黄河龙口水利枢纽工程.doc

黄河龙口水利枢纽工程消防设备采购及安装工程施工合同文件合同编号：LKG203-200703-012-000703-012-01-0157发包人：黄河万家寨水利枢纽有限公司承包人：山西宏鑫消防工程有限公司签订时间：2008年 7月 日签订地点：山西省太原市 目 录第一章 合同协议书第二章 合同条款第三章 工程量清单及价格表第四章 技术条款第五章 澄清函 第一章 合同协议书黄河龙口水利枢纽工程消防设备采购及安装工程合同协议书合同编号：LKG203-200703-012-000703-012-01-0157黄河万家寨水利枢纽有限公司（以下称发包人）通过招标方式将黄河龙口水利枢纽工程消防设备采购及安装工程的招标合同授予山西宏鑫消防工程有限公司（以下称承包人）。为此，双方于 2008年 4 月签订了本合同协议书，本合同总金额为人民币（大写）:伍佰肆拾伍万贰仟玖佰陆拾贰元整（5452962元）。1.下列文件是本合同协议的组成部分，并具有同等的法律效力：合同协议书（含补充协议）中标通知书履约保函法人授权委托书合同条款合同洽谈纪要技术条款招标文件及其澄清文件投标文件及其澄清文件图纸及附件（包括所有在投标期内，发包人书面提出的追加图纸、协议、详细说明和其他文件）设计审查、协调等会议纪要和经双方确认进入合同的其他文件。上述文件相互矛盾时，以日期为后的文件为准。2.承包人保证按照本协议书第1条所列全部文件的规定进行工作，承担上述文件规定的承包人的全部责任和义务。3.发包人保证按照合同规定付款并承担合同规定的发包人的全部义务和责任。4.合同任何一方未能取得另一方同意，不得将合同的任何权利和义务转让给第三方。5.本协议经合同双方的法定代表人或授权代表签字，并分别加盖本单位公章后生效。6.本合同一式壹拾贰份。其中正本贰份，双方各执壹份；副本壹拾份，发包人执捌份，承包人执贰份。7.合同有效期本合同在双方完成上述文件规定的全部责任和义务后失效。发包人：黄河万家寨水利枢纽有限公司（加盖公章）承包人：山西宏鑫消防工程有限公司（加盖公章）法定代表人或授权代表签字:法定代表人或授权代表签字:地址：太原市西肖墙2号地址：太原市旱西门街25号（中保大厦303）开户行：建行河曲支行 开户行：太原市农行漪汾街分理处账号：14001687408059666666账号：148001040005473邮编：030002邮编：030002传真真系电话系电话系人：冯栓江联系人：母权期：2008年7月日期：2008年7月 第二章 合同条款2.1定义2.1.1发包人：黄河万家寨水利枢纽有限公司，即建设单位。2.1.2承包人：是指与发包人签订合同的中标单位。2.1.3工程设计单位：中水北方勘测设计研究有限责任公司。2.1.4监理工程师：是指中水东北勘测设计研究有限责任公司，受发包人委托对本招标文件涉及的合同实施监理。2.1.5合同：是指本文件及其附件中的所有部分。2.1.6合同价格：是指合同中规定的金额，是发包人应支付承包人全面履行合同规定的一切责任和义务的合同金额。2.1.7生效日期：是指本合同所规定的合同的生效日期。2.1.8合同设备：是指承包人按照合同规定提供和完成的机器、仪器、装置、材料，以及所有物品。2.1.9技术资料：是指合同设备及其与电站相关的设计、制造、监造、试验、安装、调试、验收、试运行和技术指导等文件（包括图纸、各种文字说明、标准、各种软件），和用于电站正常运行和维护的文件。2.1.10货物：合同设备和技术资料的统称。2.1.11技术服务：是指由承包人提供的与本合同设备有关的工程设计、设备制造监理、试验、土建、安装、调试、验收、试运行、运行时相应的技术指导、技术配合、技术培训等全过程的服务。2.1.12安装现场：是指龙口水利枢纽工程工地，包括厂房、预装现场及发包人指定的地点。2.1.13设备缺陷：是指承包人提供的本合同设备（包括部件、原材料、元器件等）达不到本合同规定的使用要求或国家现行标准的规定。2.3承包范围本合同承包范围包括下列各项设备材料的采购、安装、整体联动调试、试运行、质量监督、检测、验收、消缺处理，直至竣工移交给发包人的全部工作，并承担消防设备采购及安装的设计审查联络、协调会。负责组织龙口水利枢纽消防工程（包括由其他承包单位完成的消防工程）通过政府职能部门的报审、验收和办理相关验收证书，参加本工程的竣工验收。（1）消火栓系统设备采购及安装；（2）气体灭火系统设备采购及安装；（3）灭火器等消防器材采购及安装；（4）通风及防排烟系统设备采购及安装；（5）主变压器消防设备采购及安装；（6）火灾报警及消防联动系统设备采购及安装。本合同主要工作内容为消防设备的采购和安装，包括主、副厂房、GIS室和绝缘油库等枢纽范围内的建筑物内配置的各类灭火器；主、副厂房内设置的消火栓系统；主厂房、GIS室内设置的CO2气体灭火系统；副厂房内设置的七氟丙烷气体灭火系统；主、副厂房和GIS室内电缆廊道和电缆室内配置的防火沙箱和空气呼吸器；主、副厂房、GIS室内防排烟风道及其上安装的阀门和风机；主变压器消防用雨淋阀、水雾喷头、管道等；火灾自动报警、消防联动系统、广播通信系统设备。2.4合同进度计划3.4.1本合同阶段性控制计划如下：开工日期为2008年5月1日；第一批设备到货日期为2008年11月；以后的供货及安装进度应保证：2009年 3月15 日第一台机组具备发电条件，2009年 6月15 日第二台机组具备发电条件，2009年 9月15 日第三台机组具备发电条件，2009年 12月15 日第四台机组具备发电条件，2009年12月30 日第五台机组具备发电条件， 2010年 12月 31日全部工程竣工。本合同关键工程控制进度计划表序号项目及其说明计划日期1承包人进场2008年5月1日2消防设备采购计划2008年6月15日前3设计审查联络会2008年7月31日前4消防设备到货2008年11月15日前5消防设备安装第一批2008年11月20日后，随机组同步安装。6设备调试第一次2009年3月5日前，以后随机组同步调试7初步验收第一次2009年3月15日前，以后随机组同步验收8最终验收质保期届满后5日内9竣工验收2010年10月31日前2.4.2 修订进度计划不论何种原因发生工程的实际进度与第3.4.1条所述的合同进度计划不符时，承包人应按监理工程师的指示在 14 天内提交一份修订进度计划报送监理工程师审批，监理工程师应在收到该进度计划后 7 天内批复承包人。批准后的修订进度计划作为合同进度计划的补充文件。2.5合同价格2.5.1基于本合同规定的合同范围以及承包人全面履行本合同的义务。本合同总价为人民币（大写）：伍佰肆拾伍万贰仟玖佰陆拾贰元整（5452962元），合同价款包括了设备及材料采购、运输、保管、安装、验收、进退场、临建、安全文明施工以及税金等一切费用。具体详见第三章工程量清单及价格表。2.5.2本合同采用固定单价合同，在合同执行期间除合同另有规定外合同单价不作任何调整。2.6计量与支付2.6.1所有设备、材料采购按照技术条款的要求，并经发包人审查后才能进行；所有安装项目按照设备供货商提供的图纸资料、监理工程师提供的施工详图、设计通知或函件及监理工程师批准的修正工程量和工程量报价表中给出的单位进行计量，并按工程量清单及价格表中所列各项工程的单价进行计算和支付。2.6.2本合同以人民币结算，付款办法如下表：（1）合同签订后且在承包人提供合同总额10%的银行履约保函后的14日内，发包人支付合同总额10%的预付款。（2）从监理工程师发出开工令的次月起，发包人按月完成的安装工程量支付月进度款。若月进度款不足合同总额的10%，当月不予以支付，直至累计达到该额度的月份予以支付。每次支付进度款扣本次结算额5%的质保金。（3）当结算总额达到合同总额的20%时起，承包人分三次等额扣回预付款。（4）当结算总额达到合同总额的85%时起，承包人将不再支付工程进度款，待本合同项目通过工程所在地消防部门的验收后办理竣工结算。（5）质保期满，最终验收合格后14日内，一次性无息返还承包人质保金（若有扣款，为扣款后的余额）。2.7设备及材料采购2.7.1承包人为完成本合同各项工作所需采购的设备及材料，均由承包人负责采购、验收、运输和保管。2.7.2承包人采购设备及材料之前，须向监理工程师提出书面申请，在得到监理工程师的书面同意后，按照发包人规定的方式进行采购。与供应商签订供货协议后，应将一份副本提交监理工程师。未经同意而自行采购并使用的，所产生的一切后果由承包人负责。2.7.3承包人负责提供的主要设备和材料情况必须报监理工程师审查，包括所选厂家、有关生产厂家资质、设备合格证、说明书、材料检验证书、报价、制造或订货合同等相关资料。2.7.4 承包人负责采购的设备及材料，应由监理工程师组织，发包人、承包人和供货商参加，在合同规定的交货地点共同进行交货验收。在验收时，承包人应按监理工程师指示进行设备的检验测试，并将检验结果提交监理工程师，其所需费用由承包人承担。设备安装后，若发现设备存在缺陷时，应由监理工程师与承包人共同查找原因，如属设备制造不良、承包人运输和保管不慎或安装不良引起的损坏、缺陷或缺失应由承包人负责。2.7.5承包人采购的设备及材料，经检查和检验不合格的，监理工程师有权指示将其清退出场，经论证可降级使用且不影响工程质量的除外。2.8到货验收和竣工验收2.8.1 所有设备和材料到货由监理工程师组织有关各方进行验收，如果发现有任何损坏、缺陷、短缺或任何质量、数量、品牌、规格型号与合同不相符的情况，均为承包人责任。承包人应尽快免费修理、更换或增补短缺部分，并承担由此给发包人带来的工期和经济方面的损失。2.8.2 到货验收合格后方可用于工程，但并不因此免除承包人对材料和设备质量应负的责任。2.8.3承包人负责组织龙口水利枢纽消防工程通过政府职能部门的报审、验收和办理相关验收证书，参加本工程的竣工验收。2.8.4 因龙口水利枢纽工程分期发电的需要，本工程将分阶段验收，承包人应积极配合，所需费用包含在合同总价中。2.9 设计变更和修改2.9.1 如因设计变更或不满足规定等原因，需要对合同设备和材料的工艺布置、规格型号、数量以及交货、安装期限进行调整，监理和发包人有权对合同内容进行必要的变更和调整，承包人不得拒绝。变更部分的价款按以下原则调整：1) 合同中已有适用于变更部分的价格，按合同已有的价格确定变更部分价格，并相应增减合同总价。2) 合同中只有类似变更部分的价格，可参照类似的价格确定变更部分价格，并相应增减合同总价。3) 合同中没有适用或类似于变更部分的价格，按该合同投标报价原则重新做变更部分价格，并经监理工程师和发包人审定后相应增减合同总价。2.9.2 承包人提出的变更和修改，经设计、监理工程师和发包人书面同意后，该部分价格的确定原则同3.9.1条款。2.10技术服务和联络2.10.1 相关内容详见技术条款2.10.2发包人参加工厂试验由承包人供应的所有合同设备/部件（包括分包与外购），在生产过程中都须进行严格的检验和试验，出厂前须进行部套和/或整机总装和试验。发包人有权参加分包或外购设备生产过程中的检验、试验和总装，承包人必须密切配合并派员陪同，但不解除承包人对此类设备的质量应负的责任。承包人应及时通知发包人派有关人员赴工厂参加主要设备项目的试验。承包人应为参加工厂试验的人员提供有关文件和方便条件。所有检验、试验和总装（装配）必须有正式的记录文件。所有这些正式的记录文件及合格证作为技术资料的一部分随机提供给发包人存档。此外，承包人还应在随机文件中提供合格证和质量证明文件。2.11 设备安装和调试2.11.1设备安装承包人应按国家或行业标准以及设计文件、图纸、设备供货商的技术要求完成设备安装工作。设备安装完工后，应达到国家部门颁布的有关的安全文明生产、达标考核标准的要求。2.11.2 设备调试工作承包人应负责本合同范围内的所有设备安装后的现场调试、试验工作，设备供货商进行技术指导，承包人均应按发包人及有关规范的要求格式做好试验记录和报告，整理合格后移交监理工程师。其费用已包含在合同总价之中。2.12协调与配合承包人应与“拦河坝110坝段和发电厂建筑及安装工程施工（B标）”的承包人在安装质量、安装方法、设备缺陷处理、现场试验等方面进行积极的协调与配合。当发生矛盾时由发包人进行协调，以确保合同设备按期完成安装调试，并符合合同规定的要求，但不发生费用问题。2.13保证与索赔2.11.1本合同设备的质量保证期为合同所有项目通过工程所在地政府消防部门验收合格之日起后12个月。2.13.2本合同设备在安装调试及试运行期间凡出现质量问题，造成设备故障或损坏，凡由承包人原因引起的，则由承包人免费修复或更换，由此引起的损失和责任由承包人负担。2.13.3在质量保证期内，如发现设备有缺陷，不符合本合同规定时，如属承包人责任，则发包人有权向承包人提出索赔。承包人在接到发包人索赔文件后，应立即无偿修理、更换、赔款或委托发包人安排修理，由此产生的到安装现场的更换费用、运费和保险费及工期延误责任由承包人负担。2.13.4在质量保证期内，如设备出现质量问题，承包人对设备整体或关键部件进行了维修或更换，经监理工程师验收合格重新投入运行后，该设备的质量保证期将从再次投入运行时开始重新计算。2.13.5如果不是由于发包人原因而承包人未能按本合同规定的交货期交货或发包人同意的变更日期交货，即视为延误工期。发包人有权按下列比例向承包人收取违约金：迟交14周，每周违约金金额为迟交合同设备部分金额的0.5；迟交58周，每周违约金金额为迟交合同设备部分金额的1；迟交9周以上，每周违约金金额为迟交合同设备部分金额的1.5；不满一周按一周计算。合同设备的违约金总金额不超过合同设备总价的5。2.13.6如果由于承包人原因技术文件未能按 “技术资料和交付进度”规定的时间提交，则每批次图纸（包括图纸不全）或每种手册拖期一天承包人应付给发包人1500元的违约金。承包人支付迟交每批交货的违约金并不解除承包人继续交付技术文件的义务。2.13.7上述违约金总额不论单项或多项累计将不超过合同设备总价的10。2.13.8承包人支付迟交违约金后并不解除按合同所规定的相应义务。2.14风险和保险2.14.1承包人的风险承包人自行承担市场引起的物价调整风险，签定合同时尚未确定和不可预见的项目风险。2.14.2第三者责任险承包人应以承包人的名义投保在工地的第三者人员伤害和财产损失的第三者责任险，承包人应充分考虑承包风险，其投保的第三者责任险金额自行预算，费用计入各工程单价，发包人不另行支付。2.14.3 设备运输保险承包人须对合同设备，根据水运、陆运和空运等运输方式，向保险公司以承包人为受益人投保发运合同设备价格110的运输一切险，保险区段为承包人仓库到龙口水利枢纽工地安装现场交货后止。投保的费用已计入报价中。2.15税费2.15.1根据国家有关税务的法律、法规和规定，承包人应该交纳的与本合同有关的税费。2.15.2本合同价格为含税价。承包人提供的设备、技术资料、服务、运输、保险、进口设备部件等所有税费已全部包含在合同价格内，由承包人承担。税金已计入报价中。2.16 合同的变更、修改、中止和终止2.16.1本合同一经生效，合同双方均不得擅自对本合同的内容（包括附件）作任何单方的修改。但任何一方均可以对合同内容以书面形式提出变更、修改、取消或补充的建议。该项建议应以书面形式通知对方并经双方签字确认后生效。2.16.2由于承包人严重违反本合同规定，以致继续制造将给本项目造成无法弥补的损失时，发包人有权下达书面“停工指令”。对此，承包人不得拒绝，而应对已停工的项目积极维护，并采取有效的纠正措施，争取发包人早日发布同意复工的指令。对于这种停工引起的费用增加和交货日期后延责任由承包人承担。2.16.3并非承包人的原因，在发包人认为必要时也可发布书面“停工指令”，对此承包人也应对已停的项目进行积极维护。对于这种停工引起的费用增加和工期影响，应由发包人承担责任。承包人有权提出要求补偿的书面申请，经协商同意后作为本合同的补充文件。2.16.4在合同执行过程中，若因国家计划调整而引起本合同无法正常执行时，承包人和或发包人均可以向对方提出中止执行合同或修改合同有关条款的建议，与之有关的事宜双方协商解决。2.16.5因发包人原因要求中途退货，发包人应向承包人偿付违约金，违约金为退货部分设备价格的10并赔偿承包人由此产生的直接经济损失。2.16.6因承包人原因而不能交货，承包人应向发包人偿付违约金，违约金为不能交货部分设备价格的10并赔偿发包人由此产生的直接经济损失。2.17不可抗力2.17.1不可抗力是指：严重的自然灾害和灾难（如台风、洪水、地震、火灾和爆炸等）、战争（不论是否宣战）、叛乱、动乱等等。任何一方，由于不可抗力事件而影响合同义务的执行时，则延迟履行合同义务的期限相当于不可抗力事件影响的时间，但是不能因为不可抗力的延迟而调整合同价格。2.17.2受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事故发生后，尽快将所发生的不可抗力事件的情况以传真或电报通知另一方，并在15天内将有关当局出具的证明文件提交给另一方审阅确认，受影响的一方同时应尽量设法缩小这种影响和由此而引起的延误，一旦不可抗力的影响消除后，应将此情况立即通知对方。2.17.3如不可抗力事件的影响估计将延续到120天以上时，双方应通过友好协商解决本合同的执行问题（包括交货、安装、试验和验收等问题）2.18合同争议的解决2.18.1凡与本合同有关而引起的一切争议，应首先着眼全局，通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成一致时，则提交上级部门调解。如仍不能解决，可提交经济合同仲裁委员会仲裁或向法院提出诉讼。2.18.2仲裁地点为太原。2.18.3仲裁裁决或法院判决对双方都有约束力。2.18.4由上述过程发生的费用除上述仲裁裁决或法院判决另有规定外，应由败诉方承担。2.18.5在进行仲裁或法院审理期间，除提交仲裁或法院审理的事项外，合同仍应继续履行。2.19合同生效2.19.1本合同生效需同时满足下列条件：（1）本合同经买卖双方法定代表人或授权代表人（须经法定代表人书面授权委托）签字，加盖合同专用章；（2）发包人收到承包人提供的合同总价10%的履约保函。2.19.2本合同有效期：从合同生效之日起到签发最终验收证书并理赔完毕货款两清之日止。2.20其他2.20.1 上述条款未涉及内容执行(GF-2000-0208)。2.20.2本合同适用法律为中华人民共和国法律。2.20.3本合同所包括的附件是本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等的法律效力。2.20.4任何一方未取得另一方事先同意前，不得将本合同的部分或全部权利或义务转让给第三方。- 36 -第三章 工程量清单及价格表汇总表序号项目单位数量总价备注1消火栓系统设备采购及安装项11919752气体灭火系统设备采购及安装项117856453灭火器等消防器材采购及安装项13505804通风及防排烟系统设备采购及安装项16044905主变压器消防设备采购及安装项11791646火灾报警及消防联动系统设备采购及安装项119611087设计审查、检测、验收等费用项1380000总价承包项目各项合计54529621、消火栓系统设备工程量清单及价格表 项目编号项目名称型号规格计量单位数量报价（元）备注单价合价设备价安装费小计设备价安装费小计1主厂房消防部分1.1室内消火栓SN65（包括19水枪、25m DN65水带）套1637055.81425.815920892.966812.961.2减压消火栓SNJ65-A（包括19水枪、25m DN65水带）套2757655.81631.81155521506.8717058.871. 3消火栓箱SG24D65-P(铝合金，不带控制按钮）套4320023.92223.9286001028.569628.561.4内外镀锌钢管1.4.11596，P=1.6MPa （含支吊架及防腐）m500124.0432.85156.896202016425784451.4.21144，P=1.6MPa （含支吊架及防腐）m20077.9226.67104.59155845334209181.4.3763.5，P=1.6MPa （含支吊架及防腐）m8044.1710.8555.023533.68684401.61.5蝶阀（对夹式）1.5.1DN150 P=1.6MPa （球墨铸铁）个6269323.94592.94116141943.643557.641.5.2DN100 P=1.6MPa （球墨铸铁）个35248198.61446.6186806951.3515631.351.5.3DN70 P=1.6MPa （球墨铸铁）个5236139.02375.021180695.11875.12副厂房消防部分2.1消火栓2.1.1消火栓SN65 （包括19水枪、25m DN65水带）套837055.81425.812960446.483406.482.1.2减压消火栓SNJ65-A（包括19水枪、25m DN65水带）套457655.81631.812304223.242527.242.2消火栓箱SG24D65-P(铝合金，不带控制按钮）套1220023.92223.922400287.042687.042.3内外镀锌钢管2.3.11144，P=1.6MPa （含支吊架及防腐）m15077.9226.67104.59116884000.515688.52.3.2763.5，P=1.6MPa （含支吊架及防腐）m1044.1710.8555.02441.7108.5550.22.4蝶阀（对夹式）DN100 P=1.6MPa （球墨铸铁）个15248198.61446.6137202979.156699.153绝缘油库消防部分3.1减压消火栓SNJ65-A（包括19水枪、25m DN65水带）套257655.81631.811152111.621263.623.2消火栓箱SG24D65-P(铝合金，不带控制按钮）套120023.92223.9220023.92223.924备品备件及专用工具4.1备品备件19水枪、25m DN65水带套2300030060006004.2专用工具无合计148149.343825.93191975.232、气体灭火系统设备工程量清单及价格表项目编号项目名称型号规格计量单位数量报价（元）备注单价合价设备价安装费小计设备价安装费小计1主厂房消防部分1.1CO2气体灭火设备含气瓶、瓶架、秤重、瓶头阀、集流管、释放阀、保护区的管道和喷头等套2416872126502.5543374.583374425300510867492副厂房消防部分2.1七氟丙烷气体灭火设备含气瓶、瓶架、瓶头阀、集流管、释放阀、保护区的管道和喷头等套126554567829.81333374.8126554567829.81333374.813GIS消防部分3.1CO2气体灭火设备含气瓶、瓶架、秤重、瓶头阀、集流管、释放阀、保护区的管道和喷头等套125737369228.64326601.6425737369228.64326601.644备品备件及专用工具4.1备品备件试验瓶(氮气)瓶847200472037760037760注：08.5.6母权介绍：一种规格可满足需要。七氟丙烷瓶和CO2瓶可通用电磁阀膜片个430120瓶头阀膜片个430120安全阀膜片个430120高压连接软管根42008004.2专用工具梅花扳手付2活口扳手付2合计1395582390063.451785645.453、灭火器等消防器材工程量清单及价格表项目编号项目名称型号规格计量单位数量报价（元）备注单价合价设备价安装费小计设备价安装费小计1主厂房消防部分1.1灭火器1.1.12Kg手提式磷酸铵盐干粉灭火器个70570573990039901.1.220Kg推车式磷酸铵盐干粉灭火器个506180618309000309001.2移动泡沫灭火设备 MPY200个211050011050221000221001.3空气呼吸器个1671500715011440001144001.4防火砂箱0.5立方米个852005204160041602副厂房消防部分2.1灭火器2.1.12Kg手提式磷酸铵盐干粉灭火器个38570572166021662.1.220Kg推车式磷酸铵盐干粉灭火器个461806182472024722.2空气呼吸器个6715007150429000429002.3防火砂箱0.5立方米个452005202080020803GIS消防部分3.1灭火器3.1.12Kg手提式磷酸铵盐干粉灭火器个165705791209123.1.220Kg推车式磷酸铵盐干粉灭火器2空气呼吸器个12715007150858000858003.3防火砂箱0.5立方米个652005203120031204主变场地消防部分4.1灭火器20Kg推车式磷酸铵盐干粉灭火器个561806183090030904.2防火砂箱1.0立方米个552005202600026005绝缘油库5.1灭火器2Kg手提式磷酸铵盐干粉灭火器个105705757005705.2移动泡沫灭火设备 MPY200个211050011050221000221005.3防火砂箱0.5立方米个552005202600026006左岸厂区警卫室6.1灭火器2Kg手提式磷酸铵盐干粉灭火器个45705722802287右岸坝顶警卫室7.184#集水井排水泵房8.1灭火器2Kg手提式磷酸铵盐干粉灭火器个45705722802289底孔坝段启闭机房9.1灭火器2Kg手提式磷酸铵盐干粉灭火器个8570574560456合计3505803505804、通风及防排烟系统设备工程量清单及价格表项目编号项目名称型号规格计量单位数量报价（元）备注单价合价设备价安装费小计设备价安装费小计1通风系统1.1发电机层通风混流风机SWF-5， Q=5252m3/h N=1.1kW，H=326Pa，n=1450r/min台104785851.95636.947850851956369电动复位防烟防火阀500个1089125.5916.589102559165铝合金可调百叶风口500个109239.83131.83920398.31318.3不燃玻璃钢风管500米508776.78163.784350383981891.2高压电缆廊道通风混流风机SWF-7，Q=15319m3/h N=3.0kW，H=370Pa，n=1450r/min台1605712497306605712497306电动复位防烟防火阀1000500个11082112119410821121194800400个196011210729601121072500320个782425.5849.55768178.55946.5高温消防排烟风机PYHL-14A6A ，Q=15571m3/h，N=5.5kW，H=578Pa，n=1450r/min台14785852563747858525637多叶对开调节阀500320个2120625.5231.54326535.54861.5800400个1317112429317112429回风排烟防火阀1000500个11825112193718251121937800400个11473112158514371121585远控排烟防火阀500320个1443125.5456.560343576391项目编号项目名称型号规格计量单位数量报价（元）备注单价合价设备价安装费小计设备价安装费小计弯头500320个79213.8105.864496.6740.61000500个234351.45394.45686102.9788.9风机软接600个2314.6535.65629.371.3700个240646801292天圆地方600/1000500个215623.4179.431246.8358.8700/1000500个216524.75189.7533049.5379.5不燃玻璃钢风管1000500米8819090.11280.11167207929.6824649.681000400米2517884.12262.12445021036553800400米12015272.09224.09182408650.826890.8630400米3013261.87193.8739601856.15816.1630320米3012174.67195.6736302240.15870.1500320米309264.47156.4727601934.14694.1风管变径1000500/800400个17711.5588.557711.5588.551000500/1000400个118427.6211.618427.6211.61000400/800400个114121.15162.1514121.15162.15800400/630400个114121.15162.1514121.15162.15630400/630320个112518.75143.7512518.75143.75630320/500320个111316.95129.9511316.95129.95项目编号项目名称型号规格计量单位数量报价（元）备注单价合价设备价安装费小计设备价安装费小计插管三通主：1000500 支：1250500个142363.45486.4542363.45486.45主：800400 支：1250500个134752.05399.0534752.05399.05主：1000500 支：500320个34006046012001801380主：1000400 支：500320个34006046012001801380主：800400 支：500320个332648.9374.9978146.71124.7主：630400 支：500320个328142.15323.15843126.45969.45主：630320 支：500320个326139.15300.15783117.45900.45整体三通主：500320 支：500320个319829.7227.759489.1683.11.35#机压配电室通风混流风机SWF-6，Q=8900m3/h N=1.5kW，H=262Pa，n=1450r/min台229888523840597617047680轴流风机T35-115.6-20，Q=8667m3/h N=0.55kWH=169Pa，n=1450r/min台215547382292310814764584电动复位防烟防火阀560个293525.5960.51870511921600个297225.5997.51944511995不燃玻璃钢风管560米214567.61212.61290135.22425.221.4400V配电室通风混流风机SWF-4 Q=3636m3/h ，N= 0.55kW，H=175Pa，n=1450r/min台217566392395351212784790轴流风机T35-114-20， Q=3136m3/h，N= 0.12kW，H=88Pa，n=1450r/min台211106841794222013683588电动复位防烟防火阀400个482425.5849.532961023398项目编号项目名称型号规格计量单位数量报价（元）备注单价合价设备价安装费小计设备价安装费小计不燃玻璃钢风管400米410161.37162.37404245.48649.481.514#机压配电室通风混流风机SWF-6 ，Q=10000m3/