水利施工协议书1.doc

新余市仰天岗水库工程施工合同文件合同编号：GY-8 发包人：新余市仰天岗水库加固改建工程建设管理处 承包人：江西容大水利水电建设工程有限公司 签定日期： 年 月 日第一部分 协议书发包人（全称）：新余市仰天岗水库加固改建工程建设管理处承包人（全称）：江西容大水利水电建设工程有限公司依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律，行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：新余市仰天岗水库加固改建工程地点：新余市仰天岗水库工程内容：水库大坝除险加固及坝顶公园新建与亮化工程立项批准文号：JX-XY-056资金来源：财政拨款2、 工程承包范围承包范围：大坝、公园、亮化3、 合同工期开工日期：2011.11.16竣工日期：2012.12.15合同工期总日历天数：3654、 质量标准工程质量标准：市优奖10万元，省优奖18万元，国优奖30万元。5、 合同价款金额（大写）： 柒佰捌拾陆万元整。6、 组成合同的文件组成本合同的文件包括1、 本合同协议书2、 中标通知书3、 投票函及附件4、 本合同专用条款5、 本合同通用条款6、 标准、规范及有关技术文件、7、 图纸8、 工程量清单9、 工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。7、 本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中分别赋于它们的定义相同。8、 承包人向发包人承诺按合同约定进行施工，竣工并在质量保修期内承担工程质量保责任。9、 必包人向承包人承诺按合同约定的期限和方式合同价款及其他应当支付的款项。10、 合同生效合同订立时间： 年 月 日 合同订立地点：新余市水电大厦本合同双方约定：叁天后生效。发包人：（公章） 承包人：（公章）住所： 住所： 法定代表人： 法定代表人：或委托代理人： 或委托代理人：电话： 电话： 传真： 传真： 开户银行 开户银行：账号： 账号：邮政编码： 邮政编码： 第一部分 一般条款参照水利水电工程施工合同和招标文件示范文本（GF-2000-0208）第一部分通用合同条款有关规定。第二部分 特殊条款1、 词语定义及合同文件2、 合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序：1）合同本：2）专用条款：3）通用条款：4)标底：5）报价书：6）施工图：7）其他通用条款规定的文件。3、 语言文字和适用法律、标准及规范3.1本合同除使用汉语外，还使用 语言文字。3.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：现行法律、法规3.3适用标准、规范适用标准、规范的名称：现行法律、法规发包人提供标准、规范的时间：国内不有相应标准、规范时的约定：4. 图纸4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：开工前，向承包人提供二套施工图发包人对图纸的保密要求：执行通用条款使用国外图纸的要求及费用承担：2、 双方一般权利和义务5. 工程师5.1 监理单位委派的工程师姓名：雷亮 职务：一级监理师 发包人委托的职权：需要取得发包方批准才能行使的职权：变更及合同外工程量的确认由监理工程师和发包人共同确认。5.3发包方派驻的工程师姓名： 桂小春 职务：工程师职权：1、负责建设单位的有关事务及施工全过程的协调；2、各种变更签证和合同外工程量的确认。5.4不实行监理的，工程师的职权：6、项目经理姓名： 桂金勇 职务： 7、发包人工作7.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前（2） 将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：已具备（3） 施工场地与公共道路的通道开道时间和要求：已具备（4） 工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前（5） 由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前，办好项目批文、施工许可证及相关证件（6） 水准点与坐标控制点交验要求：开工前，发包人、监理及相关单位共同确认。（7） 图纸会审和设计交底时间：开工前（8） 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构建物（含文物 保护建筑）、古树名木的保护工作：执行通用条款（9） 双方约定发包人应做的其他工作：7.2发包人委托承包人办理的工作： 8、承包人工作8.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：（1）需由设计资质等级和业务范围物承包人完成的设计文件提交时间：/（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：每月25日提供计划表及配套计划（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任帮要求：承包人自行解决（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：无（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理手续：按有关规定（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：执行通用条款（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物构筑物质基础（含文物保护建筑古树名木的保护要求及费用承担：执行通用条款（8）施工场地清洁卫生的要求：执行通用条款，做到工完场清，整洁卫生，创文明施工现场。（9）双方约定承包人应保的其他工作：视具体情况现场协商解决三施工组织设计和工期10进度计划10.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：开工前工程师确认的时间：七天内10.2群体工程中有关进度计划的要求13工期延误13.双方约定工期顺延的其他情况：执行通用条款四质量与验收17隐蔽工程的中间验收17.1双方约定中间验收部位：按有关规定执行19工程试车19.5试车费用的承担：/五安全施工：执行通用条款六合同价款与交付23合同价款及调整23.2本合同价款采用（1）方式确定（1）采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：采用固定单价合同风险费用的计算方法：/风险范围以外合同价款调整方法：经发包人同意的设计变更，施工中出现总价中未包含的不可预见，非承包人原因式监理工程式师通知造成的合同外项目增加，按工程量清单中相应的项目单价估算，需调整式重新报价的，以相关计价表及有关规定作为协商基础，最终以监理工程师审核的单价，经发包人批准后按实结算（让利比例按中标价/标底价计算）（2）采用可调价格合同，合同介款调整方法：（3）采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：23.3双方约定合同价款的其他周整因素：24工程预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额式占合同价款总额的比例：工程预付款的总金额为合同价格的30%，分2次支付，每次为工程预付款的50%，工程预付款在合同累计完成金额达到合同价格的20%开始扣款，直至合同累计完成金额达到合同价格的90%时全部扣清25工程量确认25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：每月25日26工程款（进度款）支付双方约定的工程款进度款支付的方式和时间：进度款按月完成形象进度拨付，如当月形象进度未按计划完成，则不予拨付，待下月形象进度同时完成时结予拨款。工程竣工验收时，工程款拨付到90%，余下的款项待养护期结束后全部付清。七、材料设备供应27、发包人供应材料设备27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：（1）材料设备单价与一览表不符：/（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：/（3）承包人可代为调剂串换的材料：（4）到货地点为与一览表不符/（5）供应数量与一览表不符：/（6）到货时间与一览表不符：27.6发包人供应材料设备的结算方法：施工期间的水费、电费由承包人承担28、承包人采购材料设备28.1承包人采购材料设备的约定：材料进场需经甲方、监理验收确认方可进场8、 工程变更 由监理工程师和业主代表共确认。九、竣工验收与结算32、竣工验收32.1承包人提供竣工图的约定：完整的竣工图及变更资料。32.2中间交工工程的范围和竣工时间：十、违约、索赔和争议35、违约35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：执行通用条款本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：执行通用条款本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：执行通用条款双方约定的发包人其它违约责任：执行通用条款35.2本合同中关于关于承包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第14.2约定承包人违约应承担的违约责任：误工期每天罚款500元。本合同通用条款第15.1约定承包人违约应承担的违约责任：非发包人原因而没有达到质量要求的罚总价的1%双方约定的承包人其他违约责任：非发包人原因而造成质量币承包人负责，并赔偿相应的损失。37、争议37.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时：（1）请相关部门调解；（2）采取第1种方式解决，并约定向/仲裁委员会提请仲裁或向/人民法院提起诉讼。11、 其他38、工程分包38.1本工程发包人同意承包人分包的工程：/倪施工单位为：经监理工程师和业主共同认定39、不可抗力39.1双方关于不可抗力的约定：执行通用条款40、保险40.1本工程双方约定投保内容如下：（1）发包人投保内容：执行通用条款发包人委托承包人输的保险事项：执行通用条款（2） 承包工程人投保内容：执行通用条款41、 担保41.3本工程双方约定担保事项如下：（1） 发包人向承包人提供履行担保，担保方式为：/担保合同为作业本合同附件。（2） 承包人向发包人提供履约担保，担保方式为： 担保合同作为本合同附件。（3） 双方约定的其他担保事项：46、 合同份数46.1双方约定合同副本份数：47、 补充条款标底、报价书（投票函）为合同组成部分；附件3：发包人（全称）：新余市仰天岗水库加固改建工程建设管理处承包人（全称）：江西容大水利水电建设工程有限公司发包人、承包人根据中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例和高层建筑工程质量保修办法，经协商一致，对新余市仰天岗水库加固改建项目签定工程质量保修书。1、 工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有差法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。具体保修的内容，双方约定如下：2、 质量保修期双方根据建设工程质量管理条例及有差规定，约定本工程的质量保修期如下：质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。3、 质量保修责任1、 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人