劳务分包合同(内部).doc

合同编号：江苏省华建建设股份有限公司深圳分公司建设工程施工合同江苏省华建建设股份有限公司深圳分公司分包合同工程承包方（甲方）：江苏省华建建设股份有限公司深圳分公司 承包方（乙方）： 深圳市威盾新消防技术有限公司依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方经协商就乙方承担劳务分包事项达成一致意见，订立本合同。第一条 工程概况1、工程名称：双林 2、工程地点： 3、工程范围： 第二条 劳务分包的范围和内容1、本劳务分包采用包清工形式，即甲方提供施工材料，乙方自备小型施工机具及低值易耗品（详见附件一，包含但不限于该附件所示的小型工机具及低值易耗品）。2、乙方接受劳务分包的范围和内容见下表：序号专业系统区域工日数1234合 计3、其他： 参见甲方与开发商签署的安装合同，以及甲方与项目总承包方深圳市一建签署的配合协议和安全管理协议等文件。 第三条 劳务分包期限本劳务分包合同总工期为 310 日历天，自2011年 2 月20日开工起至 2011年 12月 31日止完成合同规定的全部分包工程量。分部分项工程的工期进度要求： 按照甲方项目部施工进度表要求 第四条 质量标准本劳动分包工程质量必须达到合格以上等级，如果甲方有创优要求，乙方必须无偿积极地给予配合，不得据此要求增加费用。 第五条 项目经理（或代表）1、甲方委派 担任工程的项目经理（或履行本合同的代表），负责组织图纸会审和交底工作，审查乙方的施工组织设计和方案，按工程进度核实工程报表，审批乙方报送的施工、签证、劳务费结算资料等文件，签发相关指令。甲方如需要更换代表，应提前 7 天以书面形式通知乙方。2、乙方委派 担任项目经理（或履行本合同的代表），全面负责本合同履行中的施工管理、质量检验、安全生产、综合治理、施工签证、合同结算等方面工作。乙方如需要更换代表，应提前 7 天以书面形式通知甲方，并征得甲方同意。3、甲方认为乙方项目经理（或履行本合同的代表）不称职的，有权要求乙方更换。第六条 甲方义务1、甲方应在乙方开工 7天 前，向乙方提供图纸 壹 套，以及与施工有关的标准图 / 套。2、根据施工图及施工说明，在施工前向乙方进行施工技术、安全、质量要求和验收标准的交底工作。3、负责协调和处理施工现场与总包及其他专业分包之间的关系，为乙方创造良好的施工环境。4、负责对乙方施工过程中质量、安全、施工进度、施工管理等方面进行指导、监督、检查和考核，发现问题，及时向乙方提出整改意见。5、对乙方在施工过程中的违规违章、违约等行为，有权指令其限期改正。6、对乙方劳务承包的工程，组织安排中间验收和竣工验收。7、对乙方用工和工资支付情况实施监督。8、按本合同约定，及时向乙方提供施工材料及支付劳务报酬。第七条 乙方义务1、自觉遵守法律法规及有关规章制度，严格执行甲方的各项规章制度，以及施工现场开发商、监理、总包的各种管理条例，服从甲方及工程师的指令，自觉接受甲方的监督管理。乙方因违反法律法规、规章制度及管理条例而导致甲方受到处罚或遭受损失，此类处罚及损失均由乙方承担。2、全面履行包质量、包工期、包安全、包文明施工的义务。严格按照设计图纸、技术规范、样板层或样板区的要求精心组织施工，确保工程质量达到合同约定的标准。科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期。加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全。加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。加强对施工人员的环境、职业健康教育，努力营造环保、健康、安全的施工现场。加强与其他施工单位的相互协作、配合，服从甲方统一协调管理。3、每月 24日前向甲方提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按甲方要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相适应的劳动力安排计划，经甲方批准后严格实施。4、乙方施工人员中，技工结构按初级占 30 、中级占 60 、高级占 10 的比例组成，如技工达不到比例要求，可由甲方代培，费用由乙方承担。5、特殊工种必须持证上岗，电焊、气割施工人员必须全部持证，并在施工过程中采取严格的防护措施，安排专人监护，并配备足够的灭火器材。6、施工人员进场之前，必须先向甲方递交本施工队伍人员的花名册、用工合同、身份证、上岗资格证、特殊工种操作证等复印件，并按规定及时办理平安卡、健康证等手续。在施工过程中，因工程需要变动施工人员，必须事先得到甲方同意，并提交变动人员花名册及有关证件复印件。乙方现场施工人员如患有传染病或其他不适宜从事施工作业疾患的，甲方有权拒绝使用，并由乙方负责退回。7、努力节约原材料，降低工程损耗。施工时，应按规定限额领料，并妥善保管、合理使用。按照甲方的统一规划堆放机具、材料及其它设施，并按标准化工地的要求设置标牌。因乙方保管不善、使用不当发生的毁损和丢失，由乙方予以赔偿，并承担因此造成的工期延误等经济损失。8、做好劳务作业场地周围建筑物、构筑物和地下管线及已完工程的成品保护工作，因乙方责任发生损坏或灭失的，乙方应承担由此造成的一切经济损失。9、规范施工行为，严格按甲方要求做好施工资料的保管、整理。劳务分包工程竣工验收后应将施工资料完整移交给甲方。10、坚持依法、规范用工。工人工资应按月全额发放，并按国家有关规定负责办理劳务人员的养老保险、医疗保险和工伤保险等各项社保，并及时缴纳各项费用。11、劳务分包施工过程中的安全生产事故由乙方负责处理并及时向甲方报告，由此产生的赔偿和工伤补偿责任由乙方承担。12、乙方不得以书面、口头和其他形式使用甲方企业及项目部名称对外进行经济活动。乙方在劳务分包期间发生的一切债权债务均由乙方自行处理并承担。13、教育施工人员遵纪守法，严禁打架斗殴、盗窃、赌博、吸毒、嫖娼等各种违反社会管理秩序的行为，如有发生，乙方应严肃处理，坚决予以辞退或调离；情节严重的，应移送公安、司法机关处理，由此产生的问题由乙方负责处理。14、遵守甲方对生活区的管理制度，加强对生活区的管理，克服“脏、乱、差”，开展创建文明、卫生宿舍的活动。第八条 劳务报酬计算及支付方式1、计算方式：按乙方实际完成的工程量套用 深圳市安装工程消耗量标准（2003） 定额，每个定额工日按人民币 元计取，合计劳务报酬 元。此劳务报酬除包括工程人工费外，还包括下列费用：乙方按照国家规定应该为职工缴纳的养老保险、工伤保险、医疗保险等各项费用，及甲供材料设备的卸货费、安全文明施工措施费、高层建筑增加费、脚手架搭拆费、地下室增加费、加班赶工费等费用。涉及的营业税及附加由甲方缴纳，所得税由乙方缴纳。乙方接受劳务分包范围内的成品保护措施费。乙方有责任和义务安排专人看护安装完成的设备、电线电缆等成品，直至交工后移交物业公司。因乙方防护不当、看管不力等造成的材料设备损坏、丢失，乙方应承担赔偿责任。乙方完成本分包合同所需的临时设施租赁费和水电费。如果临时设施由甲方提供，则租金和水电费由乙方承担，并在当月工程款中按实扣除；如果临时设施是乙方在分包工程附近租用的商品房，则甲方按照每人每月90元的标准补贴乙方，其余费用由乙方自行承担。乙方接受劳务分包范围内的文明施工措施费，施工过程中乙方不得以配合检查、验收、创建双优工地等为借口索要清理、打扫等的签证工日。乙方接受劳务分包范围内的油漆、保温、打洞、开槽等工程量一律按照相应定额计算工日数量，不得另行签署补充协议或补偿方案，如果乙方拒绝施工，甲方有权委托其他分包施工，并按照定额工日的35倍计算相应的人工费，在乙方工程款中扣除。乙方必须严格按照图纸或样板确定的数量和定额损耗领用材料，如果乙方超额领用，甲方有权在乙方工程款中扣除超额部分的费用。2、支付和结算： 由乙方按月（或旬、日）向甲方提交工程量报告，由甲方审核确认。未经甲方确认的工程量、超出设计图纸范围或因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。工程量进度款申报后十日内，甲方按审核确认的乙方每月完成工程量的 80 %付款，乙方须事先出具正式发票，否则甲方有权暂缓付款。非因乙方自身原因导致的工程变更而调整的劳务报酬，由乙方向甲方申报，经甲方审核确认，于工程竣工验收合格后一并结算。乙方按照合同要求完成全部工程量并经甲方验收合格后的14天内，乙方向甲方递交完整的结算资料。甲方收到乙方递交的结算资料后 14 天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。甲方核实结算资料、确认结算总额十日内，向乙方支付劳动报酬至结算总额的95%，余款5%作为质量保证金。乙方须事先出具正式发票，否则甲方有权暂缓付款。第九条 保证金的交付与返还1、履约保证金：乙方应于签订本合同前向甲方交纳 / 元（本合同总价的 10%）的现金或银行保函作为履约保证金。乙方按约定全面履行合同项下所有义务，且全部完成劳务作业内容并通过验收后，甲方不计利息返还乙方履约保证金。2、质量保证金：按劳务报酬结算总额 5 %的比例预留质量保证金。乙方的工作成果在甲方与建设单位约定的缺陷责任期（质量保修期）满后，若无质量问题，建设单位返还甲方质量保证金后，甲方不计利息将质量保证金返还乙方。若期间发生质量问题，乙方负责无偿返修，质量保证期延长，保证金仍由甲方保留。如乙方拒不返修，甲方有权将质量保证金用于支付返修费，若保证金不足支付返修费用，由乙方补足。3、农民工工资风险保证金：乙方应于签订本合同前向甲方交纳 / 元（本合同总价的 %）的现金作为农民工工资风险保证金。劳务分包工程结束，并在乙方履行按时足额发放其下属员工和农民工工资的义务后，甲方不计利息返还给乙方。如乙方不按规定发放人员工资，甲方有权动用此保证金代为支付相关人员工资。第十条 工程变更1、合同履行中如发生对原工作内容的变更，乙方应按照甲方代表发出的变更通知及有关要求，进行相应的变更。2、因变更减少工程量，劳务报酬应相应减少，工期相应调整。3、乙方不得擅自对原工程进行变更。因乙方擅自变更发生的费用和由此导致甲方的损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。4、因乙方自身原因导致的工程变更，劳务分包人无权要求追加劳务报酬。第十一条 质量检查与验收1、乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方、建设单位、监理工程师发出的指令施工，随时接受甲方、建设单位、监理工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。 2、对检查检验中发现工程质量达不到约定标准的部分，乙方应拆除和重新施工，直到符合约定标准。乙方承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。3、分部分项、隐蔽工程验收，由乙方提前 1 天通知甲方，甲方应根据乙方通知时间及时验收，未经验收或验收不合格，乙方不得施工下道工序，直至整改达到要求后方可继续施工。 4、乙方劳务分包任务完成后，应向甲方提交完工报告，通知甲方验收；甲方应当在收到乙方的上述报告后 7 天内对乙方劳务作业成果进行验收。第十二条 违约责任1、当发生下列情况之一，甲方应承担违约责任：（1）甲方不按合同约定向乙方支付劳务报酬；（2）甲方不履行合同约定义务的其他情况。2、当发生下列情况之一，乙方应承担违约责任：（1）乙方因自身原因延期交工，每延误一日，应向甲方支付 元（劳务报酬的 %）的违约金。（2）乙方劳务作业质量不符合本合同约定的质量标准，应向甲方支付 元（劳务报酬的 %）的违约金。（3）乙方将劳务作业转包或分包给他人，每发生一次，向甲方支付 元违约金。 （4）乙方不履行合同约定的其他义务，应向甲方支付违约金 元，并赔偿因其违约给甲方造成的损失。第十三条 合同解除1、甲方与乙方协商一致，可以解除合同。2、如因不可抗力致使本合同无法履行，或因建设单位原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，甲方和乙方可以解除合同。3、乙方具有下列情形之一，甲方有权解除合同：（1）乙方明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务；（2）乙方在合同约定的期限内没有完工；（3）经检查检验或验收，乙方已经完成的工程质量不合格，并拒绝修复；（4）乙方将其承包的全部工程转包给他人或将承包的工程分包。4、甲方具有下列情形之一，致使乙方无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，乙方有权解除合同：（1）未按约定支付劳务报酬；（2）提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准；（3）不履行合同约定的协助义务。5、合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求撤出劳务作业场地。第十四条 技术秘密甲方向乙方传授的质量标准、施工工艺、现场操作方法、施工组织方式、材料配比等施工技术方面的知识和相关资料，凡甲方要求保密的均属甲方的技术秘密，乙方仅限于在本项工程项目的施工作业中使用。本项工程施工完工后，乙方不得以任何方式泄漏这些技术给其他第三人，也不得在其它的施工项目中使用这些技术。第十六条 争议解决1、甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用下列第 1 种方式解决争议：（1）向 仲裁委员会申请仲裁；（2）向 人民法院起诉。2、发生争议后，乙方应继续履行合同，保持工作连续，保护已完成工作成果。第十七条 其他1、乙方不能满足工程进度时，甲方有权安排其它劳务单位进场施工，所发生费用的1.5倍在乙方保证金中扣除。2、乙方施工中所发生的质量问题，乙方又不能及时整改，甲方有权安排其它劳务进场整改，按发生费用的2倍在保证金中扣除。3、乙方应组织劳务人员学习甲方、开发商、监理、总包的各项管理制度，并监督和检查全体人员严格执行，如果因乙方人员违反管理规定而导致甲方受到处罚以及其他经济损失的，全部由乙方承担。4、甲方与开发商签署的施工合同以及与总包深圳市一建签署的配合协议、安全管理协议等文件作为本合同