项目管理目标责任书.doc

项目工程分级管理目标责任书甲方：乙方：为深化企业改革，打造精品工程，提高经济效率，实现甲、乙双盈，依据全民所有制工业企业承包经营责任制暂行条例和建设工程项目管理规范的规定，甲、乙双方就甲方与 签订的工程施工协议所指工程（包括该合同载明的所有工程量和后来增加工程量等应尽的全部合同义务）。实行项目工程分级管理目标责任制。甲方将本工程分配给乙方施工经营管理，遵照平等、互利、公平、自愿的原则，经甲、乙双方协商一致，签定责任书如下：第一条 甲方同意乙方施工经营本责任书所指工程。聘任 同志为四川金兴建设集团有限责任公司 项目部经理，为本工程实际施工人和履行本责任书义务的直接责任人，是四川金兴建设集团有限责任公司委托管理本工程建材、物资、施工款等全部国有资产的直接责任人，如国有资产遭受严重损失，必须依法承担经济责任和法律责任。乙方在甲方分工权限范围内，承担约定的风险，享有约定的合法权利。第二条 乙方承包该工程责任期限：从乙方对该工程进场破土开工之日起至工程竣工、交工验收合格，甲、乙双方结清账，乙方对该工程不欠任何款项为止。第三条 甲方的权力与义务1、甲、乙双方属于上下级关系，为了管好国有企业施工建材物资和施工资金，必须强化施工经营管理，建立信息和监督机制，实现甲、乙双方各自的经济目的，甲方有权委派 资产监察员 进驻乙方施工现场，对乙方管理施工建材和资金等国有资产行使监察权。（1）监察员有权监督乙方管好施工所需建材物资设备、机械、工具、资金等国有企业资产。（2）如甲方对该工程发了施工资料、项目部等印章，由监察员统一保管使用，用一次登记一次备查。（3）监察员有权督促乙方按时发放农民工工资，在督促无效时有权建议甲方代扣代付。（4）监察员有权督促乙方付清因施工拖欠的一切债务，在督促无效时有权建议甲方代扣代付。（5）监察员有权调查、询问、书面统计，复印乙方施工建材物资进出库存、工资发放、工程款收支、存款、应付款、应收款、工程进度量等帐目。（6）监察员有权在乙方建帐的基础上，自建施工建材物资帐、工资发放与拖欠帐、施工资金进出和存款帐、外债拖欠帐，乙方必须配合工作，每月30日监察员会同乙方人员制作财务报表一式三份，报甲方二份，自留一份备查。（7）监察员有权根据施工实际情况向甲、乙双方提出合理化建议;监察员发现乙方无履约能力，业主付款大于工程进度量，资金外流或者挪用，拖欠工资或外债问题较严重，必要时可请求甲方暂停向乙方付款经整改合格后才付款。（8）监察员有权书面报告甲方派监察工作组进驻乙方施工现场清理财产和资金，并对乙方进行整改，乙方必须配合，经整改达标后，监察工作组撤回，原监察员仍在乙方上班。（9）监察员有权监督乙方全面履行本责任书规定的各项义务，发现乙方确无履约能力，有权书面报告甲方按本责任书规定解除本责任书，另派施工队进场施工，乙方必须在解除本责任书通知送达三日内退场，因解除本责任书，乙方所受各种损失自理，甲方不予赔偿，乙方有证据说明自己经济损失数额特别巨大，可按本责任书第三条第2项规定执行。（10）监察员在做好本职工作后，其余时间可以配合协助乙方参加施工经营管理，但不在乙方另行任职，施工技术、质量、进度、安全等仍由乙方负责任。（11）工程竣工时，乙方的各种施工经营帐本（含建材物资、工资、施工资金、债权债务等帐本）复印一套给监察员送回甲方归档，未委派监察员的，乙方直接交甲方财务部。（12）没有委派资产监察员的，乙方每月底直接将财务报表送甲方负责人。如甲方查明乙方财务报表弄虚作假，有权按工程款总额2%扣收乙方违约金。（13）没有委派资产监察员的，乙方施工用款必须向甲方书面报告用款计划，送甲方负责人审批后领施工款。（14）没有委派资产监察员的，监察员的权力平时由甲方负责人和甲方下属各部门行使。乙方必须服从配合甲方的监察工作。（15）监察员在工作中如有故意给乙方出难题，影响施工或者不称职者，乙方可书面说明理由，建议甲方换人，是否更换待甲方弄清情况后决定。（16）甲方委派的资产监察员利用职务之便对乙方索贿受贿，构成犯罪的工资停发，依法交司法机关处理。乙方对此有重大过错的，甲方有权按工程总款的3%扣收乙方违约金。（17）资产监察员的工资每月2000元，由甲方给付。2、乙方在施工过程中，发生安全事故，造成职工七级以上致残（含七级）、死亡；拖延工期10天以上，甲方通知乙方整改。如乙方未采取措施或措施不力而达不到赶工弥补的目的，20日内还没有赶回延误的工期；发生重大质量事故；应视为违约行为。只要发生一种现象（除甲方谅解以外），甲方有权单方决定解除本责任书。解除本责任书的通知书到达乙方时，本责任书立即解除，甲方有权对乙方工程量不计量不付款，从解除本责任书次日起乙方必须3日内撤离施工现场，有特殊情况经甲方同意，乙方撤离施工现场时间可延长4日，如乙方逾期撤离施工现场，每逾期一天甲方有权扣收乙方违约金1.5万元，如乙方有证据证明其经济损失数额特别巨大，态度十分诚恳，经甲方同意后双方可以共同委托工程造价评估专门机关以施工承包主合同价和建材实际进价、实发工资为依据，对乙方已完全部工程施工成本进行评估（不含施工利润），甲方按评估价75%计付给乙方（扣除已付款）待该工程业主拨尾款时付给乙方，其余25%为乙方违约应承担的违约金，甲方不再付给乙方，此款无论多少，甲方将此款连同未完工程移交给新成立的工程项目部，作为新项目部抢原项目部拖延工期或者中途上马困难多的施工补助费，甲方不占有任何好处费。乙方在评估报告出台后，次日必须从速撤离施工现场，每逾期1天甲方有权扣收乙方2.5万元违约金。乙方撤离施工现场时，属乙方所有的机械设备、工具、建材等，愿转让给下一个项目部，其价格和付款等相关事宜自行协商，协商一致写出书面协议，与甲方无关，如共同委托甲方代扣代付款，甲方协助。3、本工程实行独立核算、自负盈亏，但本工程的工程款和建筑材料等仍属甲方国有企业资产。甲方对乙方有合法的财务监督权，随时有权扣乙方比例内工程款代付乙方施工人员工资和施工欠的各种债务，对工程质量、安全、工期有检查、指导、监督权和决定对乙方经济处罚以及通知停工整顿权。甲方发现乙方拖欠债务，有可能打官司损害甲方及其上级主管部门利益时，甲方有权及时停止付款，待乙方付清债务或甲方代扣代付后，方可恢复乙方工程款比例内的领款权。4、甲方不得违反本责任书规定，干涉乙方的正常工作，必须努力支持乙方按期保质、保量完成施工任务。5、工程业主转入甲方的工程款，甲方按本责任书规定比例扣收税金及管理费，乙方按本责任书约定比例在甲方领取工程款后，不得挪用或违法占有，必须有计划的用于施工。乙方按比例领取工程款前，应向甲方书面报告施工用款计划，计划经甲方派驻施工现场的资产监察员审核签字认可，再报甲方批准后，乙方可直接在甲方财务部领款，否则无权领取任何款项，乙方对于领取的工程款用途、用量、余款、欠款等情况，必须经常向工地资产监察员汇报，主动将置于甲方监督之下。避免拖欠人工费、材料费，造成上访、申诉、起诉等情况发生，对甲方有好处，对乙方实现应得的利润有利。6、甲方通知乙方开会，乙方必须参加，如乙方无故缺席，甲方有权扣收乙方500至5000元违约金。7、当工程业主付款比例大于乙方应收工程进度款时，甲方有权按乙方进度量控制乙方用款，业主多转的款暂留甲方，待乙方进度跟上后才付给乙方。第四条 乙方的权利与义务：1、甲方上级公司与工程业主签订的施工承包合同和后来签订的相关变更、增减协议，对乙方有同等约束力，其全部义务在甲方指导和监督下，由乙方全面履行。2、乙方必须坚持社会主义方向，认真贯彻执行党和国家的方针、政策文件、法律、法规、建设工程项目管理规范和相关施工安全、质量规则。认真抓好文明施工和双创活动。3、施工所用农民工的劳务合同连同职工身份证、照片报甲方审批盖章生效后执行，乙方有权对施工人员分工，凡该工程施工人员和管理人员的工资由乙方承担。4、乙方请示甲方同意后有权奖惩、辞退聘用人员。5、乙方经请示甲方书面同意，可以找有施工资质、资金雄厚、施工设备齐全的人合伙完成施工任务。签订的合伙协议报甲方书面批准备案。入伙人不得与甲方发生直接经济往来关系，合伙人之间发生纠纷要求甲方调解的，甲方对合伙批准备案者可以调解。调解书生效后，乙方对合伙人有给付金钱义务的，甲方有权扣乙方款付给合伙人。对合伙经营未备案者甲方不认可，自行协商解决争议。6、乙方在全面履行完本责任书规定的全部义务，在工程质量经验收合格未发生重大安全事故后交清税金、管理费，付清一切施工债务，搞好项目部内部分配，完成工程保修的前提下，方可有权获得本工程施工经营的全部剩余利润。否则无权获得利润。7、乙方在施工中，必须保证施工工期、质量和安全，必须与工程业主、监理、建设、设计、城建、消防、质检部门积极配合工作，搞好协作关系。凡是发生乙方对甲方、工程业主方、监理、质检、设计、安全等部门，有关施工技术、安全、质量工作的正确指导意见、监督方案和补救措施，无理或者找借口拒绝执行、顶撞、漫骂、殴打工作人员等，造成严重影响的，只要发生一种现象，除依法处理外，甲方有权对乙方扣收3000元以上，30000元以下的违约金，有多少次扣多少次。8、根据权利与义务对当的法制原则，该工程施工经营的全部利润已约定附有条件的归乙方所有，工程发包方与承包方签订的工程施工承包合同规定的全部义务，在甲方指导下，由乙方履行，工程发包方处罚承包方的任何违约金和城建、建设、设计、质检、安全、监理、消防等部门的罚金，均由乙方全部给付，甲方有权代扣代付。9、乙方不得将该工程转包、分包给他人施工经营，否则，甲方有权扣收乙方工程总造价的6%违约金，并解除本责任书，另派队伍施工。乙方对所干工程无权要求甲方计量付款，乙方能举证说明其损失数额特别巨大，按照本责任书第三条第2项执行。第五条 甲方如违反本责任书规定，故意违法干扰乙方正常施工经营管理活动，达到乙方无法施工，造成巨大经济损失的，乙方有权要求甲方赔偿损失。第六条 未经甲方专项授权委托，乙方无权以甲方和甲方主管部门、及甲方下属项目部、工程部、工程处、工程队等名义对外签订工程承包或分包、赊购、租赁建筑材料、劳务、借款、收取业务押金和债务担保等协议。否则视为乙方无法律规定的表见代理权的个人行为，由乙方承担相关全部经济责任，甲方不承担任何责任。第七条 乙方不得以项目部和甲方及主管部门之名义，开展对外欠债活动，如因施工需要，必须由乙方书面申请甲方办理。经甲方出面签订协议，所欠下的外债由乙方清偿。甲方随时有权代扣代付。如乙方的某些行为构成诈骗罪，甲方有权交司法机关处理。第八条 为了打造精品工程，乙方对政府行政部门和工程业主及监理公司的监督检查必须服从，对施工安全整改、施工质量补救、文明施工、双创活动等措施方案必须认真全面执行，达到合格为准。凡是乙方因施工及施工现场经检查不合格，造成政府有关行政部门扣了甲方及其主管部门的安全、质量、文明施工、双创等企业诚信档案不良行为记录诚信分，每扣1分甲方有权扣收乙方1万元违约金。第九条 施工安全责任和工伤事故赔偿安全为了生产，生产必须安全。乙方在施工中必须高度重视安全，必须与甲方签订安全责任书，与施工人员签订安全责任书，对施工人员认真搞好上岗前的安全教育培训工作，制订施工安全措施。严禁违章施工，处处遵守安全操作规程，确保施工安全。如果发生人身伤、残、亡事故，一切政治责任和经济责任由乙方承担，工伤事故人身损害经济赔偿由乙方全部给付。如造成安全部门、建设行政部门罚甲方及主管部门的款，由乙方赔偿给甲方。凡甲方及主管公司因为乙方工地发生事故，遭受了经济损失，甲方有权按损失金额扣收乙方工程款。第十条 乙方出设备、机械、工具、自筹施工所需的垫款、赊购施工建材的性质及其法律关系的特别约定。1、本工程施工所需垫款由乙方备齐属于乙方的义务。由于施工经营的利润附有条件的归乙方所有，甲方不给乙方任何垫资利息。2、乙方垫入本工程的资金，为确保施工用款，只能在付清工人工资、交清管理费和税金，付清材料费、租赁费等工程成本后方可逐步回收。3、因乙方欠借款、材料款、机械设备款、工具款、租赁费等未清偿，造成债权人起诉,甲方及主管部门所受到的经济损失，由乙方在按判决给付金额和期限赔偿，逾期未赔，甲方有权按判决给付金额扣收乙方工程款并按此款加收乙方30%违约金。作为甲方应诉开支补偿，如乙方能主动及时付清债务，使原告及时撤回起诉的，甲方可以酌减扣收违乙方约金。酌减幅度下线不得低于10%。如乙方向债权人提供起诉甲方及其主管部门相关证据、证人或者自己出庭为原告作证，造成甲方及其主管部门败诉经济上受到损失，由乙方7日内赔偿给甲方（含判决书规定的给付金钱本金及利息、诉讼费、执行费、甲方及主管部门代理费、差旅费、误工费、交通费）甲方有权按判决给付总额加其他损失扣收乙方工程款，另收乙方判决给付总额50%违约金。如乙方按判决期限主动履行判决义务和30 日内赔清甲方及主管部门的经济损失，甲方可以减半扣收乙方违约金，甲方将所扣收违约金用来奖励未发生官司的项目部。4、乙方对本工程包工包料、包机械设备、包工程质量、包施工安全、包工期。乙方赊购材料、租机械设备等所拖欠的债务，其买卖协议、货运单、结算清单、欠款条等债权相关文书，凡甲方未加盖企业法人公章就与甲方无关，债务由乙方清偿。由乙方清偿的债务，甲方有权对乙方代扣代付。乙方欠债要求甲方代付的应向甲方写报告，报告必须载明：债权人单位或者个人姓名及住址、联系电话、债务形成经过、产品名称、产品合格证、用途、用何处、用量、规格、型号、数量、单价、总金额、已付多少、尚欠多少、欠款逾期未付有无利息或者违约金，签收人、经手人、证明人、结算人、税收谁交，有无税票、物资进出库等情况，经甲方调查核实认可后，由甲方代扣代付。5、如乙方在清偿债务中，恶意勾结他人编造虚假债权文书，扩大欠款金额诈取工程款，不管此款后来用在何处，甲方有权按乙方违法所得金额的30-50%扣收乙方违约金。6、如乙方利用清偿债务之机弄虚作假，违法侵占工程款数额巨大，情节严重，构成犯罪的交司法机关处理，甲方照样扣收乙方前款规定的违约金。7、乙方自购机械设备视为乙方应尽义务之一，其所有权归乙方所有，甲方不承担任何费用。8、乙方租用架管、模板、扣件等属乙方无钱购货所采取的补救措施，产生的租赁费、租赁财产丢失折价赔偿费属工程经营成本，由获得该工程利润的乙方给付。也可甲方代扣代付。9、本工程施工经营，实行责、权、利分开，包干包断，施工直接责任人在承包经营期间，必须备齐施工所需垫资，不得对外拖欠任何债务，施工经营利润不归企业法人所有，在乙方全面履行应尽义务后，全部利润归乙方实际施工人所有。乙方纯粹是为自己开展经营活动。鉴于甲、乙双方的关系与民法通则第四十三条规定的情况有根本上的区别，甲、乙双方特别约定，凡该工程发生债权人起诉，由获得施工经营利润的乙方以实际施工人个人名义当诉讼被告主体。甲方不承担清偿债务的义务。10、发生乙方应向甲方交行政罚金、违约金、官司赔偿金等，乙方逾期不交时，甲方有权扣收乙方工程款，并有权按逾期金额每月扣收乙方5%的滞纳金。第十一条 管理费交纳标准和给付办法：1、乙方按本工程结算总造价向甲方缴纳 % 管理费（含相关税金）。2、乙方应交纳甲方的管理费，甲方有权在每次转付工程款中按比例优先扣收。第十二条 本责任书履行期间，如乙方发生意外事件，无法继续履行本责任书，经甲方同意后，乙方可以委托其近亲属继续履行本责任书。但继任者必须具备相应能力和资质，保证本责任书目的实现，否则甲方有权决定解除本责任书，从解除本责任书的通知书到达乙方及其家属时，本责任书立即解除。甲方三日内收回工地自己经营或者另成立项目部，因此给乙方造成的损失，由乙方承担。如乙方有证据说明损失金额特别巨大，可按照本责任书第三条第2项执行。第十三条 本责任书签订后，因贯彻执行国家有关政策、文件和政策调整，政府行政主管部门安排爱国卫生、计划生育、双创、文明施工、防病疫等无偿工作属乙方义务，因此使乙方利益受到影响，本责任书仍然有效，甲方不给乙方任何补偿，相关费用由乙方承担。第十四条 未尽事宜，甲、乙双方可订立补充协议，补充协议与本责任书具有同等法律效力，如补充协议等文书与本责任书有不一致的，以后签订的文书为准。第十五条 如甲、乙双方履行本责任书发生争议，协商解决，协商不成，任何一方可向攀枝花市仲裁委员会申请仲裁。第十六条 本责任书与附件一项目工程质量责任书、二项目工程安全生产责任书、三项目工程廉洁协议书、四不准拖欠农民工工资责任书、五补充协议书、六建筑安装工程施工合同补充协议合为一体，共一式三份，甲方持两份，乙方持一份，经乙方签字、甲方盖章后，自乙方开工起至工程竣工、工程保修完，乙方不欠任何施工债务止，对甲、乙双方具有法律约束力。甲 方： 乙 方：甲方代表：年 月 日项目工程质量责任书（项目工程分级管理目标责任书附件之一）甲方：乙方：为认真执行国务院建设工程质量管理条例和建设部工程建设标准强制性条文,进一步加强和提高工程建设质量,严格建设项目监理管理,防止重大质量事故的发生,确保职工和企业财产安全,甲、乙双方共同制订建设工程质量责任书如下：第一条 甲方责任：1、甲方对工程质量有监督指导权，参加施工组织设计中有关保证工程质量措施的制定，并督促实施。2、参加质量检查，质量事故调查分析，全面掌握施工质量情况，提出保证工程质量的措施。3、在施工过程中，发现原材料、半成品不合要求，违反施工程序，不按图纸、规范和规程施工时，有权向乙方提出改进意见，必要时有权决定停工整改。4、积极协助乙方完善各项质量管理制度，坚持分项（隐蔽）工程、分部工程和单位工程的检查验收，参加工程质量评定。第二条 乙方责任：1、乙方应负责该项目的全部工程质量。2、乙方应严格按操作规范进行施工,对发生的一切工程质量责任和经济损失负全部责任。3、乙方必须按照工程设计图纸和施工技术标准组织施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料，随时接受工程质量监督机构的监督检查，对检查发现的质量问题，必须及时补救。4、建立健全施工质量保证体系，严格工序管理，落实质量责任制，编好工程施工组织设计，作好隐蔽工程的质量检查记录，对施工全过程进行质量控制，严防质量事故发生。5、乙方应当建立健全质量教育培训制度，加强对职工的教育培训，使职工牢固树立“百年大计，质量第一”的思想。未经教育培训或者考核不合格的人员，不得上岗作业。6、乙方必须坚持施工中的交接检查、自检和专检工作，对查出的问题立即落实专人整改，决不能留隐患。7、乙方必须制作、收集、保存好施工资料，基础、主体及隐蔽工程的质量验收必须以地质、设计、质监、建设单位的签字认可为准。8、对所有进入施工现场的原材料、构（配）件等建筑用材必须有出厂质量保证书或者产品质量合格证；钢材、水泥、砖、预制空心板等必须进行复检，砂浆、试块、砼试块、钢材焊接要有见证取样，并按规定送检。9、乙方修建的各项工程的砂浆、砼经复检不能满足设计要求，发生质量问题，质监机关采取回弹检测的，甲方有权扣收乙方每次3000元违约金，发生多少次扣多少次，乙方能证明不属自己的责任，而是购买的商品混凝土质量不合格造成的，甲方免扣乙方违约金，并帮助乙方追回质量事故损失。10、乙方对竣工工程的软件资料，根据国家技术和质量档案管理要求，一定要制作、收集齐全，保证正确真实，按一式四份整理成册，作为竣工工程质量合格的档案，并按时归档。第三条 工程质量保证金按本市标准，由乙方交纳给甲方，如乙方交纳有困难，甲方可以在乙方开工后应收工程款中扣收。甲方在工程竣工经验收质量合格并全面履行工程保修义务工程业主满意后，无息退还乙方。1、乙方在施工中发生重大质量事故的各种经济损失由乙方承担，返工由乙方完成，行政管理机关因此对甲方及其主管公司罚款，由乙方承担，甲方有权用质保金交纳，甲方交罚款的收据必须向乙方出示，乙方有权复印。2、工程质量保修由乙方负责，如乙方在工程质量保修期内未按规定进行正常保修，甲方有权派人完成保修任务，实际发生的相关费用由乙方承担，甲方有权在质保金中支付，并按工程业主预留的工程保修金总额的8%扣收乙方违约金。3、如工程业主预留的工程维修金不够扣实际发生维修费和违约金的，甲方有权扣收乙方质保金。第四条 本责任书一式三份，乙方持一份，甲方持两份，经乙方签字、甲方盖章后，从乙方开工起至工程保修完成结清一切帐目前，对甲、乙双方具有法律约束力。甲 方： 乙 方：工程负责人： 项目部负责人：质量监督员： 施 工 员：年 月 日项目工程安全生产责任书（项目工程分级管理目标责任书附件之二）甲方：乙方：为了认真执行安全生产法、消防法、工伤保险条例、建设工程安全生产管理条例，贯彻安全第一、预防为主的方针，加强安全生产监督管理，减少生产安全事故和火灾事故，保障职工生命和财产安全，结合工程施工实际，甲、乙双方共同制定本责任书如下：第一条 甲、乙双方都必须认真学习国家有关安全和工伤保险及消防的法律、法规和条例及各种规范。牢固树立安全第一、安全工作和消防工作大于天的思想，努力抓好建筑施工安全工作和消防工作，为人民做出积极贡献。第二条 乙方必须建立三级安全生产、消防教育培训制度，坚持职工未经安全教育考试合格，不准上岗的原则，乙方必须组织职工学习安全生产和消防的法律、法规以及各种规章制度，增强职工的生产安全大于天和消防工作人人有责的认识，使项目部和全体职工上下一条心，齐抓共管，造成人人重视安全，处处抓好安全，时时管好安全的施工好局面。第三条 乙方必须履行下列安全生产和消防职责：1、制订安全生产和消防安全制度和操作规程；2、实行安全生产、消防安全分工负责制，乙方必须落实施工跟班的安全员和消防员，并书面明确其岗位责任制；3、组织防火、安全检查，及时消除火灾隐患和安全生产事故苗头；4、按照国家有关规定配置施工安全设施、工具和标志，并定期组织检查、维修，确保施工安全设施工具完好使用有效。5、保障疏散人群的安全出口畅通，并设置符合国家规定的消防安全疏散标志。6、制订施工现场灭火和应急疏散预案和安全技术操作规程，乙方一定要对职工做好生产安全技术交底和消防安全交底。第四条 乙方必须为职工配戴劳动保护用品，并督促职工使用。第五条 凡是国家政策规定的职工工伤保险金和其他保险金由乙方交纳；如发生工伤事故和火灾事故，造成职工伤、残、亡，甲方必须积极配合乙方处理受伤害职工的工伤保险待遇，按程序及时办好保险公司理赔。因乙方建筑施工现场安全和消防工作经行政主管部门检查不合格；发生火灾事故、劳动工伤事故，造成行政主管部门对甲方及其上级公司罚款或扣减安全、消防、质量、文明施工等企业诚信档案不良行为记录诚信分的，按甲、乙双方签订的项目工程分级管理目标责任书规定处理。第六条 乙方对工程业主提供的施工图纸必须进行审查，未经公安消防机关同意，不得开工。第七条 国家政策规定的建筑施工安全风险保证金，按国家文件执行，如乙方在施工中发生火灾工伤和生产安全事故工伤未及时处理妥当，甲方有权出面按现行法律和本市文件之规定处理，双方达成的工伤补偿协议和人民法院判决规定给付工伤保险待遇金额，甲方有权直接用乙方交纳的安全风险保证金支付，如因事情放不平，在政策外增加的补助金，甲方必须征得乙方同意。支付的工伤保险赔偿金全部由乙方承担，工程竣工验收合格后，甲方无息退还乙方所剩保证金，如因保证金上缴政府相关部门暂时不能返回甲方的，由甲方催收退还乙方，甲方超过三个月未退，又无国家文件作为不退依据，必须15日内如数赔偿给乙方，甲方赔偿乙方后有权向相关部门追偿。第八条 本责任书一式三份，乙方持一份，甲方持两份，经乙方签字、甲方盖章后，从乙方开工之日起至结清全部帐目前，对甲、乙双方具有同等法律约束力。甲 方： 乙 方：代表签字： 代表签字： 年 月 日项目工程廉洁责任书（项目工程分级管理目标责任书附件之三）甲方：乙方：为加强建设工程承包和施工经营管理，预防经济犯罪，遏止腐败现象的发生，更好的监督和爱护干部，确保工程建设达到“施工安全、工程优良、干部廉洁”的目的。根据国家有关法律、法规及公司有关规章制度，甲、乙双方共同制定工程廉洁责任书如下：第一条 乙方不得以任何借口和方式向甲方人员赠送各种礼品、礼金和有价证券。甲方人员不得以任何借口和方式收受或索要乙方各种礼品、礼金和有价证券。如有发生，由监察机关依法没收非法所得，构成行贿和受贿罪的，移送司法机关审判。第二条 乙方因行贿被纪检、监察、检察机关立案查处的，甲方有权解除项目工程分级管理目标责任书，由此造成的损失均由乙方承担。甲方对乙方做的工程量不计量不付款。第三条 任何一方发现对方有违纪、违法行为，必须及时向纪检、监察机关举报。对不主动报告的有关人员一经查实，视其情节轻重给予法律制裁。第四条 建设工程中允许分包的，必须实行公开、公正、公平竞争，对利用建设工程承包、发包机会行贿、受贿、贪污和弄虚作假、徇私舞弊的违法犯罪行为，要坚决查处。甲、乙双方工程干部必须自觉遵纪守法、秉公办事、尽职尽责，严格按程序办事。如发现违法、犯罪问题，人人有权请建筑行政管理部门给予处理或者向司法机关报案。第五条 本责任书一式三份，乙方持一份，甲方持两份，经乙方签字、甲方盖章后，对本工程廉洁建设具有同等法律约束力。甲 方： 乙 方：甲方代表： 乙方代表： 年 月 日不准拖欠农民工工资责任书（项目工程分级管理目标责任书附件之四）甲方：乙方：为预防和制止建筑行业拖欠农民工工资，切实依法保护农民工合法权益，维护社会稳定，根据攀枝花市建设局、攀枝花市劳动和社会保障局、攀枝花市计委、攀枝花市总工会、攀枝花市房管局、攀枝花市监察局关于预防和制止拖欠建筑业民工工资的通知、（攀建发2003341号）、攀枝花市建设局关于建筑业企业民工工资支付情况月报制度的通知（攀建发20041号）文件的精神，甲、乙双方协商一致，签订责任书如下：第一条 乙方用工，必须与每个职工签订劳务合同和安全责任书；劳务合同必须符合劳动法规定，月工资、计件工资、包干工资标准和发放工资时间必须在合同中明确，由乙方在开工后20天内将劳务合同报甲方盖章，连同职工居民身份证复印件和职工1寸免冠照片各一份由甲方存档。第二条 工资发放监督办法。甲方财务部为乙方施工人员每人办理一个工资卡、工资卡手续费由乙方支付。乙方每月向甲方提供工资发放表，乙方必须在工资表上签名认可职工人数、工资发放金额，甲方审查同意后，委托开户行直接把工资划入每个职工的工资卡。切实依法保护劳动者的合法权益。第三条 如果乙方编制的工资发放表人员和工资金额有误，由乙方承担责任。第四条 如果乙方弄虚作假，扩大工资发放人数和谎报应发工资金额，造成中间差额被乙方非法占有，无论用来干什么，甲方有权如数扣回，并按虚假冒领的总金额的100%处罚乙方违约金。第五条 如乙方在发放工资方面弄虚作假，处罚后重犯，甲方除按前款规定处罚外，有权解除项目工程分级管理目标责任书，乙方