外线施工合同.doc

.用世生活城10KV外线工程施工合同甲方（发包人）： 安徽用世商业房地产开发投资有限公司 乙方（承包人）： 根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规的规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的基础上，经双方协商一致，签订本合同。第一条 工程概况一、工程名称：安徽用世生活城10KV外线工程二、工程地点：安徽省合肥市金寨南路1111号第二条 工程承包范围和方式一、1#开闭所10KV送变电工程全部内容。敷设线路为壹条专用线由灯塔变引出线沿南方路灯塔路合铜路人民西路站前路用世生活城1#开闭所，施工内容包括破土、路面及绿化带恢复、排管、电缆敷设、工井等直至开闭所接线送电完成的全部送变电工程。二、乙方包委托具备资质的设计单位完成施工图设计、包工、包料、包质量、包工期、包安全与文明施工、包验收合格等10KV外线送变电工程全部内容。以乙方已经考察完的现场作为交付现状界面，后续施工工作内容全部由乙方完成。第三条 合同工期序号工程名称开工时间工期（天）备注11#开闭所10KV送变电工程2012.8.160工程进度应配合施工总包进度第四条 工程价款一、合同总价为： （含税）（小写： ）二、合同价为固定总价合同，甲方对合同价不做任何政策性调整，不承担任何经济风险。对在施工中所发生的涉及到用地或补偿等纠纷均由乙方自行处理，费用均包含在总价中。对在施工中涉及各职能管理部门的强制性规定所发生的费用均包含在总价中。因施工方案变化、线路方案变化、设计发生变化等发生费用的增减均包含在合同总价中，双方均不得改变合同价格。 第五条 工程价款支付一、本工程无预付款及进度款。二、专用线施工结束经供电单位专项验收合格后（提供书面验收合格证书），7日内付至合同价款的50%；三、送电成功交付使用6个月后，7日内付至合同价款的90%； 四、余下10%作为质保金，在此两年后一次性无息付清。（质保期内若因乙方原因出现质量问题，发生的一切费用从质保金中扣除）第六条 工程质量一、乙方在进场前，应向监理单位申报相关资料，经批准后方可开始施工。二、乙方按照施工图纸、施工说明、组织计划、进度计划等进行施工，上述约定事项变更的，双方均以书面形式通知对方。三、乙方保证工程质量标准满足包括但不仅限于合肥市肥西县供电局批出的文件、图纸，电网公司的通电要求，施工规范及国家颁布的有关设计规范及质量验收标准等。电缆、电线等施工材料应符合合肥供电公司配网移交设备技术标准要求。四、工程质量及材料不符合要求，施工质量不合格的，乙方应停工整改和返工，由此所发生的费用均由乙方承担，且工期不予顺延。第七条 调试与验收一、工程施工过程中，乙方应主动接受工程质量监督。工程完工后，乙方应在自检合格的基础上书面通知甲方和监理单位（监理单位的确定及选择应符合供电单位及相关职能部门的要求，费用包含在合同总价中）进行初步验收，甲方自接到验收通知 3 日内组织验收。二、初验合格后，由乙方向供电局质检站等相关部门报验并保证一次性验收合格。并共同签署验收文件。第八条 质量保修一、乙方负责保修的范围为： 乙方施工的全部工程内容。 二、乙方负责保修期限为 贰 年，自正式送电之次日起计算。三、保修期间，乙方应当在接到甲方发出的维修通知后 1 小时内派人维修。乙方未在约定期限内派人维修的，或维修不力、怠慢的情形时，甲方可以委托他人维修，费用在质保金中扣除。 第九条 履约保证金一、本工程履约保证金为 壹拾伍万元整 。二、工程量完成 30% 后一次性无息返还。三，合同签订后，无论何种原因，乙方无论以何种理由要求中止合同，使工程无法正常进行，乙方将该履约保证金赔付给甲方外，给甲方造成其他经济损失的，应另外给甲方经济赔偿。第十条 甲方权利和义务一、为乙方的设计、报建、施工提供必要条件（含建筑用地规划许可证、红线图及报装过程中的有关资料等）；二、协调总包提供施工用水、电的接驳点。水、电费用由乙方自行承担；三、指派 为甲方代表（联系电话： ）负责合同履行。对施工供电工程质量、进度进行监督检查，负责工程中间验收，协助乙方办理竣工验收、变更、登记手续和其他事宜。四、甲方可以从应支付给乙方的款项中直接扣留乙方应支付给甲方的违约金、处罚金等。第十一条 乙方权利和义务一、向甲方提供经供电单位及相关职能部门批准的施工供电工程的设计方案和施工图（需有各施工路段剖面图）。二、指定 为乙方施工代表（联系电话： ），负责合同履行。按要求组织检查、施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。三、安全文明施工，保质保量按期完工；四、施工期间，应遵守甲方现场管理办法的有关规定。服从甲方管理人员及监理单位的现场监督和管理； 五、在合同约定的期限内，完成与质检站和供电局的报建、施工及验收事宜。六、在工程竣工送电之日起10天内,向甲方提交贰套竣工图纸及经供电局签认后的一式叁套完整的工程档案。第十二条 违约责任一、由于乙方原因逾期完工的，每逾期一日，乙方支付甲方 5000 元/天的违约金，上不封顶。二、由于甲方原因导致延期开工或中途停工的，甲方仅补偿乙方因停工所造成的工期损失。三、如甲方未按合同约定付款的，视为违约。 四、由于乙方原因，本工程经供电局质检站等相关部门验收、抽查不合格的,乙方负责返工,返工费用由乙方承担，返工后经验收或备案抽查仍不合格的，乙方承担全部经济损失和相关责任。给甲方造成损失的，按照实际损失给予甲方经济赔偿。第十三条 安全生产一、承包人必须严格按照现行国家安全标准及当地建设行政部门的安全施工规定施工,随时接受行政主管部门和现场管理人员监督检查,同时采取一定的安全防护措施，做好安全防护。二、进入施工现场必须戴安全帽，夜间施工要有专人现场指挥，将安全工作提上议事日程，加强防火、防盗、以及对施工队伍的管理，遵守和执行安全文明施工的规定。三、服从总包单位对现场的统一管理，对由于自身安全措施防护不力给自己或他人造成安全事故的，所发生的责任和费用均由承包人自行承担，与发包人无关。第十四条 争议解决方式本项目的招、投标文件、协议、承诺是本合同的组成部分，具有同等法律效力。（解释顺序为：本合同，补充协议、承诺、招、投标文件、图纸）。双方发生争议，应协商解决，协商不成可向肥西县人民法院提起诉讼。第十五条 合同的生效本合同自履约保证金到达甲方指定帐户，双方签字、盖章、依法公证后生效。本合同一式 陆