建设工程勘察设计合同管理复习资料.doc

第五章建设工程勘察设计合同管理一、单项选择题【例题1】勘察合同履行中，为了保证勘察工作顺利开展，下列准备工作中属于勘察人的工作是（）。（2008年真题）A.现场地上障碍物的拆除工作B.勘察现场设备机具的布置和架设C.完成通水、通电及道路平整作业D.提供水上作业用船【答案】B【解析】在勘察合同履行管理中，发包人的责任中包括为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件，并承担费用；如不能提供时，应一次性付给勘察人临时设施费。因此，本题中A、C、D均为发包人应完成的工作。而勘察现场设备机具的布置和架设应由施工单位，即勘察单位负责。参见教材P9596。【例题2】工程项目的设计成果完成后，由（）负责组织鉴定、验收和向设计审批部门报批。（2008年真题）A.设计人B.监理人C.审图机构D.发包人【答案】D【解析】设计合同履行管理中，发包人应承担一定的外部协调工作，就包括设计的阶段成果（初步设计、技术设计、施工图设计）完成后，应由发包人组织鉴定和验收，并负责向发包人的上级或有管理资质的设计审批部门完成报批手续。参见教材P98。【例题3】某工程项目的设计合同，设计人提交了初步设计文件并完成了部分施工图设计任务。由于环境影响评价未获得批准，该项目被迫暂停，此时设计合同履行的时间接近合同约定期限的一半，设计工作已完成全部任务的60%。若合同终止，发包人应向设计人支付（）。（2008年真题）A.合同约定设计费的60%B.双倍定金作为赔偿C.合同约定设计费的一半D.合同约定的全部设计费【答案】D【解析】环境影响评价未获得批准导致项目暂停属于发包人的责任，若合同终止，发包人应承担因发包人原因要求解除合同的违约责任，即在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。因此本题不应按照合同的期限考虑，应按照设计人完成的工作量考虑，由于工作量已经超过一半，故应支付合同约定的全部设计费。参见教材P102。【例题4】设计合同履行过程中，属于设计人责任的是（）。（2007年真题）A. 组织对设计文件的审查、鉴定和验收B. 办理设计文件的报批手续C. 选定设计文件依据的设计规范D. 为现场的设计人提供必要的工作条件【答案】C【解析】ABD均为发包人的责任。参见教材P99。【例题5】设计合同的发包人，根据工程实际情况需要修改设计文件时，应按照法定程序进行变更，即（）。（2007年真题）A. 发包人报原审批机关批准，选择设计单位设计B. 由原设计合同承包人完成设计修改C. 发包人经审批机关批准后，自行修改D. 发包人报原审批机关批准，由原设计单位修改后，报有关部门审批【答案】D【解析】修改设计的程序是先报批，再修改，再报批。由原设计单位设计。参见教材P101【例题6】 某建设单位委托设计院承担办公楼设计任务，设计院在完成设计任务30%时，由于某种原因，办公楼项目停建，建设单位向设计院发出终止合同的通知。依据设计合同示范文本的规定，承担解除合同后果责任的方式应为（）。（2007年真题）A. 设计院没收建设单位支付的定金B. 设计院没收建设单位支付的定金，建设单位再支付合同设计费的30%C. 建设单位支付合同设计费的50%D，设计院没收定金，建设单位再支付合同设计费的50%【答案】C【解析】设计工作不足一半的，按一半支付。参见教材P101。【例题7】4.某工程设计合同，双方约定设计费为10万元，定金为2万元。当设计人完成设计工作30%时，发包人由于该工程停建要求解除合同，此时发包人应进一步支付设计人（）。（2006年真题）A.3万元B.5万元C.7万元D.10万元【答案】A【解析】设计工作不足一半，应按一半5万元支付，已交定金2万，所以再补交3万元即可。参见教材P101【例题8】按照建设工程设计合同示范文本规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在1年内项目未开始施工，则设计人（）。（2006年真题）A.不再负责处理有关设计问题B.仍应无偿负责处理有关设计问题C.仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费D.仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更【答案】C【解析】设计人有配合施工的义务。应向施工承包人进行设计交底，如果在1年内项目未开始施工，设计人仍应负责交底工作，但可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费。参见教材P100。【例题9】勘察合同示范文本按照委托勘察任务的不同分为（一）、（二）两个版本，分别适用于（）的委托任务。（2005年真题）A.岩土工程勘察、水文地质勘察B.民用建设工程勘察、其他专业工程勘察C.为设计提供勘察工作、仅限于岩土工程勘察D.要求简单的勘察、要求复杂的勘察【答案】C【解析】版本一适用于为设计提供的勘察工作，包括岩土工程勘察、水文地质勘察、工程测量、工程物探等；版本二仅涉及岩土工程。参见教材P92。【例题10】在设计合同中，计算“设计期限”的开始时间是（）。（2005年真题）A.合同签订日B.设计人收到定金日C.开始设计日D.合同约定的时间【答案】B【解析】设计合同为实践合同，必须以设计人收到定金作为设计开工的标志。参见教材P97。【例题11】设计合同履行过程中，设计审批部门拖延对设计文件审批的损失应由（）。（2005年真题）A.发包人承担B.设计人承担C.双方各自承担D.设计审批部门承担【答案】A【解析】外部协调工作是发包人的责任，一旦由此产生拖延，应由发包人承担责任，注意必须是设计合同的当事人，不能是实际责任人。参见教材P98。【例题12】设计人交付设计文件完成合同约定的设计任务后，发包人从项目预期效益考虑要求增加部分专业工程的设计内容。由于设计人当时承接的设计任务较多，在发包人要求的时间内无力完成变更增加的工作，故发包人征得设计人同意后，将此部分的设计任务委托给另一设计单位完成。变更设计完成并经监理工程师审核后发给承包人施工，但因设计原因出现质量事故，则事故的责任应由（）。A.设计人承担B.承接变更的设计人承担C.设计人与承接变更的设计人共同承担D.承接变更的设计人与监理工程师共同承担【答案】B【解析】发包人经原设计单位同意，可委托其它设计单位修改，由修改单位承担责任，原设计单位不再负责。参见教材P101。【例题13】设计合同示范文本规定，设计合同在正常履行的情况下，（），设计人为合同项目的服务结束，合同终止。A.按设计合同要求，完成设计并提交全部图纸B.按设计合同要求，提交最后一部分图纸，发包人结清全部设计费C.工程施工完成竣工验收工作D.工程通过保修期检验【答案】C【解析】设计合同的终止。工程施工完成竣工验收工作，设计人为合同项目的服务结束。参见教材P98。【例题14】设计合同示范文本规定，方案设计文件的设计深度应能满足（）的需要。A.控制概算B.编制招标文件C.施工图设计D.非标准设备制作【答案】A【解析】设计文件的深度。参见教材P95方案设计满足编制初步设计与控制概算的需要初步设计满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和施工图设计的需要施工图设计满足设备材料采购、非标准件制作和施工的需要【例题15】依据设计合同示范文本，下列有关设计变更中提法不正确的是（）。A.设计人负责对不超出原定范围的内容做出必要的调整补充B.如果发包人确需修改设计时，应首先请设计单位修改，然后经有关部门审批后使用C.发包人原因的重大设计变更造成设计人需返工时，双方需另行协商签订补充协议D.发包人需要委托其他设计单位完成设计变更工作，需经原设计人书面同意【答案】B【解析】设计变更。B顺序错误，应先经有关部门审批后，再由原设计单位修改。参见教材P101。【例题16】设计合同中约定的费用为估算设计费，需按批准的（）核算设计费。A.扩大的初步设计概算B.施工图预算C.投资估算算D.初步设计概算【答案】D【解析】本题考查的是设计费的核算。如果合同约定的费用为估算设计费，双方在初步设计审批后，需按批准的初步设计概算核算设计费，工程建设期间概算调整，则设计费也作相应调整。参见教材P100。【例题17】为了保证勘察、设计合同的内容完备、责任明确、风险责任分担合理，建设部和国家工商行政管理局在（）年颁发了建设工程勘察合同示范文本和建设工程设计合同示范文本。A. 2000B. 2001C. 2002D. 2003【答案】A【解析】本题考查的是勘察设计合同示范文本颁发的时间。勘察设计合同示范文本颁发的时间是2000年。参见教材P92。【例题18】设计合同约定于某日发包人向设计人提供设计依据文件和相关资料。在实际实施过程中，发包人提供相关文件和资料延迟了13日，则设计人（）。A. 可以重新确定提交设计文件的时间B. 交付设计文件的时间顺延13天C. 可以要求终止合同D.可以主张追究发包人违约责任【答案】B【解析】本题考查的是发包人向设计人提交设计依据文件和相关资料。发包人向设计人提交设计依据文件和相关资料超过规定期限15天以内的，设计人规定的交付设计文件时间相应顺延。参见教材P98【例题19】某工程项目，发包人未能给勘察人员提供必要的生活条件而造成了窝工，发包人支付给勘察人的窝工费金额应当按照（）计算。A.估算平均工日产值B.概算平均工日产量C.预算平均工日产量D.实际平均工日产值【答案】C【解析】本题考查的是发包人违约。发包人未能给勘察人员提供必要的生活条件而造成的停工、窝工或来回进出场地，发包人付给勘察人停工、窝工费金额按照预算的平均工日产值计算。 参见教材P97【例题20】依据设计合同示范文本规定，下列有关设计错误后果责任的说法中，不正确的是（）。A.由于设计人错误造成损失应免收直接受损部分的设计费B.损失严重的应向发包人支付赔偿金C.累计赔偿总额不应超过设计费用总额D.赔偿责任按工程实际损失的百分比计算【答案】C【解析】本题考查的是设计人的违约责任。由于设计人错误造成工程质量事故损失，设计人除了采取补救措施外，应免收直接受损部分的设计费，损失严重的应向发包人支付赔偿金，赔偿责任按工程实际损失的百分比计算。参见教材P102。二、多项选择题【例题1】工程设计合同签订后，设计人承接的设计任务工作范围和内容发生变动，应遵循的原则包括（）。（2008年真题）A.在原定设计范围内的内容，经发包人同意，设计人可以进行必要的修改和调整补充B.设计人进行设计交底时，监理人提出的设计变更要求，经过设计人进行修改后即可交付施工C.经过批准的设计文件需要修改，发包人先报经原审批机关批准，再委托原设计人修改D.经过修改的设计文件，发包人应重新向设计管理部门报批E.施工承包人在其设计资质许可的范围内可以自行修改施工图设计【答案】ACD【解析】设计合同的变更，通常指设计人承接工作范围和内容的改变。按照发生原因的不同，一般可能涉及以下几个方面的原因。1.设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要的调整补充。（选项A正确）2.发包人、施工承包人、监理人均不得修改建设工程勘察、设计文件。如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察、设计文件时，应当首先报经原审批机关批准，然后由原建设工程勘察、设计单位修改。经过修改的设计文件仍需按设计管理程序经有关部门审批后使用。（选项C、D正确，选项B、E错误）。参见教材P101。【例题2】建设工程设计合同示范文本中，发包人委托的设计任务可以包括（）。（2007年真题）A. 项目建议书B. 初步设计C. 技术设计D. 产品设计E. 施工图设计【答案】BCE【解析】包括三个设计阶段。参见教材P99。【例题3】在建设工程设计合同的履行中，属于发包人责任的有（）。（2006年真题）A.对勘察资料的正确性负责B.提供设计人在现场的工作条件C.设计成果完成后向设计审批部门办理报批手续D.完成施工中出现的设计变更E.负责设计人与承包人的工作协调【答案】ABC【解析】D属设计单位责任。E非外部工作协调，一般可由监理负责。参见教材P98。【例题4】在设计合同履行过程中，设计人的责任包括（）。（2005年真题）A.按时提供设计依据文件和基础资料B.施工图设计完成后，组织鉴定和验收C.负责审查外商提供的设计资料D.保证设计质量E.设计交底【答案】CDE【解析】AB发包人的责任。参见教材P99。【例题5】我国颁布建设工程勘察合同示范文本和建设工程设计合同示范文本的目的是为了保证勘察、设计合同（）。（应试指南P100【例4多选题】）A. 内容完备B. 责任明确C. 风险责任分担合理D. 经济合理E. 技术可行【答案】ABC【解析】本题考查的是勘察设计合同文件。为了保证勘察、设计合同的内容完备、责任明确、风险责任分担合理，建设部和国家工商行政管理局在2000年颁布了两个文本。参见教材P92。【例题6】下列对设计人员设计错误的处理，正确的是（）。（应试指南P106【例4多选题】）A.由于设计人员错误造成损失，设计人应负责采取补救措施，应免收直接受损失部分的设计费B.由于设计人员错误造成损失，设计人采取补救措施的，设计费不变C.损失严重的，应向发包人支付赔偿金D.范本中规定赔偿责任按工程实际损失的百分率计算，写入相关条款E. 赔偿金累计总额应不超过设计费用【答案】ACD【解析】本题考查的是设计人员错误造成工程质量事故损失。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的，还应根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金。范本中要求设计人的赔偿责任按工程实际损失的百分比计算；当事人双方订立合同时，需在相关条款内具体约定百分率的数额。参见教材P102。【例题7】设计合同示范文本规定，发包人应向设计人提供的设计依据文件和资料包括（）。A.经批准的可行性研究报告B.设计依据的标准C.城市规划许可文件D.限额设计要求E.工程勘察资料【答案】ACE【解析】设计合同中发包人提供的资料有：设计依据文件和资料、批准的可研报告和项目建议书、规划许可文件、工程勘察资料、设计要求、工程的范围和规模、限额设计的要求、设计依据的标准等。参见教材P94。【例题8】按照设计合同示范文本的规定，在设计合同的履行中，发包人要求终止或解除合同，后果责任包括（）。A.设计人未开始设计工作的，退还发包人已付的定金B.设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付定金C.设计工作不足一半时，按该阶段设计费的一半支付设计费D.设计工作超过一半时，按该阶段设计费的全部支付设计费E.设计工作超过一半时，按实际完成的工作量支付设计费【答案】BCD【解析】参见教材P102。【例题9】设计合同示范文本规定，方案设计文件的设计深度要求包括（）。A.设计标准可以高于国家规范的规定，发包人也可以要求设计人设定标准B.方案设计文件应当满足编制初步设计文件和控制概算的需要C.初步设计文件应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件需要D.施工图设计文件应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要，并注明建设工程合理使用年限E.施工图设计文件应当满足设备材料采购、标准设备制作和施工的需要，并注明建设工程合理使用年限【答案】BCD【解析】本题考查的是勘察设计合同。设计合同示范文本规定，方案设计文件的设计深度要求包括：设计标准可以高于国家规范的强制性规定，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计；方案设计文件应当满足编制初步设计文件和控制概算的需要；初步设计文件应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件需要；施工图设计文件应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要，并注明建设工程合理使用年限。参见教材P95。【例题10】下列关于设计期限的说法，正确的是（）。A.设计期限是合同约定的交付设计文件的时间B.设计期限不包括由于非设计人的原因，经过双方补充协议确定应顺延的时间之和C.因不可抗力影响，设计应顺延D.因非设计人的原因影响，设计期限应顺延E.因发包人应承担责任的事件对设计进度的干扰的影响，设计期限不应顺延【答案】CD【解析】本题考查的是设计期限。设计期限是判定设计人是否按期履行合同义务的标准，除了合同约定的交付设计文件（包括约定分次移交的设计文件）的时间外，还可能包括由于非设计人应承担责任和风险的原因，经过双方补充协议确定应顺延的时间之和，如设计过程中发生影响设计进展的不可抗力事件；非设计人原因的设计变更；发包人应承担责任的事件对设计进度的干扰等。参见教材P97。【例题11】初步设计阶段的工作任务包括（）。A.总体设计B.方案设计C.编制初步设计文件D.设备设计E.结构设计【答案】ABC【解析】本题考查的是初步设计阶段的工作任务。包括：总体设计（大型工程）；方案设计（建筑设计、工艺设计、进行方案比选）；编制初步设计文件（完善选定的方案，分专业设计并汇总，编制说明与概算，参加初步设计审查会议，修正初步设计）。参见教材P99。【例题12】在设计合同中，下列哪些情况属于发包人的违约责任（）。A.发包人延误支付（逾期1天，应承担支付金额0.2%的违约金）B.审批工作的延误C.因发包人原因要求解除合同D.设计错误E.发包人延误支付（逾期1天，应承担支付金额0.1%的违约金）【答案】ABC【解析】本题考查的是发包人的违约责任。包括：发包人延误支付（逾期1天，应承担支付金额0.2%的违约金），审批工作的延误，因发包人原因要求解除合同。参见教材P102。【例题13】发包人应提供的勘察依据文件和资料包括（）。A.提供本工程批准文件（复印件）及用地、施工、勘察许可等批件（复印件）B.提供城市规划许可文件C.提供工程勘察任务委托书和建筑总平面布置图D.提供勘察工作范围已有的技术资料和工作范围的地形图E.提供地震安全性评价和环境评价【答案】 ACDE【解析】本题考查的是发包人应提供的勘察依据文件和资料。包括：提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）；提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图；提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料；提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电信电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图；其他必要的相关资料。参见教材P93。【例题14】按照设计合同示范文本有关违约责任规定，下列描述中不正确的是（）。A.发包人延误支付设计费，设计人可暂停下一阶段设计工作B.设计完成后，所设计的合同项目停建，发包人应支付全部设计费C.合同生效后，设计人刚刚开始工作，发包人即宣布解除合同，此时违约处理限于定金不退还D.设计人原因延误提交设计文件，每延误一天减收该项目2%设计费E.设计工作完成超过合同约定一半时，发包人要求解除合同，应该支付该阶段的全部设计费【答案】ACD【解析】本题考查的是勘察设计合同违约责任。是一道综合题，包括发包人的违约责任和勘察、设计人的违约责任。A选项：发包人不按合同规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期1天，应承担支付金额2的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延，逾期30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人；C选项：应该赔偿设计人50%设计费，因为设计工作已经开始；D选项：应该为2。参见教材P102。【例题15】设计合同示范文本中，适用于民用建设工程设计的合同，其主要条款包括（）。A.委托设计任务的范围和内容B.发包人应提供的有关资料和文件C.项目投资要求D.双方的责任E.工程用地规划【答案】ABD【解析】本题考查的是勘察设计合同。建设工程设计合同（一）适用于民用建设工程设计的合同，主要条款有：订立合同依据的文件；委托设计任务的范围和内容；发包人应提供的有关资料和文件；设计人应交付的资料和文件；设计费的支付；双方责任；违约责任；其他。参见教材P93。【例题16】根据建设工程勘察合同示范文本的规定，发包人配合勘察人开展勘察工作的义务包括（）。A.办理施工许可证B.拆除地下障碍物C.平整施工现场D.挖好排水沟渠E.接通水源电源【答案】BCDE【解析】本题考查的是发包人配合勘察人开展勘察工作的义务。发包人配合勘察人开展勘察工作的义务包括：落实土地征用、青苗补偿；拆除地上地下障碍物；处理施工扰民及影响正常施工的有关问题；平整施工现场；修好通行道路、接通水源、电源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等。参见教材P94。第六章建设工程施工合同管理一、单项选择题【例题1】某施工合同履行中，发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理，都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款，但乙并未获得发包人法定代表人的书面授权。工程竣工结算时，甲对乙确认的其中几项进度款提出异议。此时，对已支付的工程款（）。（2008年真题）A.经乙签字的均无效，全部由甲重新确认B.经甲确认的有效，甲不予确认的无效C.经乙签字的全部有效D.需委托造价管理部门确定【正确答案】B【答案解析】乙的行为属于无权代理行为，即乙的行为没有代理权而以甲的名义进行民事、经济活动。无权代理包括以下几种情况：（1）没有代理权而为代理行为；（2）超越代理权限为代理行为；（3）代理权终止为代理行为。乙属于超越代理权限为代理行为。对于无权代理行为，被代理人可以根据无权代理行为的后果对自己有利或不利的原则，行使“追认权”或“拒绝权”。行使追认权后.将无权代理行为转化为合法的代理行为。参见教材P8。【例题2】下列施工合同文件中，解释顺序优先的是（）。（2008年真题）A.中标通知书B.投标书C.施工合同专用条款D.规范【正确答案】A【答案解析】在协议书和通用条款中规定，对合同当事人双方有约束力的合同文件包括签订合同时已形成的文件和履行过程中构成对双方有约束力的文件两大部分。其中订立合同时已形成的文件包括：（1）施工合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标书及其附件：（4）施工合同专用条款；（5）施工合同通用条款；（6）标准、规范及有关技术文件；（7）图纸；（8）工程量清单；（9）工程报价单或预算书。通用条款规定，上述合同文件原则上应能够互相解释、互相说明。但当合同文件中出现含糊不清或不一致时，上面各文件的序号就是合同的优先解释顺序。因此本题解释顺序最优先的应是中标通知书。参见教材P110。【例题3】某施工合同履行过程中，承包人发现由于公路管理部门的责任，连接施工场地与国道之间的道路不符合招标文件中说明的条件，则承包人由此增加的费用应由（）承担。（2008年真题）A.公路管理部门B.承包人C.发包人D.承包人与发包人共同【正确答案】C【答案解析】通用条款规定开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要交通干道，保证施工期间的畅通，满足施工运输的需要属于发包人应完成的工作。因此本题属于发包人义务没有做到，应由发包人承担相应费用。参见教材P111。【例题4】某施工合同履行过程中，由承包人负责设计的图纸，经工程师审核签认后使用。一旦由于设计质量缺陷给工程造成损失，则该损失应由（）承担。（2008年真题）A.发包人B.工程师C.承包人D.发包人与承包人共同【正确答案】C【答案解析】对于由承包人设计的图纸，包括部分由承包人负责设计的图纸，应在合同约定的时间内将按规定的审查程序批准的设计文件提交工程师审核，经过工程师签认后才可以使用。但工程师对承包人设计的认可，不能解除承包人的设计责任。因此，造成损失应由承包人承担。参见教材P113。【例题5】施工合同履行过程中，由承包人采购的材料，使用前已按工程师的要求进行了抽检试验并表明质量合格。投入使用后，工程师发现由于材料原因已完工程的质量不符合标准要求，工程师要求拆除重做。则下列关于损失承担的表述中，正确的是（）。（2008年真题）A.费用由承包人承担，由此延误的工期不予顺延B.费用由承包人承担，由此延误的工期可以顺延C.费用由发包人承担，由此延误的工期不予顺延D.费用由发包人承担，由此延误的工期可以顺延【正确答案】A【答案解析】在材料和设备的使用前检验中，对于承包人负责采购的材料和设备在使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。但不论何时，工程师一经发现质量达不到约定标准的工程部分，均可要求承包人返工。因承包人的原因达不到约定标准，由承包人承担返工费用，工期不予顺延。参见教材P116。【例题6】某建设项目施工过程中，现场有甲、乙两个分别承包的施工单位同时进行施工。当甲受到乙施工干扰时，甲受到的损失应（）。（2008年真题）A.向发包人索赔B.向乙施工单位索赔C.向监理单位索赔D.自行承担【正确答案】A【答案解析】同时在现场的几个独立承包人之间出现施工交叉干扰属于协调管理的原因，应由发包人承担责任。同时，由于索赔关系是建立在合同关系的基础之上的，承包人只与发包人有合同关系，因此甲承包人应向发包人索赔。参见教材P119。【例题7】某施工合同履行过程中，经工程师确认质量合格后已隐蔽的工程，工程师又要求剥露重新检验。重新检验的结果表明质量合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是（）。（2008年真题）A.发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延B.发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延C.承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延D.承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延【正确答案】B【答案解析】无论工程师是否参加了验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验。承包人接到通知后，应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。重新检验表明质量合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期；检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。参见教材P118。【例题8】施工合同履行过程中，因工程所在地发生洪灾所造成的损失中，应由承包人承担的是（）。（2008年真题）A.工程本身的损害B.因工程损害导致的第三方财产损失C.承包人的施工机械损坏D.工程所需清理费用【正确答案】C【答案解析】洪灾属于不可抗力，施工合同范本通用条款规定，合同约定工期内发生的不可抗力，因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；（选项A、B）（2）承发包双方人员的伤亡损失，分别由各自负责；（3）承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；（选项C）（4）停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担； （5）工程所需清理、修复费用，由发包人承担；（选项D）（6）延误的工期相应顺延。因此本题选择C。参见教材P124。【重点难点】发生不可抗力的赔偿 发包方承担的项目承包方承担的项目工程本身的损害因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失运至施工场地用于施工的材料和待安装设备的损害发包方人员的伤亡损失停工期间应工程师要求留在现场的承包人的管理保卫人员的费用工程所需的清理、修复费用承包方人员伤亡损失承包人的机械损坏及停工损失【例题9】某施工合同履行过程中，承包人提出使用专利技术，工程师同意。则下列关于申报手续和费用承担的表述中，正确的是（）。（2008年真题）A.发包人办理申报手续并承担费用B.发包人办理申报手续，承包人承担费用C.承包人办理申报手续，发包人承担费用D.承包人办理申报手续并承担费用【正确答案】D【答案解析】在施工合同履行过程中，若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工，应首先取得工程师认可，然后由承包人负责办理申报手续并承担有关费用。如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工，应负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用。参见教材P117。【例题10】施工合同履行过程中，发现在有放射、毒害性环境中施工时，承包人准备采取的相应安全防护措施（）。（2008年真题）A.需经工程师认可，费用由承包人承担B.需经工程师认可，费用由发包人承担C.不需工程师认可，费用由承包人承担D.不需工程师认可，费用由发包人承担【正确答案】B【答案解析】对于实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工，及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前14天内以书面形式通知工程师，并提出相应的防护措施。经工程师认可后实施，由发包人承担安全防护措施费用。参见教材P125。【例题11】某工程竣工验收阶段，承包人于3月1日向工程师送交了竣工验收报告，发包人于3月15日组织生产设备启动试车检验，3月18日试车完毕后发包人、承包人、工程师和设计代表在试车记录上签字确认质量合格，工程师于3月20日签发工程移交证书。则承包商的实际竣工日应为（）。（2008年真题）A.3月1日B.3月15日C.3月18日D.3月20日【正确答案】A【答案解析】在竣工时间的确定中，工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。这个日期的重要作用是用于计算承包人的实际施工期限，与合同约定的工期比较是提前竣工还是延误竣工。参见教材P127。【例题12】某项目施工需要办理爆破作业的批准手续，但没有及时获得批准，给承发包双方都造成一定损失，则（）。（2007年真题）A. 承包人的损失都由发包人承担B. 发包人的损失都由承包人承担C. 双方的损失各自承担D. 双方的损失都由审批部门承担【正确答案】A【答案解析】办理对外手续是发包人的义务。手续办理不妥应由发包人承担责任。参见教材P111。【例题13】某工程项目的承包人具有设计资质。承包人将完成的设计文件按规定的审查程序获得批准后提交监理工程师审核，经监理工程师签认后承包人按图纸施工。施工中发现由于设计计算错误，已经施工的部分工程需要拆除，设计文件必须修改。则该事件的损失应由（）。（2007年真题）A.审查单位与监理单位共同承担B.承包人与审查单位连带承担C.承包人全部承担D.承包人承担设计损失，发包人承担施工损失【正确答案】C【答案解析】因承包人具有设计资质并合法地承担了设计任务，则设计错误引起的责任应由承包人承担。工程师对承包人设计的认可，不能解除承包人的设计责任。参见教材P113。【例题14】某工程，设计图纸由发包人提供，承包人要求增加施工合同专用条款约定份数以外的图纸，则（）。（2007年真题）A.由发包人复制，复制费用发包人承担B.由发包人复制，复制费用承包人承担C.由承包人复制，复制费用承包人承担D.由承包人复制，复制费用发包人承担【正确答案】B【答案解析】承包人要求增加图纸套数，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。参见教材P113。【例题15】某施工项目由于拆迁工作延误不能按约定日期开工，监理工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间，则发包人（）。（2007年真题）A.无须赔偿承包人损失，工期也不顺延B.无须赔偿承包人损失，工期应予顺延C.应当赔偿承包人损失，工期应予顺延D.应当赔偿承包人损失，工期不予顺延【正确答案】C【答案解析】非承包人原因造成的实际时间拖延，发包人必须既赔偿损失，又顺延工期。参见教材P120。【例题16】某施工合同约定钢材由发包人供应，但钢材到货时发包人与监理工程师都没有通知承包人验收，供应商就将钢材卸货于施工现场。在使用前发现钢材数量出现较大短缺，这一钢材损失应由（）承担。（2007年真题）A.承包人B.钢材供应商C.监理单位D.发包人【正确答案】D【答案解析】材料设备的到货验收，发包人与承包人必须参与。如没有进行验收，材料出现问题谁供货谁承担责任。参见教材P115。【例题17】某施工合同约定，建筑材料由发包人供应。材料使用前需要进行检验时，检验由（）。（2007年真题）A.发包人负责，并承担检验费用B.发包人负责，检验费用由承包人承担C.承包人负责，并承担检验费用D.承包人负责，检验费用由发包人承担【正确答案】D【答案解析】无论材料由哪一方供应，具体的检验工作均由承包人完成，检验的费用是谁供货谁承担。参见教材P116。【例题18】在一个施工现场有甲、乙两个独立承包人同时施工，由于施工出现交叉干扰，致使甲、乙分别受到一定损失，总监理工程师向甲发出了暂停施工指令，则（）。（2007年真题）A.甲、乙都应向发包人索赔B.甲、乙分别承担对方的损失C.甲、乙分别承担各自的损失D.甲的损失由发包人承担，乙的损失自行承担【正确答案】A【答案解析】工程的所有外部协调工作均是发包人的责任。如现问题带来损失，甲乙双方均应向发包人索赔。参见教材P111。【例题19】某施工合同约定承包工程应于10月20日竣工。9月中旬发现，因承包人的施工管理不严格，导致实际进度滞后于计划进度。承包人按工程师要求修改了进度计划，竣工日期推迟到10月30日。该进度计划得到工程饰的确认，则（）。（2007年真题）A.如果通过赶工在10月20日竣工，可获提前竣工奖励B.如果通过赶工在10月20日竣工，不能获提前竣工奖励C.如果在10月25日竣工，既不获得奖励，也不承担拖期赔偿责任D.如果在10月30日竣工，不需承担拖期赔偿责任【正确答案】B【答案解析】工期是不能修改的，依然是10月20日，所以A只能算正常竣工，没有奖励；C、D10月25、30日竣工，要承担拖期责任。工程师不对确认承包人进度计划承担责任，如果修改后的进度计划不能按期完工，仍应承担违约责任。参见教材P119。【例题20】某施工项目在有放射性污染的环境中施工，则（）。（2007年真题）A.防护措施由发包人完成，费用也由发包人承担B.防护措施由发包人完成，费用由承包人承担C.防护措施由承包人完成，费用也由承包人承担D.防护措施由承包人完成，费用由发包人承担【正确答案】D【答案解析】实施爆破作业、在放射、毒害性环境中施工，以及使用毒害性、腐蚀性物品施工，防护措施由承包人完成，由发包人承担安全防护费用。参见教材P125。【例题21】施工合同履行中，发包人拖欠工程结算款，在收到竣工结算报告及结算资料56天内仍不支付，则承包人（）。（2007年真题）A.无权对该工程主张任何权利B.无权申请人民法院拍卖该工程，但可主张该工程所有权C.可以申请人民法院拍卖该工程，承包人优先受偿D.可以留置该工程【正确答案】C【答案解析】此时有两个选择，其一是承包人与发包人协议将该工程折价，其二是由承包人向法院申请依法拍卖工程，承包人优先受偿。参见教材P129。【例题22】某工程项目保修期内发现存在质量缺陷，监理单位出具了鉴定结论。发包人认为承包人不具有维修能力，直接联系维修公司进行了维修，则维修费用应由（）承担。（2007年真题）A.发包人B.监理单位C.承包人D.维修公司【正确答案】A【答案解析】在保修期、保修范围之内，如承包人在接到发包人的保修通知起7天内不派人保修，发包人可以委托其他人修理，费用由承包人承担。必须超期才可以另行委托。参见教材P128。【例题23】某施工合同履行过程中，因施工需要临时中断道路交通，发包人委托承包人办理申请批准手续。因工程所处路段交通流量大，全天中断交通的要求未获批准，承包人只能在夜间断续施工，则由此造成的承包人损失应由（）。（2006年真题）A.发包人赔偿，延误的工期顺延B.发包人赔偿，延误的工期不予顺延C.自己承担，延误的工期顺延D.自己承担，延误的工期不予顺延【正确答案】A【答案解析】办理对外的手续是发包人的义务，委托承包人办理未成，后果也应由被代理人发包人承担。此事应定性为非承包人原因，所以要由发包人赔偿，工期顺延。参见教材P111。【例题24】按照施工合同示范文本的规定，工程师接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果工程师没有在约定时间内予以确认或提出修改意见，则视为（）。（2006年真题）A.工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任B.工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任C.工程师未确认，承包人应修改进度计划D.工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步指示【正确答案】B【答案解析】如工程师逾期不确认承包人提出的进度计划，视为已经同意。但是工程师的认可不免除承包人的对进度计划本身缺陷所应承担的责任。参见教材P113P114。【例题25】某施工合同履行时，因施工现场尚不具备开工条件，已进场的承包人不能按约定日期开工，则发包人（）。（2006年真题）A.应赔偿承包人的损失，相应顺延工期B.应赔偿承包人的损失，但工期不予顺延C.不赔偿承包人的损失，但相应顺延工期D.不赔偿承包人的损失，工期不予顺延【正确答案】A【答案解析】使施工现场具备开工条件是发包人的义务。所以由发包人承担责任。参见教材P111。【例题26】某工程项目施工中，发包人供应的材料经过承包人检验通过后用于工程。后来发现部分工程存在缺陷，原因属于材料质量问题，该部分工程需拆除重建，则（）。（2006年真题）A.承包人承担返工费用，工期不予顺延B.承包人承担返工费用，工期给予顺延C.发包人承担追加合同价款，工期不予顺延D.发包人承担追加合同价款，工期给予顺延【正确答案】D【答案解析】谁采购的材料谁要负责到底，即使经过对方的检验也不能免除责任。参见教材P115。【例题27】某施工合同约定由发包人负责采购的水泥，使用前进行约定的性能检验，应由（）。（2006年真题）A.工程师负责检验，发包人承担检验费用B.工程师负责检验，承包人承担检验费用C.承包人负责检验，发包人承担检验费用D.承包人负责检验，承包人承担检验费用【正确答案】C【答案解析】无论谁采购的材料，使用前检测一定是由承包人检测，但费用谁采购谁负担。参见教材P116。【例题28】在施工中，承包人按照经过工程师批准的施工方案施工导致事故，所发生的费用应由（）承担。（2006年真题）A.发包人B.承包人C.工程师D.发包人和承包人共同【正确答案】B【答案解析】工程师对承包人施工方案、进度计划等的认可，不免除承包人的由于方案、计划自身缺陷所应承担的责任。参见教材P113。【例题29】某施工项目保修期内，发现存在涉及结构安全的质量问题，则修复方案应当由（）提出。（2006年真题）A.发包人B.设计单位C.承包人D.监理单位【正确答案】B【答案解析】保修期内，如涉及结构安全的质量问题，应立即向当地建设行政主管部门报告，由原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，由承包人实施保修。参见教材P128。【例题30】按照施工合同示范文本的规定，施工合同终止的条件是（）。（2006年真题）A.工程验收通过B.承包人送交了竣工验收报告C.办理完移交工程手续D.发包人支付了竣工结算款【正确答案】C【答案解析】承包人在收到竣工结算价款后14天内将竣工工程交付发包人，施工合同即告终止。顺序是B-A-D-C。参见教材P128。【例题31】依据施工合同示范文本的规定，由发包人采购材料交付承包人保管时，下列表述中正确的是（）。（2006年真题）A.材料运抵施工现场后，工程师与发包人共同清点B.到货材料的种类与合同约定不符，承包人应该代为调剂串换C.供货商延误到货影响施工时，发包人应赔偿承包人的损失D.到货材料数量多于合同的约定时，承包人应将多余部分运出工地【正确答案】C【答案解析】A必须是甲乙双方共同清点，工程师可以代表发包人，所以这两方验收只相当于一方验收。B与约定不符，谁采购谁负责调剂串换。D多于约定时，谁采购谁负责运出工地。参见教材P115P116。【例题32】某施工合同约定设备由承包人负责采购，因设备制造原因试车达不到验收要求，则应由（）。（2006年真题）A.承包人承担相关费用，工期不予顺延B.承包人承担相关费用，工期相应顺延C.设备制造商承担相应费用，工期不予顺延D.设备制造商承担相应费用，工期相应顺延【正确答案】A【答案解析】设备采购，依然是谁采购谁承担质量责任，注意同样是由施工合同双方当事人之一来承担，不是由直接的责任方承担。参见教材P125。【例题33】依据施工合同示范文本规定，因承包人的原因不能按期开工，（）后推迟开工日期。（2005年真题）A.需承包人书面通知工程师B.应经建设行政主管部门批准C.应经工程师批准D.需承包人书面通知发包人【正确答案】C【答案解析】承包人原因要求的延期开工，应在开工日前7天，以书面形式向工程师提出理由和要求。参见教材P114。【例题34】施工中需要使用专利技术及特殊工艺时，按照施工合同示范文本的规定，如果是（）。（2005年