不锈钢加工合同协议书.doc

不锈钢加工合同协议书 不锈钢加工协议书范本一 甲方(发包方)：_ 乙方(承包方):_ 第一条、工程概况 1、工地名称：_ 2、工地位置：_ 3、门窗面积：_ 4、工程日期：_年_月_日 4、制作加工造价： 工程安装单价：_元/，预计_平方米，总造价：_元(结算按照实际平数计算)。 第二条、付款方式： 1、甲方以工程顶账房支付乙方的制作费用。 2、待工程验收合格后，乙方制作加工总费用的90%的金额，以工程顶账房作为支付乙方制作加工费用所用。 3、待工程验收合格后，甲方支付乙方5%的制作加工费用。剩余5%作为质量保证金，保质期满后无条件支付，保质期为1年。 第三条、门窗制作加工安装要求： 1、乙方按国家门窗制作安装规范进行施工。 2、甲方下发的制作加工图纸，乙方核对后再进行制作加工。 3、乙方有责任有义务对制作加工图纸提出合理的意见。 4、乙方有责任提供制作加工料单不锈钢加工协议书范本格式不锈钢加工协议书范本格式。 第四条、制作加工材料：甲方只负责提供主材料：方钢、不锈钢扣板、玻璃、地弹簧、门把手等;其余材料，如：焊条、切割片等一切辅料自行承担。 第五条、质量要求： 1、乙方按设计图纸施工。若图纸有所变更甲方会随时通知乙方，乙方要严格遵守国家有关门窗加工规范。如不遵守，损失全部由乙方负责。 2、在加工过程中，甲方提出变更原设计方案，乙方必须给予配合。 第六条、乙方职责 1、在规定的时间内完成工作量 2、乙方应注意安全制作加工，遵守国家相关部门颁布的有关安全施工条例，如造成事故责任或因此发生的费用，均由乙方承担，与甲方无关。 第七条、如出现合同外事宜由甲乙双方协商解决。 第八条、本合同一式二份，经双方签字即日起，都具有法律效力。 甲方(盖章)：_乙方(盖章):_ 电话:_电话:_ 年月日 不锈钢加工协议书范本二 甲方(建设单位)： 乙方(施工单位)： 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及建筑工程质量监督条例等有关规定，结合本工程具体情况，双方订立以下合同，共同遵守： 一、工程概况： 1、工程内容：不锈钢楼梯扶手，规格 2、略; 3、工程造价：_元/米，施工面积约_米，约合人民币万元(以实际竣工验收数量为准); 4、付款方式：合同签订生效后，甲方付_%的预付材料款，材料款到帐后开始施工，工程安装到_%后，拨付安装工程总价款的_%，工程安装完毕验收合格后，余款一次性付清。 二、合同工期： 从拨款之日起至_年_月_日之前完工。如有客观原因引起的延期开工，中途停工和窝工，经甲方认证后，工期顺延。 三、甲方责任： 1、如期办理拨款结算; 2、指派专人为甲方工地代表，对工程进度质量及合同履行情况进行监督、检查和签证。解决在施工中应由甲方解决的问题。 四、乙方责任： 1、保证质量，保证工程如期竣工。保修期为一年，一年内出现 质量问题，保修保换，人为造成损坏，由甲方承担; 2、工程完工后，负责清理自己施工中造成的垃圾卫生; 3、指派专人为乙方工地代表，负责施工现场的管理与联系工作，参加工程验收; 4、乙方不得无故顺延工期，每拖延一天罚款_元 工程质量不符合规定的负责无偿维修及返工。 五、质量验收： 以甲方设计说明和国家颁布的施工验收规范质量评定标准为依据，达到合格标准。 六、在加工、安装、付款事项中出现问题，甲、乙双方发生纠纷时，双方协商解决，协商不成的，依法_法院起诉。 七、合同一式两份，甲、乙双方各执壹份。本合同经