矿山开采工程合同.doc

矿山开采工程合同甲方：潘朝刚乙方：乙方以洽谈方式取得贵州省 麦格乡小山顶铝铁矿山 开采承包的土石方剥离、矿石开采及矿石加工工程项目施工。就双方在施工过程中的权利和义务、工程质量、安全生产、工程进度、款项支付等具体事宜，依照中华人民共和国合同法及其他相关法律法规规定，在本着自愿、平等、互利的前提下，经甲、乙双方友好协商，签订本合同，订立如下条款双方共同遵守：一、工程概况1、工程名称： 麦格乡小山顶铝铁矿山2、工程地点： 麦格乡小山顶小锭山村旧堰组 3、工程内容：硅石范围内土石方开挖（爆破）、剥离、运输；矿石开采及矿石加工等。4、工程量：按贵州省国土资源厅所发证件（证号：C：5200002011023120106881）范围内的硅石露天开采，按业主指定矿带施工。二、工程承包方式：1、甲方将位于麦格乡小山顶铝铁矿山的覆盖层土石方剥离及矿石开采工程承包给乙方 施工。2、乙方包工包料、自主经营、自负盈亏；承担相应的经济纠纷和民事法律责任。三、合同工期：1、本工程总工期为：1095天。在开采完时间后，如还有未开采部分，乙方享有优先承包权，并不缴纳保证金。四、工程造价：（一）综合单价按乙方所报综合单价：1、矿石：每吨50元；以销售矿石吨位计量（二）综合单价包含的内容1、土石方（含矿石）的开挖（剥离）、爆破、装运、施工过程中的排土、排水，植被清理、进出场施工便道等全过程施工所包含的相关内容，矿石筛选和矿石外运由甲方自行负责。2、所涉及的人工费、材料费（油料、火工材料及其它材料）、机械费。3、所涉及的工程施工机械费、出场费。4、安全、文明施工措施费。5、因国家政策和政府政策行为造成的停工、停建损失费。6、间接费（临时设施费、企业管理费；工程机械、人员的保险费；利润、税金及其它费用）。7、施工及生活用水用电设施费用。8、国家政策性油料费改税增加费用。五、工程价款结算方式：每1000吨结算一次，100%的全额结算。六、甲方的权利和义务： 1、有权对乙方在施工作业过程中的安全、质量、进度进行监督和检查。对不符合要求的施工作业行为提出相应整改意见，对违章行为有权要求其限期整改和停工整顿，停工整顿期间工期不予顺延。2、负责办理施工所需的相应证件、批件；协调周边工作环境，排除外围干扰，为乙方创造良好施工作业环境。3、如因甲方原因造成乙方施工机械误工（每月累计超过五天的），由甲方赔偿乙方机械台班、及人工损失费。挖机1000元一天，装载机600元一天，汽车500元一天，人工费50元一天，工期相应顺延。4、协助乙方油料、火工材料手续的办理，其费用由乙方自行承担。七、乙方的权利和义务：1、必须具备承揽本工程相应的合法身份。并具有与本工程施工作业相应的管理人员、管理机构和管理制度，作业人员必须持证上岗。2、服从甲方现场管理人员的合理指挥和调度；严格按照甲方安全、质量和进度要求进行施工。施工中严格按照相应的施工规范、操作规范施工作业。做到安全生产、文明施工、 保护环境。3、在施工现场设立办公机构，建立健全相应的管理体系和管理制度。4、所有现场施工作业人员必须执证上岗，规范作业。5、认真做好与本工程施工相关的作业进度计划、机械设备的调度和安排。自行承担盲目作业和使用机械设备造成的人员、机械设备的窝工、停工损失。6、该项目工程属独立法人承包、独立施工自负盈亏。乙方因自身责任造成的任何安全事故（人员伤亡、机械及财产损毁），均由乙方承担其一切经济损失和相应的法律责任。7、对进入现场的所有机械设备和人员实行保险，并承担相应的费用。8、按甲方要求规范施工，杜绝乱采滥挖现象。如因此造成“红线”（边界）纠纷、矿质和产量下降等，甲方有权责令乙方停工整改，并赔偿给甲方造成的相关损失。9、甲方在资金短期不能到位时，保证连续施工。 不得以此为借口停工和闹事，并按时完成既定工程量。10、 施工过程中应特别注重施工区域周边（红线以外）青苗（树木）的保护和森林防火。如因此造成青苗（树木）毁损、森林火灾等。由乙方自行承担一切经济损失和法律责任。11、甲方因工程施工需要，调用乙方机械设备，乙方应无条件支持和配合，产生的费用按实计算，在支付进度款时甲方应向乙方支付所使用机械设备的计时或计件费用。12、保证自身和其他施工单位车辆顺利通过。13、杜绝和控制与本工程无关的社会闲杂人员、不法分子进入施工场地，禁止打架斗殴；禁止持有枪支弹药和管制刀具。凡出现有上述情况的，一经查实，除国家公安等执法机关按法律法规予以追究外，甲方有权对乙方上述行为处以1至2万元的罚款。罚款将在保证金或工程进度款中直接划扣，无需乙方同意。14、保证不得有任何形式的聚众闹事、围攻甲方办事机关和工作人员；不得有任何形式的阻挠、阻止工程项目的正常施工作业。凡出现上述情况，乙方愿意承担因此给甲方造成的相应损失。甲方有权对上述行为处以1至2万元的罚款。罚款将在工程（进度）款中直接划扣，无需乙方同意。15、未经甲方同意，不得在施工区域设立任何形式的商品交易网点。16、未取得业主签发的开工令以前，不得以任何形式对矿山进行开挖和剥离施工。否则甲方将不予计量，并承担因此给甲方造成的相应损失。八、违约责任：1、本合同一旦生效后，应认真履行，双方均不得违约，如有违约行为，违约方向履约方支付工程总价1%的违约金。2、由于乙方原因没有在甲方指定的时间之前开（设备、人员全部到位）而导致甲方的损失，甲方有权没收乙方的履约保证金，终止合同。3、由于不可抗力（自然灾害、战争、政策因素和省以上人民政府规定）造成的停工、停产损失，甲、乙双方互不赔偿，工期相应顺延。九、其他约定：1、乙方施工所用机械，设备应能满足该项目施工进度需要。并将所配备的施工机械、设备、工程车辆等清单报业主审查备案。2、甲方根据乙方施工进度情况，就乙方设备配置提出改进或更换的要求，乙方应及时改进或更换。3、业主工程师对违反相关安全规程的施工作业有权予以处罚和罚款。罚款通知单直接报送甲方财务在工程进度款中划扣。4、双方联络以书面形式为准。需要书面回复的，须在7个工作日内予以回复。5、双方对彼此涉及到商业秘密的资料负有互相保密的义务。十、合同附件：本合同未尽事宜，由甲、乙双方共同协商达成一致后，签订补充合同协议和附件合同予以确认，补充协议和附件合同与本合同具有同等法律效力，补充协议和附件合同与本合同冲突时，以补充协议和附件合同为准。十一、合同争议解决办法： 甲、乙双方发生争议时，双方协商解决，协商不成的可向签约地人民法院提起诉讼。十二