高低压合同样本.doc

富阳市岩石岭水库除险加固工程一级电站报废重建高低压设备及安装工程标合 同 文 件合同号：FYS-2011-70发包单位：富阳市岩石岭水库管理处承包单位：湖南湘江电力建设有限公司2012年3月一、合同协议书合同名称：富阳市岩石岭水库除险加固工程一级电站报废重建高低压设备及安装工程合同。合同编号：FYS-2011-70富阳市岩石岭水库管理处（以下简称“发包人”）为实施 富阳市岩石岭水库除险加固工程一级电站报废重建高低压设备及安装工程，已接受 湖南湘江电力建设有限公司（以下简称“承包人”）对富阳市岩石岭水库除险加固工程一级电站报废重建高低压设备及安装工程的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。1本协议书与下列文件一起构成合同文件：(1)发包单位在招标期间发布的招标文件和招标补充文件；(2) 中标通知书；(3) 投标函及投标函附录；(4) 专用合同条款；(5) 通用合同条款；(6) 技术标准和要求（合同技术条款）；(7) 图纸；(8) 己标价工程量清单；(9) 其他合同文件。2上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。3签约合同价：人民币（大写） 贰佰贰拾捌万零柒佰叁拾贰 元（￥ 2280732.00 ）。4承包人项目负责人： 石李城5工程质量符合 相关工程验收规程规定的合格率 标准。6承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。7发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。8承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为 90天。9承包人承诺按照合同约定全面完成各项承包工程，并承担合同规定的承包人的全部义务和责任。10发包人保证按照合同规定付款并承担合同规定的招标人的全部义务和责任。11本协议书经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别盖本单位公章后生效。12本协议书一式 10 份，其中正本2份，双方各执1份，副本8份发包人执2份，承包人执2份，其余副本由发包人分送有关单位。13合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。发包人：富阳市岩石岭水库管理处 承包人：湖南湘江电力建设有限公司 法定代表人： 法定代表人： 或委托代理人 ： 或委托代理人： 地址：富阳市胥口镇胥口村212号 地址：娄星区钢城东路仙人阁3栋171号电 话电 话 真传 真户银行： 开户银行：中国银行涟钢支行沿河路分理处 帐 号： 帐 号：601557816660 日 期：2012 年 3 月 日、二 合同条款及格式 第一节 通用合同条款使用水利水电工程标准施工招标文件(2009年版)第二节 专用合同条款1一般约定1.1 词语定义1.1.2 合同当事人和人员1.1.2.2 发包人： 富阳市岩石岭水库管理处 。1.1.2.3 承包人： 湖南湘江电力建设工程有限公司 。1.1.2.5 分包人： / 。1.1.2.6 监理人： 浙江东洲建设监理咨询有限公司 。1.1.4 工期： 90 日历天1.1.4.5 缺陷责任期（工程质量保修期）： 12个月 。1.4 合同文件的优先顺序除合同另有规定外，解释合同文件的优先顺序如下： (1) 协议书（包括补充协议书）；(2) 中标通知书；(3) 投标函；(4) 招投标澄清问题、澄清问题的复函、补充通知等相关资料；(5) 专用合同条款；(6) 通用合同条款；(7) 技术标准和要求；(8) 图纸；(9) 已标价的工程量清单(10) 经双方确认进入合同的其他文件。1.5 联络1.5.1 来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达 至监理 。2 发包人义务2.3 提供施工场地2.3.2发包人提供的施工场地范围为： 岩石岭一级电站厂房范围 。2.3.3承包人自行勘察的施工场地范围为： 岩石岭一级电站厂房范围 。2.8 其它义务 (根据发包人的合同管理要求补充)(1) (2) 3 监理人3.1 监理人的职责和权力3.1.1监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权力范围：（填写监理人须经发包人批准才能行使的权力，以下示例供参考）（1）按第4.3款约定，批准工程的分包；（2）按第11.3款约定，确定延长完工期限；（3）按第15.6款约定，批准暂列金额的使用；（4）4 承包人4.1 承包人的一般义务4.1.10 其他义务（1）协助发包人承担有关政策处理事宜；（2) 按时向发包人（或工程师）提交开竣工报告、隐蔽工程验收报告、质量自检记录、交工验收报告及工程事故报告等资料。 （3) 负责放样、测量。每次测量成果均应有复核记录，并及时将测量成果记录书面送交监理人确认。承包人应对测量成果承担全部责任。（4) 必须接受发包人的管理或其委托的监理单位的监理，并为其开展工作和生活提供方便，按照要求提供完整真实的原始记录、检测记录等技术资料及各种报表。（5) 承包人必须开展工程施工合同质量管理，密切配合工程师全面质量管理、环境管理和职业安全健康管理等工作的进行。（6) 承包人不按合同约定完成以上工作，发包人有权限令其停止施工并进行整改，由此引起的损失由承包人承担。（7）承包人应执行发包人对工程管理所制定的各项管理制度。（8) 参加发包人召开的与本工程相关的会议，并作好会前有关资料的准备。在保修期内要及时做好回访工作，属保修责任范围的事项应及时按质检标准修好。（9）根据发包人要求配合做好其他承包商供货现场附助工作，必要时免费提供吊机、仓库及人力配合。4.3 分包4.3.2 允许承包人分包的工程项目、工作内容与分包金额限额为：（1）工程项目： / 。（2）工程内容： / 。（3）分包金额限额： / 。4.3.10 分包人项目管理机构的设立： / 。4.5 承包人施工项目班子1、项目班子考核要求本工程重点考核项目负责人。2、驻工地时间要求1）施工项目班子人员按上款要求每月必须到岗22天，项目负责人兼职的每个工程每月必须到岗12天。2）施工项目班子人员未到岗的时间（含休息天）必须书面向业主请假。3、上级主管部门检查考核中，每个对象第1次不到位的，扣款5000元，第2次不到位的扣款10000元并责令施工企业更换该岗位人员，同时该岗位人员半年内不允许从事富阳水利行业施工管理。同一工程现场考核2次不合格的要求施工企业更换施工项目负责人。4、承包人的施工班子人员原则上不允许变更。确因特殊原因需要变更的,须得到业主和市水利水电局的同意。4.11 不利物质条件4.11.1 不利物质条件的范围： 施工中遇到文物古迹或重要管线 。5 材料和工程设备5.2 发包人提供的材料和工程设备发包人无材料和工程设备提供，所有材料和工程设备均由承包人自行采购。6 施工设备和临时设施 删去本款全文，并代之以：发包人无施工设备或临时设施提供。6.2 发包人提供的施工设备和临时设施删去本款全文，并代之以：发包人无施工设备或临时设施提供。7 交通运输7.1 道路通行权和场外设施道路通行权和场外设施的约定： 由发包人提供进场道路 。8 测量放线8.1施工控制网8.1.1施工控制网的约定： 本工程合同协议书签订后的14天内，发包人应通过监理人向承包人提供测量基准点布置图、基准线和水准点及其书面资料。承包人在接到测量基准点布置图后 14天内完成施工控制网布设，并将施工控制网资料报送监理人审批 。9 施工安全、治安保卫和环境保护9.1 发包人的施工安全责任9.1.4 发包人提供 / 材料，其余资料由承包人负责收集。9.2 承包人的施工安全责任9.2.12 本工程应编制专项安全施工方案。规范中有要求组织专家论证的应组织专家论证和审查。9.7 文明工地9.7.1 本合同文明工地的约定: 争创文明施工工地 。11 开工和竣工11.4 异常恶劣的气候条件 11.4.3 本合同工程届定异常恶劣气候条件的范围为：(1) 日降雨量大于 50 mm的雨日连续超过 3 天；(2) 风速大于 14 m/s的 7 级以上台风灾害；(3) 日气温超过 40 的高温大于 3 天；(4) 日气温低于 -5 的严寒大于 3 天；(5) 造成工程损失的冰雹和大雪灾害；(6) 其它异常恶劣气候灾害。11.5 承包人工期延误 （1）逾期竣工违约金表(参考格式)序号项目及其说明要求竣工日期违约金(元/天)全部工程完工开工令发出后 90 日历天1000（2）全部逾期竣工违约金的总限额为（不超过合同总价的2%） 。11.6工期提前工期提前的奖金约定： 不奖励 。12 暂停施工12.1 承包人暂停施工的责任 （5）承包人承担暂停施工责任的其他情形： / 。12.2 发包人暂停施工的责任 （3）发包人承担暂停施工责任的其他情形：政策处理 。13工程质量13.7 质量评定 13.7.4 重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定的约定： 合格 。 13.7.7 工程合格标准为： 满足相关验收规范要求 ；13.8 质量事故处理14 试验和检验14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验 14.1.5 无论是承包人提供的材料和工程设备，还是发包人指定供应来源的材料和工程设备均由承包人负责检验和交货验收。 14.1.6 本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：土料、混凝土、钢筋等按相关规范规定需取样的物件 。承包人在本项合同的实施中，不得使用不合格的设备和材料及不能保证质量的工艺。在工程师书面同意前，不得自行对合同规定的设备或材料进行变更或替代。工程师一旦发现上述情况，并发出通知时，承包人应按工程师通知立即更换，并应赔偿由此造成的损失。即使经工程师书面同意更改或替代的设备和材料，也并不免除或减轻承包人应承担的合同的责任和义务，承包人也不得提出增加费用的任何要求。15 变更15.1 变更的范围和内容 （6）删去本款全文，并代之以无论工程量增减多少，合同期内单价均不作调整。15.5 承包人的合理化建议 15.5.2 承包人实现合理化建议的奖励金额为： / 。15.8 暂估价 15.8.1 （1）发包人和承包人组织招标的暂估价项目： / ；发包人组织招标的暂估价项目： / 。 17 计量与支付17.2.1 预付款本工程无预付款。17.3.5工程进度款的支付比例本工程按设备生产进度付款，设备生产进度达到30%时，业主向承包人支付合同总价的20%；设备生产进度达到60%时，业主向承包人支付合同总价的20%；设备交货后，业主向承包人支付合同总价的30%；工程通过完工验收后，业主向承包人支付合同总价25%；最终验收证书（保证期满后）签发后，对合同金额的款项进行结算并支付合同总金额差。17.4 质量保证金 17.4.1 质量保证金总额为审计价的 5 %，保证金不计利息。竣工验收合格后28天内退还。17.5 竣工（完工）计算 17.5.1 竣工（完工）付款申请单 （1）承包人应提交完工支付款申请单一式 5 份。17.6 最终结清 17.6.1 最终结清申请单 （1）承包人应提交最终结清申请单一式 5 份。17.7 竣工财务决算 承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：财务决算所需的一切资料 。18 竣工验收（验收）18.1 验收工作分类 本工程法人验收包括： 单项合同工程的验收 ；政府验收包括： 竣工验收 。验收条件为：相应工程完工（合同范围） ，验收程序为： 满足验收规程要求 。19缺陷责任与保修责任19.1 缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间 本工程缺陷责任期（工程质量保修期）计算如下： 完工验收通过之日至竣工验收通过之日 。19.2 承包方应负责设备和器械在完工验收前的保管和养护工作。20 保险20.1 工程保险 建筑工程一切保险和（或）安装工程一切险投保人： 由承包人投保 ； 投保内容： 用于本合同工程的材料和施工设备等 ； 保险金额、保险费率和保险期限： 金额：建安造价为基数；费率：千分之三；保险期限：自开工即日算起至完工验收通过之日 。20.4 第三者责任险 20.4.2 第三者责任险保险费率： 5 ； 第三者责任险保险金额： 。20.5 其他保险 需要投保的其他内容： / ; 保险金额、保险费率和保险期限： / 。20.6 对各项保险的一般要求 20.6.1 保险凭证 承包人提交保险凭证的期限： 合同签订后10天内 ； 保险条件： 。 20.6.4 保险金不足的补偿 承包人负责补偿的范围与金额： 保险金不足的补偿均由承包人负责； 发包人负责补偿的范围与金额： 由于本工程一切保险均由承包人负责投保，其费用均列入报价，故发包人不承担保险金不足的补偿 。 24. 争议的解决24.1 争议的解决方式合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式： 提交仲裁或提起诉讼，提交仲裁或提起诉讼机构为本工程所在地仲裁委员会或人民法院。 25. 通用合同条款补充： 本合同采用单价承包，在合同执行期内，单价不变，工程量按实结算。第三节 工程量清单与计价表第四节 合同附件附件一：履约担保 富阳市岩石岭水库管理处 （发包人名称）：鉴于富阳市岩石岭水库管理处 （以下简称“发包人”）已接受 湖南湘江电力建设有限公司 （以下称“承包人”）于 2011 年 12 月 30 日递交的 富阳市岩石岭水库除险加固工程一级电站报废重建高低压设备及安装工程的投标文件。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。1. 担保金额人民币（大写） 贰拾贰万捌仟零柒拾叁 元（ 228073元）。2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发合同工程完工证书之日止。3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，无条件地在7天内予以支付。4. 发包人和承包人按通用合同条款第15条变更合同时，我行承担本保函规定的义务不变。担保人： （盖单位章）法定代表人或其委托代理人： （签字）地 址： 邮政编码： 电 话： 传 真： 年 月 日附件二：承诺书及其他优惠条件 富阳市岩石岭水库管理处（以下简称“发包人”）：1、为加强工程廉政建设，我公司承诺：在工程承接及工程建设过程中坚持正当竞争，不向业主及工程监理工作人员行贿送礼，因此原因引起的违法案件一经查实，我公司愿放弃该工程审定总造价30%的工程款；2、若我单位中标，我公司承诺：严格按国务院颁发的建设工程质量管理条例及浙江省建设工程质量管理条例进行管理，按照工程设计要求，施工技术标准和合同约定一切条款（含工期）进行施工，质量达到合格等级，如果出现质量安全隐患或事故均由我单位承担相关责任和费用；3、其他承诺：（1）、若我公司最后以与业主商定的其他报价下浮率中标，则我单位将无条件地重新调整本承诺书、投标函及投标报价书所涉及的相应内容；（2）无条件响应招标文件的各项内容，承认该内容为后续合同的主要条款、约束条件和组成部分。（3）在施工过程的某个环节，业主因故延期支付工程款的，双方可友好协商解决，我单位承诺不借故停工且放弃索赔。4、其他服务或优惠条件：承诺人 （盖章） 法定代表人或授权委托人 （签字或盖章）： 日期：2012年 月 日附件三： 质量保修书 富阳市岩石岭水库管理处（以下简称“甲方”）： 湖南湘江电力建设有限公司（以下简称“乙方”）：为保证设备及安装工程在合理使用期限内正常使用，甲乙双方协商一致签订质量保修书。乙方按双方约定承担设备及安装工程质量保修责任。一、保修期限不少于国家规定及本合同约定的保修时间，从工程竣工之日算起。具体时间为_1_年。二、保修范围本合同结算款所包含的项目、甲乙双方其他约定等全部内容，由于乙方原因造成的质量问题，均属乙方保修范围，因此造成甲方的全部损失，均由乙方负责。属甲方设计或使用不当等造成的工程质量问题，乙方给予返修，返修费用由甲方承担。三、保修实施工程竣工验收合格后，本工程移交给甲方管理。甲方保留根据相关法律法规就有关工程质量问题追究乙方质量责任的权利。四、保修的时间性1.属于保修范围和内容的项目，乙方须在甲方通知后24 小时内赶到现场查看情况，无须更换的，在查看情况后48 小时内处理完毕并清理维修现场，做到工完场清。须更换的，由乙方提出时间表并在得到甲方或委托人认可后严格按时间表维修，其余不变。2.乙方承诺，无论质量缺陷属乙方或甲方责任，在接到通知后，均遵守上述时间性要求不问理由地进行维修，并在维修过程中与甲方共同取证，以判断责任原因，不属乙方责任的，由责任方向乙方支付材料及人工费用。3.违反以上规定，视为乙方同意由甲方处理，甲方委派他方处理，处理结果由甲方签字认可后即生效，不再经由乙方确认（甲方将处理情况知会乙方），因此所发生的一切费用（额外增加20%管理费）从