承包协议范本.doc

建设工程承包合同书甲方：甲方合同编号： 工程名称： 工程地点： 乙方： 乙方施工资质等级： 乙方合同编号： 签订地点：签订时间：第一部分 剥离工程承包协议书发包人（甲方）： 承包人（乙方）： 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、煤炭法及其他有关法律、行政法规、物质条件，相关规定，经招标后，与经选定的乙方与甲方签订本协议，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：资金来源： 二、工程承包范围（一）工程承包范围如下：防灭火工程项目首先采用土石方剥离工程，包括岩体的穿孔爆破，土沙方、岩石方的装、运。（二）剥离承包费用范围的界定1、承包剥离单价包括岩体的穿孔爆破，土沙方、岩石方的装、运，采场修路及维护、洒水、排土场管理，质量标准化达标等全部费用。2、工程施工机具、生活办公设施由乙方配备，甲方提供生活办公所需场地；采坑排水、照明用电电费由甲方承担；其他所有用电由乙方承担，电价以0.6元/度收取；变压器以下的电缆、水泵、开关、照明灯设备材料由乙方承担，生活及前期生产用水由甲方提供水源，采坑见水后由乙方自行解决生产用水。3、煤层以上岩土层、煤住间垮落顶板岩石和户顶岩石的清理由乙方负责。4、平均运距按1.6KM计。合同工期开工日期： 竣工日期： 合同工期总日历天数 天。四、质量标准工程质量标准： 合格 五、合同价格 以招标确定的单价为依据，确定本合同土石方剥离单价如下： 土沙方的剥离单价（包括装、运、排、各种取费、临建、火工品以外的其他税费、工资、安全、各种保险等）为6.82元/m； 岩石方的剥离单价（包括穿、爆、装、运、排、各种取费、临建、火工品以外的其他税费、工资、安全、各种保险等）为：11.932元/m； 以上单价包括所有的辅助作业费用（含煤柱间垮落顶板岩石和护顶岩石的清理费用）。火工品由甲方负责，如需开票，由甲方承担。后附调价说明。六、组成合同的文件组成本合同的文件包括1、 本合同协议书2、 本合同的专用条款3、 标准、规范及有关技术文件4、 图纸5、 工程量清单6、 双方约定主要材料现行价目清单7、 调价说明双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中分别赋予他们的定义相同。 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人按照合同约定期限和方式支付合同价款及其他应支付的款项。十、合同生效 合同订立时间： 年 月 日 合同订立地点： 本合同双方约定 签字盖章 后生效。发包人：（公章） 承包人：（公章）住 所： 住 所：企业负责人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：电 话： 电 话：传 真： 传 真：开户银行： 开户银行：账 号： 账 号：第二部分 通用条款双方确认，通用条款采用建设工程施工合同（示范文本）（GF-1999-0201）第三部分 专用条款一、 词语定义及合同文件1、合同文件及解释顺序合同文件及解释顺序： 本合同协议书一本合同专用条款标准、规范及有关技术文件图纸工程量清单本合同条款。 2、语言文字和适用法律、标准及规范2.1本合同除使用汉语外，还使用 无 语言文字。2.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规： 中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法等。 2.3适用标准、规范适用标准、规范的名称： 内蒙古自治区露天矿的标准、规范以及内蒙古自治区防灭火工程项目初步设计批复要求。 发包人提供标准、规范的时间： 合同签订之日。 国内没有相应标准、规范时的约定： 实行内蒙古自治区露天矿的标准、规范以及内蒙古自治区防灭火工程项目初步设计批复要求。 3、图纸和技术资料的提供3.1技术文件、规范、图纸发包人提供图纸日期：签订合同后提提供。发包人免费提供图纸的份数： 4份。 上述图纸和其他技术资料，未经发包人工程师同意，承包人不得提供给与本合同工程无关的第三方。3.2控制点的提交发包人工程师应在发出开工令之前，向承包人提供书面测量控制点，并进行现场交桩，承包人应对监理工程师提供的测量控制点进行复验，复验无误后方可进行现场基点、基线的布设。二、双方一般权利和义务5、工程师5.2监理单位委派的工程师监理单位 。姓名： 职务 发包人委托的职权： 质量、工期、安全、工程量计量控制。 需要取得发包人批准才能行使的职权： 设计变更及现场签证。 5.3发包人派驻的工程师姓名： 职务 发包人委托的职权： 代表甲方行使工程管理和协调工作 不实行监理的，工程师的职权： 同时比照监理工程师的职权执行。 6、项目经理姓名： 职务 7、发包人工作7.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：（1）施工场地具备施工条件的要求及完成时间： 开工前两天。 （2）施工所需的水、电源供应要求： 开工前两天，发包人指定水、电接口点，承包人完成施工现场施工用水、点及其他管线的铺设。 （3）施工场地与公道路的通道开通要求： 进矿通道由甲方提供。（4）工程地质和地下管线资料的提供时间： 开工前两天。 （5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间： 开工前两天。（6）水准点与坐标控制点交验要求： 开工前两天。 （7）图纸会审和设计交底时间： 开工前两天。（8）协调处理施工场地和周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木得保护工作： 按9.1款地7项约定执行。 （9）双方约定发包人应做的其他工作： 协调施工单位与建设单位、监理及地方政府有关事宜，凡经协调事宜须经各方代表签字确认。 8.2发包人委托承包人办理的工作： 根据工作情况现场确定。 9、承包人工作9.1承包人应按照约定时间和要求，完成以下工作：（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：无。（2）应提供的计划、报表的名称及完成时间： 乙方应在开工前三天向甲方及监理工程师报审施工组织设计及工程进度计划，每月截止20日向甲方提供工程进度报告。（3）承担施工安全保卫工作责任和要求：承担施工范围内的安全保卫工作并承担费用。（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求： 无。（5）需承包人办理的有关施工场地的交通、环卫和施工噪声管理等手续：承包方按国家、地方及甲方有关规定办理。（6）已完成工程成品保护的特殊要求及费用承担： 无 （7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担： 由乙方负责施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护并承担相应费用。 （8） 施工场地清洁卫生的要求： 符合质量标准化和有关行业标准，费用由乙方承担。（9）承包人应建立健全管理制度、组织机构，保证特种作业人员持证上岗。（10）双方约定承包人应做的其他工作：另行约定。 10、安全、保卫、文明施工和环境保护 10.1.1承包人应按国家有关治安管理规定向发包人提供参与施工人员的花名册及身份证号码、户籍证明、婚育证件等相关证件，并按国家有关规定向地方有关部门缴纳相应的费用。10.1.2承包人应参加由发包人牵头的治安联防工作，并分摊相关费用。10.2承包人不应从发包人的人员中招收或试图招收自己的职员和工人。10.3承包人所付工资标准及遵守的劳动条件应不低于其从事工作地区同类工业现行标准和条件。在无当地固定标准可参照的情况下，承包人所付工资标准及遵守的劳动条件应不低于其他招标人在与工程相似的环境下所付的一般工资标准及遵守的劳动条件。10.4承包人应指派多位在工地上的安全员专门处理安全及防止所有职工人身事故方面的问题。所派工作人员应胜任此项工作，并有权采取防止事故发生的预防措施。10.5承包人应始终采取一切合理的预防措施，防止其职员和工人发生任何违法、暴乱或妨碍治安的行为，保持工程周围人民及财产不受上述行为的危害。10.6承包人应保持其职工和工人的安全、健康。10.7承包人负责在工程施工、竣工的整个过程中施工现场全部人员的安全。除因发包方的责任而造成的伤亡外，其他一切安全责任及费用均由承包人承担。承包人负责在需要的时间和地点，根据地方行业主管部门及矿区要求，自费安装和维护所有灯光、护板、栅栏、警告信号、危险信号和警卫，以及对工程进行保护或为公众提供安全和方便。10.8承包人应协助发包人开展、进行及验收项目工程办理各项必要的报批手续，并提供所需的相关有效证件及竣工验收材料。10.9承包人应承担与项目工程有关的所有环境保护责任，并支付一切有关费用。同时保障发包人不受其他任何组织、机构和个人就项目工程的环境所提出的任何索赔。10.10在施工期间，承包人应对施工区域进行经常性的检查与测量，并承担一切有关费用。10.11若发生事故，承包人应在事故发生后五小时内电话通知发包人详细情况，随后以书面形式报告发包人。10.12专门用于本工程施工的由承包人提供的所有设备、临时设施和材料一经运至现场，即应被视为是专门供本工程施工使用（承包人所提供的机具及设备必须保证性能良好）。承包人除将上述物品在现场各部分之间转移外，如果没有发包人代表的书面同意，不得将上述物品运出现场。10.13承包人必须保证工程进度，如发包方认为工程或部分工程不能按“竣工时间”完成时，承包人应采取发包方同意的必要措施，加快工程进度以便按时竣工。承包对采取这些措施所发生的费用由承包人承担。10.14承包人在签订本合同后，应按国家或当地有关部门的规定办理相关手续，以获得批准从事本合同的施工活动，有关费用由承包人自行承担。如因未办理相关手续，而导致工程不能正常施工，视为承包人责任，由此对发包方产生的一切损失由承包人承担。三、施工组织设计和工期11、进度计划：承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划安排表的时间：开工前三天。工程师确认的时间：开工前两天。11.2工程有关进度计划的要求：乙方应按照甲方的要求按期完成有关进度计划。12、工期延误12.1双方约定工期顺延的其他情况： 因不可抗力造成工期顺延，具体按开工报送的进度计划调整；设计变更和工程量增加；一周内非承包人原因停电、停产造成停工累计时间超过8小时；甲方代表同意，给予顺延的其他情况。但不可抗力的事由须以双方代表当时确认签字为准。 四、质量与验收13隐蔽工程和中间验收13.1双方约定中间验收部位：按月、季定期进行考核验收 五、安全施工14.1乙方必须组织好安全施工，保证施工现场及厂区范围内的人身和财产安全，若在施工中发生人身伤亡、财产损失事故，由乙方承担全部责任和费用；若乙方不予支付，甲方有权从履约保证金和工程款中直接扣除，直接支付给受害人。六、合同价款与支付15. 1工程结算周期为一个月，每月20日进行验工计价，验收合格后，下月20日按工程进度结算价扣除10%的质保金后支付工程款，根据工程质量及合同履行情况，工程竣工验收合格后兑现质保金。15. 2合同签订之前，承包方向发包方一次性抵押履约保证金100万元人民币，工程竣工验收合格后，根据合同履行情况退还不分或全部履约金（不计利息）。 16合同价款及调整16.1本合同价款采用以合同确定的单价为准，主要材料（油品、火工品）价格变动超过约定范围，按21条执行。16.2首采坑运费按本合同执行，若二、三期工程续签合同时，以本合同单价为基准，参考周边市场，运距每增加200米，运费相应调0.2元/m。17工程款预付发包人向承包人预付工程馆的时间和金额占合同价款总额的比例： 无。 扣回工程款的时间、比例： 无。 18工程量确认每月20日，由甲方组织牵头，乙方、现场监理共同参与进行月进度工程量验收，由甲方生产部出具当月完成工程量结算单，甲方、乙方及现场监理三方签字共同确认。 19工程款（进度款）支付双方约定的工程款（进度款）支付方式和时间： 当月验收合格后，下月20日后按工程进度结算价扣除10%质保金后支付工程款。七、材料设备供应20.1甲方负责火工品德采购、管理、火工品材料费用由乙方承担；20.2施工机具所耗油品，由乙方负责采购、管理，材料费由乙方承担；20.3工程施工所用施工机具由乙方负责。21、双方约定主要材料价格21.1基准价以附表1为准21.2施工机械使用油品，每年的10月20至下年的3月20日按使用-20#柴油计算，其余时间按0#油价计算。参照石油公司的同期同标号油品的平均批发价，按冬、夏季油品的平均价格分别核算，单价变动幅度每超过400元/吨（0.35元/L）含400元/吨,每方增减0.23元/m(0.67L/ m0.35元/L=0.23元/ m)。21.3火工品种炸药单价变动幅度每超过500元/吨（0.5元/ kg）含500元/吨，每立方增减0.12元/米八、工程变更工程确需变更，甲方或乙方需提前递交变更理由及书面意见，由设计单位初审后报甲方履行变更手续，经甲方批准后实施。九、竣工验收与结算22竣工验收22.1承包人提供竣工图的约定：工程竣工验收7日内提交竣工图集工程档案（一式三份），甲方接到乙方竣工报告后组织验收。22.2中间交工工程范围和竣工时间： 无。 十、违约、索赔和争议23违约23.1 本合同中关于发包人违约的具体责任如下： 本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：仅限于支付逾期付款的利息。本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：仅限于支付逾期付款的利息，承包人对此有过错的发包人免于承担违约责任。 本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：仅限于支付逾期付款的利息，承包人对此有过错的发包人免于承担违约责任。 如果发包人未按本合同要求履行其义务、提供必须的施工条件，或未按期支付各项应付款项，则除按本合同其他规定条款执行外，承包人可按规定得到工期顺延。而一旦发包人后来履行了其义务，提供了必要的施工条件或将应付款额进行了支付，则承包人必须立即回复正常施工。双方约定的发包人其他违约责任： 无。23.2本合同中承包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任：从甲方总工程师、生产部正式批准开工之日起，除因不可抗力造成了工期延误外，乙方每超工期一天承担5000元/天的罚款，乙方每提前工期一天奖励5000元/天。本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：工程质量达不到甲方规定的标准，发包人有权对此工程拒绝验收和结算；承包人除无条件处理至约定要求外，按甲方的有关制度进行处罚。如果承包人严重违反本合同规定的应尽义务，已经对工程造成严重损害，或继续进行施工将给本合同工程造成严重损害。发包人有权终止承包人在本合同项下的承包，除此之外，还将对承包人追溯由此造成的一切损失。发包人的上述行为，不能解除本合同的承包人任何义务和责任。23.3保留追溯横暴人违约的权利如因承包人违约，发包人没有追究承包人的违约责任，但之后如承包人仍有违约行为，则发包人仍具有追究承包人违约的权利。双方约定的承包人其他的违约责任：1、承包人在甲方工程竣工验收合格后的15日内向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，否则每推迟一天罚款2000元。2、承包人出现下列情况，对发包人利益造成或有可能造成损失的，发包人有权解除合同并索赔。a、实际到施工现场的主要人员和用于本工程的主要施工机械与乙方报送的计划严重不符；b、未经发包人同意，承包人擅自将本工程的部分或全部工程转包给其他施工单位；c、工程实际进度与合同中约定的工期计划严重背离(即相差在约定量的30%以上且含30%)；3、因乙方不履行合同，提出合同以外甲方不认可的条件，中途擅自撤离施工现场，或停工造成严重脱离进度，给甲方造成停工损失，甲方有权扣除全部履约保证金及工程款未支付部分，解除合同，并追究其法律责任。24争议24.1双方约定，本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成时，依法向工程所在地人民法院起诉，有关工程款结付纠纷的诉讼管辖权归甲方住所地人民法院。十一、其他25工程分包25.1本工程发包人同意承包人分包的工程： 本工程不可分包 分包施工单位为： 无 26不可抗力26.1