。16.9分包人必须遵守地方的法规，凡涉及到分包人的施工车辆准运等有关证、照，均由分包人自行办理。16.10重大活动期间以及发包人或承包人需要的时间段内，可能对施工做出某些限制和配合要求，分包人应按照要求做出必要的配合，并承担有可能因此而引起工效降低需增加的费用。16.11分包人编报的结算资料经承包人公司审计后的审计核减率在10%以上（含10%），则由分包人承担全部审计费用（审计费用的计取办法按承包人的有关规定）；如果经审计后的审计核减率在8%10%（含8%）之间，则分包人承担全部审计费用的80%；如果经审计后的审计核减率在5%8%（含5%）之间，则由分包人承担全部审计费用的50%；如果经审计后的审计核减率在5%以下，则分包人不承担审计费用。（此处条件太苛刻，没有这样的先例，而且贵公司也不能做到）。分包人提交的结算在60日内，承包人必须审计结束，否则视为默认分包人提交的结算造价。16.12分包人的设备、机具、周转材料应自行组织采购或租赁，费用自理，且满足质量和使用性能要求。如租用承包人的机械或周转材料，分包人向承包人交纳保证金。保证金的交纳额度为租用机械或周转材料的原值。补充条款： 一、土建部分：1、分包方式：包工包料（钢材、商砼除外）。2、计价方式：本项目采用费率单价方式，土建部分采用甘肃省建筑工程消耗量定额（2004年），嘉峪关市基价（2004年），定额措施费部分采用甘肃省建设工程措施项目定额（2004年），地区基价（2004年），相关的管理费，费率措施费，规费，利润等的费率计取标准按照附表1即投报价时承包方中标的报价表计取，材料结算时按照主施工期当地造价部门发布的造价信息指导价的平均价为准，施工当季度市场指导价价目表中没有的，按业主方材料批价单进入结算。为了控制材料质量施工单位所用的材料必须提前15天提供进场材料表签字盖章，并且附规格、型号、数量、厂家、所用部位所用时间等详细信息，以加强对施工材料质量、进场时间的控制。分包人工程总造价中已包含了分包人完成分包范围内所有工程所需全部费用，签订合同后，在合同实施期间其合同价不因政策及市场变化因素而变动，即不管任何情况一次性包死，不作调整。（不是总价承包此处应取消）同时按以下具体条件实施计价：2.1人工工资单价按45元/工日计取，不取费，只计税金，机械费不调整；2.2施工单位税前总价让利(不含甲供材)（详见附表一）；2.3工程类别按单位工程按四类取费；（后附决算取费表）；2.4工程外的零星用工按 100 元/工日计取，计入税前造价；2.5分包人购买的预制构件和成品构件中所含材料的价格统一执行承包人供材价；2.6 分包人可向承包人收取铝合金或塑钢门窗的成品保护、配合费，共按 6 元/计取（为了便于计算按设计门窗洞口面积计取）。建筑物2米以内的散水，水电接口属土建总包施工范围。2.7厂房内所有设备基础、地坑、电缆沟等厂房结构以外的混凝土构件，均按照模板接触面积套用其它构件模板子目，需要搭设脚手架的按照实际发生套用相应的脚手架子目。二、其他事宜：1. 变更、签证等按总包合同执行。2. 施工用水由承包人负责将水源引致现场，由分包人装表计量，相应水费在进度款中扣除；3. 施工用电由分包人装表计量，相应电费在进度款中扣除；4. 临设及安全防护费用施工方自理；施工现场不允许搭设简易工棚，自行解决生产、生活、办公设施（费用自行承担）。分包人必须配备带有漏电保护的标准二、三级配电箱，配电箱及焊机棚必须符合承包人及业主统一标准化要求，破旧的配电箱及电缆不得使用。5. 人员、机械调遣费，二次搬运费不计算；（应取消）6. 因国家政策变换带来的影响和市场因素导致的人工、材料、设备价格的变化不作调整；因国家政府造价部门出台政策调整定额人工费或者费率标准的情况时，本工程仍然按合同执行不做任何调整。7. 办理进入工程所在地施工的施工许可证、施工人员暂停证、施工人员上岗证、通行证等证件的费用由分包人自理；8. 不可预见费和其它风险不计算；（应取消）9. 分包人提出优化设计方案并经认证合理且采用的，承包人根据其方案价值给于一定比例的奖励；10. 冬季如需要采取特殊措施进行施工，费用按照实际完成工程总价的22%计取。11. 分包人签订合同后，在合同实施期间其合同价不因政策及市场变化因素而变动，分包人在报价时应考虑政策及市场变化因素的风险；12. 分包人先到工地踏勘充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不补批准。13. 现场发生的钢材料头，按业主规定交回。14. 每月完成工程量以符合业主要求的，经业主、监理及承包人确认的工程量报表为准，并作为每月工程进度款的支付依据和附件。承包人按核定完成工程造价在扣减甲供材后按照百分之七十支付。工程进度款及结算款的支付时间、比例与业主资金支付情况同步。工程进度款支付过程中分包人提供正规收据。（每月付进度款前分包人需提供大宗材料、设备租赁等已付款凭证。此处有不合情理之处，有些材料可能是赊欠的，租赁设备都是满一个月以后付款的，有了进度款我们给供应商付款，不给进度款付不了款又怎么提供已付款凭证？15. 税金承包人代扣代缴。工程完工并结算后，承包人提供银行税金代扣代缴证明给分包人，分包人提供正式发票给承包人。（此处应取消）。16. 分包人必须服从业主、监理、承包方的现场管理与安排，严格遵守业主厂内施工文明标准化工地要求，并设置专人保证施工区域内的清洁与卫生。现场施工人员必须佩戴有甲方标识的劳保用品。如分包人未能达到业主、监理及甲方的现场文明施工要求，所有罚款由分包人承担，承包人并保留进一步处罚的权利。17. 其它未尽事宜，以承包方与业主合同规定要求为准。18. 分包人必须给每一位施工人员购买工伤保险，且赔付金额不低于50万元。19. 特别申明：如发现转包或分包不征得发包方同意的情况，承包方立即无条件退场，所做的工程量一律按50%结算。20. 在执行本合同期间，乙方不得自行承接酒钢其他工程，若接必须经过承包方书面同意，否则视为违约。附件一：分包人法定代表人授权委托书委托人（企业）名称：江都市第六建筑安装工程有限公司 委托人（企业）住所： 受托人身份证复印件委托人法定代表人姓名： 。受托人姓名： ，项目经理证书编号： ；证书级别： 级。本授权委托书声明：委托人因业务工作需要，现委托我企业（受托人姓名） ，职务：项目经理，以委托人的名义代表我企业全权负责中国十七冶酒钢400万吨选矿主厂房土建专业分包工程的现场施工、质量、环境、职业健康安全、文明施工、工程（预）结算、决算等的管理工作，并服从和接受承包人的管理、监督和检查。受托人为此在授权范围内的所有行为和活动，委托人均予以认可。受托人无转委托权。委托期限：自2010年9月 20 日至工程交工验收符合合同要求后，工完帐清止。分包人法定代表人签章： 分包人公章：签发日期：2010年 月 日附：分包人填写最近证照年审时间，营业执照： ；资质证书： ；安全生产许可证： 附件三：建筑安装专业分包工程职业健康安全、环境管理协议一、立协单位：承包人（全称）：中国十七冶酒钢工程项目经理部 分包人（全称）：江都市第六建筑安装工程有限公司 承包人根据国家招投标及承包人专业分包工程管理的有关规定，将本建筑安装工程项目分包给分包人施工，为贯彻“安全第一、预防为主”及“以人为本”的方针，根据国家、地方的有关法规及承包人“三标一体化”体系和有关管理制度的规定，为明确双方的职业健康安全、环境管理责任，确保施工职业健康安全和环境管理符合规定的要求，双方在签订建筑安装工程合同的同时，签订本协议。二、专业分包工程项目：（随专业分包工程合同调整而调整）1工程项目名称：酒钢400万吨选矿主厂房土建工程2工 程 地 址：酒钢厂区内3承 包 范 围： 三、工程项目期限：（随专业分包工程合同有效期调整而调整）自2010年9月20日开工至分包人合同内容全部完工。四、协议内容：1承包人、分包人双方必须认真贯彻执行国家、地方、行业劳动保护、安全生产及环境主管部门颁发的有关职业健康安全、环境保护及消防工作的方针、政策，严格执行国家、地方、行业及承包人制定的有关职业健康安全、环境管理及消防工作的法规、条例、规定和制度。2承包人、分包人双方都应设立安全管理机构，建立健全安全管理组织体系，包括抓安全生产的领导，各级专职和兼职的安全管理人员（工程分包单位必须配备专职安全管理人员），应有各工种的安全操作规程，建立各级人员的安全生产责任制，职业健康安全、环境管理、消防管理制度，安全检查制度，安全教育制度，安全考核制度，安全奖惩制度等。本工程范围内分包人必须执行承包人的职业健康安全、环境管理和消防管理制度及公司“三标一体化”体系的有关要求。3承包人、分包人双方都应设立综合治理的管理机构，建立健全综合治理组织体系和各级各类人员的治安保卫责任制，制定治安保卫的管理制度，明确治安保卫的管理人员，加强对现场人员的遵纪守法教育，避免打架、斗殴、盗窃、酗酒、赌博等治安事件的发生。4承包人、分包人双方在施工前应认真勘察施工现场，工程项目由承包人编制施工组织总设计，分包人在施工组织总设计的要求下，编制本项目的施工方案（作业设计），在施工方案（作业设计）中，应编制有针对性的职业健康安全技术措施和环境保护计划，并应严格按施工方案（作业设计）和职业健康安全、环境控制要求进行施工。5承包人、分包人双方在施工前应根据工程的特点及承包人“三标一体化”体系的要求对现场的危险源、环境因素进行识别，确认重大危险源和重要环境因素，制订项目管理目标和指标，并将目标和指标进行分解和考核。编制管理方案、控制措施及计划，并报承包人安全环保部门审批、确认及备案，确保职工的职业健康安全和环境保护符合要求。6分包人项目经理（或负责人）和管理部门必须认真组织对进入本工程施工的人员进行职业健康安全、环境管理制度及安全技术知识和技能的教育，督促职工自觉遵守职业健康安全和环境保护的制度和法规。7承包人、分包人双方对进入施工现场的人员资质应严格把关，严禁使用未成年人及其他老、弱、病、残人员。施工前承包人对分包人进入现场的管理及作业人员必须进行进场前三级安全教育，介绍有关职业健康安全管理、环境控制的制度、规定和要求，必要时可对分包人进场人员的安全基础知识和基本技能进行考试，经考试合格后，方可进入现场施工。有条件的施工项目，对分包人教育后办理有关证件，凭证件进入现场进行施工。分包人也应组织召开管理、作业人员职业健康安全教育会议，并通知甲方有关人员参加，介绍施工中有关职业健康安全、环境控制、防火等规章制度及要求，分包人必须检查、督促施工人员严格遵守，认真执行。且教育要有记录，按三级安全教育记录卡的形式建立记录档案。8施工前，根据工程项目内容、特点，承包人、分包人双方应做好技术的安全交底工作，交底要有书面材料，交底材料一式二份由承包人、分包人双方各执一份。施工中分包人应积极做好对作业班组的技术和安全交底工作，技术和安全交底要有专门的保证措施。且要有记录。9施工前，承包人应根据工程内容、特点及规范要求，编制临时用电方案，分包人应根据承包人编制的临时用电方案要求架设施工用电，施工现场线路的架设、配电箱、照明及其它用电设备的使用必须符合施工现场临时用电安全技术规范（JGJ462005）的规定。10施工期间，分包人指派 负责本工程项目的职业健康安全、环境、防火工作，承包人指派 负责联系、检查、督促分包人执行职业健康安全、环境、防火规定的情况。分包人应及时参加甲方举行的各项会议，经常联系，相互协助检查和处理工程施工中有关的职业健康安全、环境、防火工作，共同预防事故、环境污染及危害职工职业健康事件的发生。11分包人在施工期间必须严格执行和遵守承包人的职业健康安全、环境保护、防火管理的规定和“三标一体化”体系的要求，接受承包人的监督、检查和指导。承包人有协助分包人搞好职业健康安全、环境保护、防火管理及承包人“三标一体化”体系建立和运行的义务，并加强监督检查。对于查出的隐患，分包人必须限期整改，并书面反馈承包人，对不按期反馈或造成事故的，承包人将给予500-10000元的处罚，拒不整改的，给予加倍处罚。对承包人违反职业健康安全、环境保护和消防管理规定、制度等情况，分包人有要求承包人整改的权利，承包人应认真整改。12在施工过程中使用的劳动防护用品由各方自理，防护用品的采购、发放、使用等必须符合承包人“三标一体化”体系的要求，承包人有权对此进行监督、检查。进入现场的施工人员必须正确穿戴好承包人指定统一的工作服和安全帽等防护用品，承包人、分包人都应督促施工人员正确穿戴好个人防护用品。13承包人、分包人自行采购的油漆、涂料、水泥、装饰材料、化学用品等对环境及人体健康有影响的物资，必须按承包人的“三标一体化”体系的要求进行控制。分包人采购的对环境、人体健康有影响的物资，必须送交当地有关检测部门进行检测，并向承包人提交被检测物资的检测报告。对检测结果超标的物资，禁止进入施工现场。对环境、人体健康及安全有影响的物资，分包人必须采取有效的贮存和防护措施，并接受承包人的监督、检查，违反规定的，承包人有权进行处罚。14分包人进入现场临时设施的放置必须经承包人同意，不得随意放置或在现场随意搭设临时设施，临时设施的颜色等其它要求必须符合承包人的规定。15分包人对所在的施工区域、作业环境、操作设施设备、机工具等必须认真检查，发现隐患，立即停止施工，并由有关单位整改后方准施工。一经施工，就表示上述因素符合安全要求和处于安全状态，分包人对施工过程中由于上述因素而导致的事故后果负责。16由承包人提供的机械设备、脚手架等设施，在搭设安装完毕使用前，分包人应会同承包人共同按规定验收，并做好验收及交付使用的书面手续，严禁在未验收或验收不合格的情况下投入使用。否则，由此而产生的后果由分包人负责。17分包人在施工期间所使用的各种设备及机工具等均由分包人自备，机械设备在现场使用前，应按承包人“三标一体化”体系的要求进行验收，验收合格后，方可投入使用。严禁不合格的设备进入现场施工；在使用过程，应制订有关的安全使用和管理制度，制订操作规程，应勤检查、勤保养，禁止机械带病作业，否则，由此而发生的事故，由分包人负责。如承包人、分包人相互借用或租赁机械设备或机工具，双方有关人员应办理借用或租赁手续，明确各自的责任及安全使用的要求；借出方应保证借出的设备和工具完好并符合安全要求，借入方必须进行检验，并做好书面记录。借入使用方一经接受，设备和工具的保管、维修应由借入使用方负责，并严格执行安全操作规程。