纯净水系统工程施工招标文件.doc

秦山第三核电有限公司电站配套设施管道直饮水系统工程施工招标文件秦山第三核电有限公司电站配套设施管道直饮水系统工程施工招 标 文 件招 标 人：秦山第三核电有限公司二八年九月242001/5/28目 录投标邀请书前附表第一章 投标须知第二章 评标办法第三章 合同主要条款第四章 投标辅助资料第五章 技术规格书及图纸第六章 管道直饮水系统机房外小区管网部分工程量清单（另册）投标邀请书：根据秦山第三核电有限公司生活区建设要求，我公司决定建设电站配套设施管道直饮水系统并对电站配套设施管道直饮水系统工程的施工进行正式招标，特邀贵单位参加投标，有关事项如下：1、本次招标范围为秦山第三核电有限公司电站配套设施管道直饮水系统工程的施工，承包方式为包工包料包工期，具体包括管道直饮水系统机房的装修和机房内所有设备的工艺及设备布置的设计（依据技术规格书确定的技术标准等）、供货、安装、调试，整个小区的管道直饮水系统管网的供货及安装（终点为各个用户端，包含计量表、鹅颈龙头等），并负责配合招标人办理相应主管部门的验收许可等；但不包括管道直饮水系统机房本身的建造工作；2、如贵单位有意参与投标，欢迎贵方到我公司获得详细的资料。3、请凭本邀请书于2008年9月2日上午9：00时到秦山第三核电有限公司商务合同处领取招标文件，并需缴纳投标保证金人民币肆万元(￥40,000.00元整)。投标人应妥善保存招标人发放的资料、图纸，若有毁损，则按照50元/张赔偿。招标人应在投标有效期满且未中标人交还完整的资料后14个日历日内无息退还投标保证金。法定地址：浙江海盐开户银行：工行秦山分理处；帐号：1204090309021000154。 联系人： 佟成郁 电话传真招标人：秦山第三核电有限公司 2008年9月 前附表序号内 容1工程名称：秦山第三核电有限公司电站配套设施管道直饮水系统工程施工2资金来源：由招标人自筹。3投标资格：投标申请人资格审查合格。4工期：总工期为120日历天，计划于2009年3月进场，具体开工时间以发包人签发的开工报告为准。5投标保证金：人民币肆万元（领取招标文件时缴）6质量要求：按国家和相关部委现行质量评定标准和施工技术验收规范执行，工程质量必须达到合格。5现场踏勘：投标人自行踏勘。业主联系人：程建坤；电话：0573-866559166投标文件份数：正本一份、副本三份。7投标文件的递交：秦山第三核电有限公司商务合同处8投标截止日期：2008年9月22日上午9时正。9开标日期：2008年9月22日上午9时正。地址：秦山第三核电有限公司商务合同处一楼会议室（暂定）10投标人提供的履约保证金金额为合同价款的10%（若以履约保证金形式则提交支票或银行汇票，若以银行保函形式，保函格式见第四章）如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在2008年9月8日上午11：00时以前以书面形式（包括书面文字、传真等）向招标人提出，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。第一章 投标须知1 总则1.1 工程概况1.1.1 工程名称：秦山第三核电有限公司电站配套设施管道直饮水系统工程施工1.1.2 建设地点：秦山第三核电有限公司配套生活区1.1.3 质量标准：按国家和相关部委现行质量评定标准和施工技术验收规范执行，工程质量必须达到合格。1.1.4 工期要求：总工期为120日历天，计划于2009年3月进场，具体开工时间以发包人签发的开工报告为准；投标人应承诺根据工程的需要将按最新的进度计划安排实施相关工作。1.2 招标范围和方式1.2.1 招标范围和内容：本次招标范围为秦山第三核电有限公司电站配套设施管道直饮水系统工程的施工，承包方式为包工包料包工期，具体包括管道直饮水系统机房的装修和机房内所有设备的工艺及设备布置的设计（依据技术规格书确定的技术标准等）、供货、安装、调试，整个小区的管道直饮水系统管网的供货及安装（终点为各个用户端，包含计量表、鹅颈龙头等），并负责配合招标人办理相应主管部门的验收许可等；但不包括管道直饮水系统机房本身的建造工作；具体见详细技术规格书及施工图（本招标文件第五章：技术规格书及图纸清单）所包含的所有管道直饮水系统的相关工作。1.2.2 负责与招标人另行发包的其他工程的施工接口的协调和现场配合工作。1.2.3 招标方式：本次招标采取邀请招标的方式进行。1.3 资格要求与合格条件 1.3.1 近三年来具有类似工程施工经验及业绩；1.3.2 项目经理必须具有相关工程经验；1.3.3 投标人应是收到投标邀请书的单位法人。1.3.4 若投标人在最近一次提交招标人作质保评价的文件中的重大事项有变化，则应随其投标文件一起提交已变化的相关资料（包括新完成的类似工程情况、新承接的工程、财务状况的变化以及新发生的诉讼案件等）。1.3.5 在签订合同前，招标人有权要求投标人补充提交证明其合格的必要材料。1.4 投标费用1.4.1 投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。1.5 保密1.5.1 招投标双方应分别为对方在投标文件和招标文件中涉及的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担责任。2 招标文件2.1 招标文件的组成投标邀请书前附表第一章 投标须知第二章 评标办法第三章 合同主要条款第四章 投标辅助资料第五章 技术规格书及图纸清单第六章 管道直饮水系统机房外小区管网部分工程量清单2.1.1 除上述文件外，还包括所有按本章第2.2条和第2.3条所发出的澄清/修改补充资料。2.1.2 投标人应认真检查招标文件是否完整，若发现缺页或附录不全时，应及时向招标人提出，以便补齐。2.2 招标文件的解释与澄清2.2.1 投标人若有问题需要澄清，应在2008年9月8日上午11：00以前以书面形式(包括手写、打印、印刷、电传、电报和传真，下同)向招标人提出，同时将问题清单电子版发送至：（电子版文件与书面文件不一致处，以书面为准）。招标人只对在2008年9月8日上午11：00以前收到的要求答疑的问题予以答复。投标人的问题清单应有投标人法定代表人或授权代理人签字并加盖法人公章和注明日期。2.2.2 招标人将在2008年9月12日16：00以前以书面形式答复，并发给所有获得招标文件的投标人但不指明答疑问题的来源。所有的答复资料均为招标文件的组成部分，具有约束作用。2.3 招标文件的修改2.3.1 投标截止日前，招标人有以补充通知的方式修改招标文件的权利。2.3.2 补充通知将以书面形式发给所有获得招标文件的投标人，补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。投标人收到修改书后，应立即电传、传真或电报方式通知招标人，确认已收到修改书。2.3.3 为了给投标人合理的时间把修改书考虑进去，招标人可以按3. 2款规定酌情延长递交投标书的截止日期，并将以书面形式通知投标人。3 投标文件投标文件和与投标有关的所有文件均使用汉语。除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。投标人应按招标文件规定的内容和格式编制并提交投标文件。3.1 投标文件的组成3.1.1 投标文件的组成包括：商务标、技术标； 3.1.2 投标文件格式要求商务标 投标函； 投标函附录； 授权书； 标价的报价清单（按第四章和第六章的格式及本章第4条款的要求进行填写）；技术标 投标企业概况及组织机构介绍； 本工程进度计划、详细设计方案； 本工程工艺流程图及机房内设备布置图； 本工程设备及材料清单； 施工组织设计：包括现场施工劳动力投入计划、机械设备的配置；投入本工程的检测设备（仪器），总工期及进度计划表（投标人可自行设计表式），应反映工程主要的网络节点时间；施工用电、用水的最高、平均及总用量；工程质量和工期的技术保证措施；文明安全施工措施等； 项目经理简历表、主要施工管理人员表（包括必要的个人资质证书）； 质量保证方面的资料； 企业营业执照； 企业资质证书； 法定代表人身份证明书； 投标文件签署授权委托书； 拟派项目组织机构主要人员资格证书； 投标人基本信息表； 其他辅助说明资料； 资格审查更新资料（如有）；3.1.3 投标人必须将其投标文件分为“技术标”、“商务标”两部分编写，分别按3.1.2所列顺序进行编制，分别密封，密封要求与3.5条规定相同。3.1.4 编写投标文件时，投标人应认真审阅全面理解招标文件中所有的须知、条件、格式、条款、规范和资料。如果因投标人对招标文件阅读马虎、粗浅、误解或遗漏而导致投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标人自负。3.2 投标有效期3.2.1 投标文件有效期为90个日历日。3.2.2 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，经招标人核准，招标人可以以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝这种要求而不失去他们的投标保证金。同意延长投标有效期的投标者也不允许修改他的投标文件，但需要相应地延长投标保证金有效期，在延长期内本章关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。3.3 投标保证金3.3.1 投标人应在领取招标文件时向招标人提供人民币肆万元(RMB40,000.00元整)的投标保证金。投标保证金在领取招标文件时提供。此保证金需在领取招标文件时单独提交给招标人（财务处）。开户银行：工行秦山分理处；帐号：1204090309021000154。3.3.2 投标人应妥善保存招标文件及图纸，招标人应在投标有效期满且未中标人交还完整的资料后14个日历日内无息退还投标保证金。3.3.3 如有下列情况发生，将被没收投标保证金： 投标人在投标有效期内撤回投标文件，或 中标人未能在接到中标通知书后30个日历日内签署合同协议或拒交第8条规定的履约保证金（或无条件下不可撤销履约保函）。3.4 投标文件的份数和签署3.4.1 投标人按本章第3.1条的规定，编制一份投标文件“正本”和三份“副本”，并在封面上明确标明“正本”和“副本”的字样。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。3.4.2 投标文件的正本和副本均应使用打印、复印或不能擦去的墨水书写，加盖法人单位盖章，并由法定代表人或被授权委托人签署授权书以书面委托的方式出具，并附在投标书中。3.4.3 投标文件应尽量避免涂改和插字，若为了改正错误必须这样做时，除了按招标人书面指示进行修改的以外，均由法定代表人（或被授权代表人）在修改处盖章或签名确认。3.5 投标文件的递交3.5.1 投标文件的商务标（包含电子光盘1份）、技术标应分开装袋密封，并在密封袋上清楚标明“商务标”、“技术标”字样，并写明：投标的工程名称、投标人的名称。若投标人未将投标文件按规定时间密封和标记，招标人将不承担与此有关的责任。3.5.2 投标文件封面（或扉页）、投标函及招标文件规定格式注明处均应加盖投标人法人公章并经法定代表人或其授权委托代理人签字或盖章；由授权委托代理人签字或盖章的，在投标文件正本中须同时提交法定代表人授权委托书。法定代表人授权委托书、签字、盖章及内容均应符合要求，否则该授权委托书无效。3.6 投标截止时间：3.6.1 投标人应在2008年9月22日上午9：00之前，将投标文件送达至秦山第三核电有限公司商务合同处，投标文件应面交。3.6.2 如投标截止期发生顺延，则招标人与投标人以前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。3.6.3 招标人在投标截止期以后收到的投标文件，将原封退还给投标人。3.7 投标文件的修改与撤回3.7.1 投标人在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式向招标人递交请求修改或撤回其投标文件的通知。但在投标截止日期以后，不能修改或撤回投标文件。3.7.2 根据本章第3.2款的规定，在投标截止时间与招标文件中规定的投标有效期终止日之间的这段时间内，投标人不能撤回投标文件，否则其投标保证金将被没收。4 投标报价4.1 除非合同中另有规定，投标报价应是招标文件所规定的招标范围内全部工作内容的价格表现，其中包括设备、材料的供货、设施、劳务、管理、利润、税金、临建、劳保统筹、文明施工、远征、在发移交证书前对工程维护、保修期间的保修费、合同条款规定的保险、政策性文件规定调价、材料差价及合同包含的所有风险、责任等。4.1.1 投标人应按招标人提供的报价清单格式填报单价和合价，报价清单中的每一单项均需计算填写单价和合价，未填写单价和合价的项目将不予支付，并认为此项费用已包括在报价清单的其他单价和合价中。4.1.2 投标人必须在报价清单品牌和规格型号中详细填制所提供设备的品牌和型号规格，如由于投标人的填制不详，引起实施时发生争议，造成一种以上物项或材料的类型或种类可供选择的情况下，材料或物项最终选择权属于招标人，如果引起价格差异，投标人不得对此提出索赔。4.2 投标价格采用方式4.2.1 投标人须按本章1.2条的要求、本招标文件第五章技术规格书及图纸清单、第六章管道直饮水系统机房外小区管网部分工程量清单、施工进度、国家现行有关规定，根据公司的实力进行自主报价，如在技术规格书中或其它文件中已注明的项目，而投标人因对其阅读马虎、粗浅、误解或遗漏没有填入单价、总价的项目将得不到支付，并认为该细目的价款已包括在报价清单的其它细目的价款中。4.2.2 各投标人的投标报价格式详见招标文件第四章：投标辅助资料，本工程的投标总报价分为两个部分：管道直饮水系统机房内设备部分和管道直饮水系统机房外小区管网部分。 管道直饮水系统机房内设备部分：各投标人应按照招标文件要求的各项技术标准对机房内的设备的工艺及设备布置进行设计自行填报到表格中，并应填报相应的规格型号、品牌/产地/厂家、数量、单价以及合价；安装调试费各投标人自行测算并填报费率A%；经过计算后的合计总价为固定包干价。 管道直饮水系统机房外小区管网部分：（1） 计价模式：此部分工作采用工程量清单（综合单价）计价。计价方法统一以建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2003）规定的项目编码、项目名称、计量单位、工程量计算规则为依据，参照浙江省建筑工程预算定额（2003版）、浙江省安装工程预算定额（2003版）和相配套的取费定额，结合项目具体条件和企业自身实力，自主报价。 （2） 分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单所填报的价格均为综合单价，即完成清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、利润，并考虑风险费用。（3） 其中：投标报价的人工、材料、施工机械台班消耗量应根据本单位企业定额确定，没有企业定额的，可参照本省计价依据；人工、材料、机械台班单价应按照本单位自己掌握的市场价格信息确定，如没有，可参照省市建设工程造价管理机构发布的价格信息确定；企业管理费、利润应根据企业自身的经营管理水平、市场竞争状况、拟建工程实际情况综合分析确定。（4） 措施项目清单计价表、其他项目清单计价表、零星工作项目计价表中的分项由投标人按实际情况自主选择（但措施项目清单计价表中文明施工、安全施工两项措施费以及零星工作项目计价表中人工单价必须按规定填报）或补充，若要补充报价，则报价的内容必须写明。若投标人漏报，应视为投标人的总报价中已经包含该项报价。投标人应对所有的措施项目按“措施项目费分析表”进行报价分析，措施费用为包干费用。（5） 投标人必须按招标人提供的工程量清单及零星工作项目表中的各分项内容，根据技术文件并结自身实力及投入本工程的力量，在充分考虑工程技术含量、难易程度、复杂性等因素的基础上竞争报价。对于投标时递交的含报价的工程量清单，投标人须对其完整性准确性负责，除非招标人认可外，不得以任何理由增补或修改内容。（6） 其中零星工作项目表中的工程量是招标人给出的暂估量，在工程结算时按工程师核定的工程量按实调整。（7） 含报价的工程量清单中的工程量是经双方确认的本部分工程范围内的包干量，即在实施过程中，如没有发包人认可的设计变更或工程变更，工程量及其相应的价格将不作调整；如有经发包人认可的变更，也只调整变更部分相应工程量，以调整后的工程量乘以相应的固定单价来调整合同总价。（8） 投标人应按招标人提供及澄清的工程量清单中列出的项目和工程量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。工程量清单中的每一单项均需计算填写单价和合价，未填写单价和合价的项目，在合同实施后将不予支付，并认为此项费用已包括在工程量清单的其他单价和合价中。（9） 本部分工程总报价（除招标人预留金及暂估价外的）应为完成本部分工程全部内容、涵盖合同规定的所有费用包括收集资料、现场踏勘、制定施工方案、进行施工、相应的组织和技术措施费用，现场办公、交通、通讯、食宿等相关费用，以及可能发生的各种规费、税金等。（10） 投标人须按招标文件要求编报主要材料价格表，主要材料价格表中须列明材料的名称、规格、型号、品牌、单位、数量（含施工损耗）、单价等，招标人提供的主要材料设备清单未包含的应由投标人提供的主材也须在主要材料价格表中按规定补充列明。材料价格上涨的风险由承包人自行承担，投标人在报价时应充分考虑。（11） 招标人提供的管道直饮水系统机房外小区管网部分工程量清单编制按施工图设计文件，是统一投标报价的依据。投标人收到管道直饮水系统机房外小区管网部分工程量清单后，应按照图纸对其进行复核。如发现有不符之处，须在2008年9月8日上午11：00时以前，以书面形式向招标人提出，招标人经审核确认后，将以补充文件形式进行修正。届时，投标人如未提出异议，一旦其中标，图纸和工程量清单存在的不符之处其费用均将被视为已包含在其他有价款的单价或合价内，并且该项工作实施后，招标人将不再为此而另行支付任何相关费用。（12） 招标人提出的措施项目清单是根据一般情况确定的，投标人可以根据本企业的实际情况增加措施项目内容报价。环境保护费、文明施工费、安全施工费不应低于弹性区间费率的下限。不得随意降低及取消该费用，否则作无效标处理。（13） 投标人根据上述要求编制投标报价。本部分工程报价，采用固定综合单价，在合同实施期间不因市场变化而变动，结算时以所报综合单价为准，除本招标文件第三章（合同主要条款）第三部分第31.1款规定外，均不得调整，即使投标人发生差错、遗漏费用也均不得调整。（14） 投标人应认真填写工程量清单中所列的各细目的单价和总价；无论该清单的细目中是否标明数量，投标人没有填入单价或总价的工程细目完工后招标人将不予支付，并认为细目的价款已包括在工程量清单其他细目的单价或总价中，投标人在工程量清单中多报的细目或单价、总价招标人将不予接受，其投标将被拒绝。4.2.3 投标报价书应按规定的格式和商务标中的排序编列。投标总价以大写为准。4.2.4 施工用水用电：施工临时水、电（包括生产、生活用水）及相关费用（管线敷设、维护、拆除及水、电费用）由承包人承担，投标人自行考虑并在项的措施费用报价中考虑。4.2.5 施工建筑垃圾：招标人在本项目中不指定弃渣（含建筑垃圾）地点，由投标人根据自身情况在报价中考虑，但弃渣（含建筑垃圾）必须倾倒在合法的地点。若由于弃渣等问题导致的费用将均由承包人自行承担。4.3 投标货币投标文件报价中的单价、合价和总价全部采用人民币表示。5 开标5.1 招标人将于2008年9月22日上午9：00在秦山第三核电有限公司开标。 5.2 开标会议在所有投标人法定代表人或授权代表在场的情况下进行。投标人法定代表人或授权代表未能参加开标会议的视为自动弃权。5.3 开标会议由招标人组织并主持，对投标文件进行检查，确定它们是否完整，是否按要求提供了投标保证金，文件签署是否正确，以及是否按顺序编制，但按规定提交合格撤回通知的投标文件不予开封。5.4 投标文件有下列情况之一者将视为无效：5.4.1 未按规定密封的；5.4.2 未加盖单位印章及未经法定代表人或其委托的代理人签字的；5.4.3 未按招标文件规定的格式和要求填写，或者字迹潦草、模糊、辨认不清的；5.4.4 同一份标书中，对同一个项目有两个或多个报价，或逾期送达的；5.4.5 投标人未经招标人同意，不参加开标仪式的；5.4.6 投标者未能按要求提交全额投标保证金的，或不满足工期要求的。5.5 首先开启技术标并按技术标评价要素及分值范围进行评分，技术标评标结束且通过评审合格的单位进入商务标开启程序，并按评标办法进行评议。投标文件按照递交先后的逆序开启。6 评标6.1 开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评议和比较投标的有关资料，和有授予合同的信息都不应向投标人或该过程无关的其他人泄露。6.2 投标文件的澄清6.2.1 为了有助于投标文件的审查、评议与比较,评标委员会可以个别要求投标人澄清其投标文件。有关澄清的要求与答复，应以书面形式进行，但不允许更改投标报价和投标的实质性内容。但是按照本章6.4条规定校核时发现的算术错误不在此列。6.3 投标文件的符合性鉴定6.3.1 在评标之前，评标委员会将首先审定每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。6.3.2 就本条款而言，实质上响应要求的投标文件，应该与招标文件的所有规定要求、条件、条款和规范相符，无显著差异或保留。所谓显著差异或保留是指对工程的发包范围、质量标准及运用产生重大影响；或者对合同中规定的招标人的权利及投标人的责任造成重大限制；而且纠正这种差异或保留，将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。6.3.3 如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，招标人将予以拒绝。6.4 错误的修正6.4.1 评标委员会对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上或累计上的算术错误、修正错误的原则如下： 如果用数字表示的数额与用文字表示数额不一致时，以文字数额为准。 当单价与工程量的乘积之和与合价之间不一致时，通常以标出的单价乘工程量之和为准，除非评标机构认为单价有明显的小数点错位，此时应以标出合价为准，并修改单价。6.4.2 按上述修改错误的方法，调整投标书中的报价，如调整后报价高于原承诺的投标总价，则以原投标总价为准，如调整后报价低于原承诺的投标总价，则以调整后的报价为准，经投标人确认同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的投标报价则其投标将被拒绝，其投标保证金将被没收。6.5 投标文件的评议和比较6.5.1 评标委员会仅对按照本章6.3条确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评议和比较。6.5.2 评标委员会将对投标人的投标报价、工期、质量标准、设备配置设计方案、施工方案或施工组织设计、社会信誉等进行综合评议。6.5.3 评标委员会将按第二章：评标办法进行综合评议，确定第一推荐中标人后上报招标人招标领导小组审批。7 定标、中标通知和签订合同7.1 经过评标委员会的评议和比较，报招标人招标领导小组批准后，确定中标单位，并向中标单位发出中标通知书，并正式签订合同。中标通知书将成为合同的组成部分。7.2 中标人应在收到中标通知书后的30天内，派代表前来办理签订合同手续。8 履约担保8.1 合同协议书签署的同时，中标人应按本须知前附表第10项规定的金额向招标人提交履约担保。8.2 若中标人不能按本须知第8.1款的规定执行，招标人将有充分的理由解除合同，并没收其投标保证金。第二章 评标办法根据中华人民共和国招标投标法及其它有关法律法规的规定，为了规范本次招标评标工作，按照公平、公正、民主、科学的原则择优选择中标单位，特制定本办法。一、 评标组织评标工作由评标委员会负责。评标委员会由招标人在评标专家库中随机抽取经济和技术专家共7名组成。二、 评标方法评标采用综合评估法。开标后，评标委员会首先对投标文件进行符合性审核。凡实质性内容不响应招标文件要求的投标文件将不进入评标范围。对于投标人人为哄抬标价，致使投标价背离市场价格竞争规律的投标，经评标委员会认定，将不予评审；评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标，所有投标都被否决的，招标人将依法重新进行招标。评标中，发现有二份及以上投标文件的相互之间有特别相同或相似之处，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认，其投标文件按无效标处理，予以废除，不再对其进行评审，也不影响招标工程继续评标。评标结束后，评标专家应将有串通投标嫌疑的投标文件以及相关评标分析材料及时移交招标投标管理机构作进一步的调查处理，即使最终无法认定串通投标行为成立，也不影响对其按无效标处理的结果。评标委员会以开标、审标情况为基本依据，对有效的投标文件及其投标人技术、商务两个部分进行分析、评议，并采用百分制综合评分。1. 技术标评分35分。由评标委员会成员充分讨论评议后，按评标细则，采用记名方法自行判定评分，如某个单项评分超过所规定的分值范围，则该张打分表中所有分数均为无效。技术标的最终评分为全部专家评分中扣除一个最高分和一个最低分后的算术平均值。2. 商务标评分65分。由经济专家对照评标细则和最终投标报价统一计算评分。投标人的总得分为技术、商务两部分得分的总计，由指定专人进行计算并复核。最后按得分最高和次高，共两名（总分相同时，报价低者优先）作为中标候选人向招标人推荐，并提交经评标委员会全体成员签字的评标报告，由招标人在两名候选人中按评标委员会和评标方法暂行规定（国家计委等七部委联合令第12号）第四十八条确定中标人。三、 评标细则1. 技术标14335分（请基建处明确）1) 本工程项目经理资质或职称（1-2分）具有大专（含）以上学历及相关专业（给排水、电气、机械、消防等）工程师职称者得1分；，具有大专（含）以上学历及相关专业（给排水、电气、机械、消防等）高级工程职称得2分；2) 具有饮用水相应许可证书或高等同于该许可的相关认证的单位（有效期内）（2 分）（有效期内）；3) 施工部署及现场施工组织管理机构（1-2分）4) 施工总进度计划及保证措施（1-2分）5) 劳动力配备计划（1-2分）6) 施工工艺及技术措施（1-2分）7) 质量控制手段和措施（1-2）8) 安全保证体系及安全文明施工措施要点（1-2分）9) 近5年来承担管道直饮水或纯净水工程业绩（1-3分）10) 取得相关质量保证体系认证（1分）11) 水处理工艺流程设计的响应度及合理性（2-5分）12) 水处理设备选型的响应度（2-5分）13) 水处理设备和管道等布置的合理性（2-5分）以上各种证书、奖（杯）证书及证明材料开标时均需提供原件，若未能提供原件不得分。2. 商务标 65分1) 由投标报价和商务评审分别组成，报价应在报价范围口径一致基础上进行，属招标文件和设计交底不清楚引起的报价内容不一致，则扣除多余的报价调整评标价。评标基准价的确定：l 当有效投标人6个时，全部有效投标人报价中扣除一个最高价和一个最低价后的算术平均值为投标平均价，投标平均价与所有有效投标人报价中次低报价的算术平均值作为评标基准价。l 当3有效投标人6个时，全部有效投标人报价中扣除一个最高价后的算术平均值为投标平均价，投标平均价与所有有效投标人报价中次低报价的算术平均值作为评标基准价。l 当有效投标人3个，且评标委员会认为有效投标人的最终报价具有竞争性时，有效投标人报价的算术平均值作为评标基准价。2) 投标人报价与评标基准价对比，计算出投标报价评分值：l 等于评标基准价的最终报价得满分65分。l 评标基准价以下的最终报价，每下降1个百分点扣1分； l 评标基准价以上的最终报价，每上升1个百分点扣2分。3. 其它评标委员会成员可依据上述细则，打分时保留一位小数，计算时保留两位小数，凡遇增减分值不足一个档位时，使用直线插入法计算。评标过程应严格保密，评标委员会成员及工作人员应严格遵守纪律，不得泄漏任何评标信息。本评标办法的解释权属秦山第三核电有限公司。第三章 合同主要条款合同主要条款第一部分协议书发包人（全称）：秦山第三核电有限公司承包人（全称）：* 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。2. 工程概况：1.1 工程名称：秦山第三核电有限公司电站配套设施管道直饮水系统工程施工1.2 工程地点：秦山第三核电有限公司生活区1.3 工程范围及内容：详见本招标文件第一章第1.2.1款。3. 合同工期2.1 开工日期：（合同生效之日）2.2 竣工日期：（工程完工并通过最终竣工验收之日）2.3 合同总工期为：详见本招标文件第一章第1.2.2款。4. 质量标准3.1 工程质量标准：按国家现行施工及验收规范执行，工程质量要求达到合格。5. 合同价款 4.1 合同总价：本合同总价为人民币 元整（￥ ），该总价组成详见商务标报价（经双方澄清后作为本合同的附件1）。6. 支付5.1 合同签订后10个工作日内，支付第一笔进度款，金额为合同基价（合同基价=管道直饮水系统机房内设备部分价格+管道直饮水系统机房外小区管网部分价格-招标人预留金-暂估价）的10%；5.2 本工程机房内所有设备材料到货验收合格并经发包人确认后支付合同基价的50； 5.3 本工程竣工验收并经相关主管部门审查合格通过，办理结算后支付至工程结算款的95%；余留尾款作为保修金，待本工程竣工经验收通过之日满二年，支付保修金；5.4 本合同履约保证金额为合同总价的10%，在合同实施期间将按本合同专用条款35.2款规定，若出现承包人违约情形，其相应违约金直接从当期结算款中扣除；若履约保证金中不够扣时，招标人可以在支付给承包人的任何款项中扣罚。5.5 办理结算时，承包人须按发包人要求提交结算支付申请单（格式详见合同附件2），每次中间结算支付时承包人应提交中间结算相应金额合法发票，最终结算支付时承包人应提交至100最终结算金额的合法发票。所有发票上应载明开户银行及其帐号。7. 组成合同的文件6.1 组成本合同的文件包括：1) 本合同协议书 2) 中标通知书3) 投标文件及其附件4) 本合同专用条款 5) 本合同通用条款 6) 标准、规范及有关技术文件7) 图纸 8) 报价清单8. 本协议书中有关词语含义本合同第二部分通用条款中分别赋予它们的定义相同。9. 承包人向发包人承诺按照合同约定进行供货、施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。10. 发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。11. 本合同双方约定：双方法人或授权代理人签字盖章，发包人收到合格的履约担保后生效。第二部分通用条款采用建设部、国家工商总局制定的建设工程施工合同示范文本（GF1999-0201）通用条款（在此略）第三部分专用条款一、词语定义及合同文件 2. 合同文件及解释顺序 合同文件组成及解释顺序：1） 本合同协议书 2） 中标通知书 3） 投标文件及其附件 4） 本合同专用条款 5） 本合同通用条款 6） 标准、规范及有关技术文件7） 图纸 8） 报价清单双方有关工程的商洽、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。4. 图纸 4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：4套二、 双方一般权利和义务 5.3 发包人派驻的工程师 姓名： ；电话： 。7、 项目经理 姓名： ；电话： 。8. 发包人工作 8.1发包人应完成以下工作： 1) 提供技术规格书及相关资料；2) 提供现场施工所需的水、电源接头；3) 开通施工场地与公共道路的通道；4) 办理由发包人办理的施工所需证件、批件。9. 承包人工作9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作： 1） 提供计划、报表的名称及完成时间：另包括开工报告，质量保证大纲等，签订合同后第15个工作日；2） 遵守有关部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护等管理规定，按规定办理有关手续。3） 做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作；4） 负责施工现场清洁卫生，按批准的施工组织设计布置现场、堆放材料及机械；负责完工后的及时进行现场清理，在竣工验收前必须按工程师要求拆除临建和清理所有场地内堆放的建材、建筑垃圾。5） 负责施工期间临时水、电管线敷设、维修、拆除，使之恢复完好。三、 施工组织设计和工期 10. 进度计划 10.1承包人施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：合同生效后15个工作日内。10.2工程师确认的时间：承包人提交合格的施工组织设计（施工方案）和进度计划后5个工作日内。四、 质量与验收 17. 隐蔽工程和中间验收 17.1双方约定中间验收部位：根据国家规定及现场情况确定。六、合同价款与支付 23. 合同价款及调整 23.2本合同总价款采用合同固定价部分、合同暂估价部分及招标人预留金相结合的方式确定。变更合同价款按下列方法进行：1) 合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；2) 合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；3) 合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出合同组价的原则的变更价格，经监理或发包人委托的机构审核，并经发包人确认后变更合同价款。26. 工程款（进度款）支付 双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：详见协议书。七、材料设备供应28. 承包人采购材料设备28.1承包人采购材料设备的约定：所有材料和设备必须经过验收合格后方可进场。八、工程变更： 31. 变更价款31.1合同价款中包括的风险范围：a、投标时漏项、少计的工程内容；b、合同执行期内，国家有关工程建设的政策变化；c、合同执行期内，投标材料价格的市场变化；e、合同执行期内，施工临时停电、停水造成的停工；f、合同执行期内，因客观原因造成承包人停工、窝工；g、合同执行期内可能发生的其他费用，包括市政、市容、环保、治安等。风险费用的计算方法：风险因素范围内的风险费用不在合同价外另行计列及调整。风险范围以外合同价款调整：1) 发包人确认的工程量变更和设计变更；2) 暂估价部分。九、竣工验收与结算32. 竣工验收 32.1承包人提供竣工图的约定：承包人在完工后竣工验收前，提供2份竣工资料，所有竣工资料按照招标人基建项目竣工资料的编制和归档编制格式要求（详见附件5）进行编制并提交秦山第三核电有限公司信息文档处；竣工图作为竣工资料的有效组成部分应分别提交纸制版图纸和电子版图纸并且应一致，纸制版图纸要求使用白图并加盖竣工图章和有效签字。 十、违约、索赔和争议 35、 违约 35.2 本合同中关于承包人违约的具体责任如下： 35.2.1 本合同通用条款第14.2款约定承包人违约承担的违约责任：工期未按合同要求如期完成，每延误一天支付3000元。35.2.2 本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：工程经验收质量标准未达到合同要求，承包人须无偿返工直至验收通过，承包人承担由此造成的工期延误责任。35.2.3 双方约定的承包人其他违约责任：1）承包人未能按合同的要求组成项目班子、选定施工机械、提交竣工资料、按时拆除临建等，承包人须向发包人支付违约金，但此违约金总计不超过履约保证金的40%；2）项目经理的到位率，经考核达不到投标书承诺的要求（80%），则每少到一天扣罚人民币1000元，但此违约金总计不超过履约保证金的20%； 3）主要技术人员的到位率，经考核达不到投标书承诺的要求（85%），则每人每少到位一天扣罚人民币1000元，但此违约金总计不超过履约保证金的20%；4）本项目合同实施期间，若发生项目经理及技术负责人更换，承包人必须提前二周向发包人提出书面申请，且更换后的项目经理资质不能低于原项目经理资质，得到发包人评审同意后方可更换；并且不论是否经过发包人同意和批准，每发生一次项目经理及技术负责人更换，承包人应向发包人支付20000元/人次的评审费，并在当期结算款直接扣除；本项目合同实施期间，项目经理及技术负责人更换次数累计不得超过1人次。5）合同实施期间，每发生一起劳资纠纷诉讼事件，扣罚人民币20,000元；6）合同实施期间，按照秦山三核工程安全考核指标（详见附件3）规定，承包人在施工过程中若发生安全事件/事故，将按照安全考核指标规定的罚款金额扣罚违约金。上述违约金均由工程师确定。7）以上各项扣款均在当期结算款中扣除，若扣款累计超过履约保证金额，招标人可以在支付给承包人的其它款项中扣罚。37、争议 37.1 双方约定，在履行合同过程中产生争议时：采取第一种方式解决，约定向嘉兴仲裁委员会申请仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均具约束力。十一、其他38、工程分包承包人不得擅自对工程进行分包，任何分包行为均须得到工程师的认可且批准后方可实施。39、不可抗力39.1双方关于不可抗力的约定：因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾；不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括雷暴、风暴、洪水、火灾、核电站事故、战争情况或经双方友好协商达成一致意见认为是不可抗力的其他事件。39.2如果在合同生效之日之后出现任何不可抗力的情况，从而阻止履行合同的义务，则双方中任何一方均不应被认为未履行或违背该方在合同中的义务。一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除其责任。39.2如果一方因不可抗力而延误履行其合同下的义务，则履行该项义务的时间必须按此种不可抗力影响的持续时间同等延长，对于合同中未受影响的其他义务，双方必须继续履行。39.3受不可抗力直接影响的一方无论何时均必须采取一切合理措施以尽量减少不可抗力可能引起的任何延误，并竭尽一切合理努力以减轻不可抗力的影响或潜在影响。41、担保41.3 本工程双方约定担保事项如下：承包人向发包人提供履约保证金额为合同总价的10%，担保方式为：以履约保函或者履约保证金的形式在合同签字时提交，自合同签署时至工程验收完成前一直有效。当承包人违约，发包人有权按本专用条款第35.2款执行，发包人可以直接在支付给承包人的任何款项中进行扣罚。履约保函/履约保证金在合同工作实施完成后自动失效。47、补充条款47.1 质量保修工作的实施。承包人应在工程竣工验收之前，与发包人签订质量保修书，作为本合同附件（详见附件8）。47.2 因承包人施工及保护不当造成的对临近建筑物、构筑物、道路的损坏，由承包人自行修复并承担由此而发生的费用。若承包人在发包人规定的时间内不进行修复工作，发包人可以另行委托其他承包商完成修复工作，由此而发生的费用在结算款中扣除。47.3 承包人自行承担施工期间所使用的水、电费用，承包人须在每月25日将水电用量表上报工程师审查，经审查后作为发包人财务决算的依据。47.4 安全与保卫1.承包人法定代表人为承包人单位安全工作的第一负责人，对执行合同过程中涉及的安全问题负责。2.承包人对其派遣的工作人员的安全负责；保证其派遣人员具有完成工作的安全知识和能力。3.如果承包人在执行合同过程中发生事故，承包人应按国家有关规定向当地劳动部门及发包人报告，并负责事故调查和事故处理工作。4.发包人保留对承包人在现场提供服务时进行安全监督、检查的权利；发现涉及