大清包合同.doc

1# #住宅楼工程土建施工劳务分包合同 工程发包单位： 江苏省第一建筑安装有限公司 工程承包单位： 二零一零年 月 日劳 务 分 包 合 同甲方：江苏省第一建筑安装有限公司乙方： 劳务工程有限公司本工程经甲乙双方充分协商，甲方决定将 住宅楼工程分包给乙方施工，为明确工程内容及双方的权利义务，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合工程具体情况，订立本合同。一、工程概况：1.1 工程地点： 1.2 建筑面积：约 (包含地下室及人防工程)1.3 结构类型：钢筋混凝土、框剪结构1.4 工程内容： #住宅楼土建主体结构及二次装修工程（详见施工图纸）。二、承包范围： 图纸所示的土建部分中的主体结构工程其中： 基础部分：配合机械基坑挖土、桩头剔凿、人工挖土方、清理基坑余土、地胎模砖砌筑、抹面、基础砼垫层浇注、防水找平抹面、防水保护层抹面、基坑排水、基底打钎、各种基础构件（包括塔吊基础）支模、钢筋安装、砼浇注、地下室外墙抹面修整（包括止水螺栓处理）、防水保护层抹灰砌砖、保温板粘贴以及土方回填（包括2：8灰土回填）。主体结构部分：模板：制作、拼装、支设、拆除、场内运输、堆码、清理、涂刷脱模剂等。钢筋：制作、绑扎、安装、接头连接、半成品编号、堆码、场内运输等。砼：浇注、收光、找平、养护、成品保护、清理、泵管安拆及少量砼拌制。脚手架：搭设、拆除、刷漆、场内运输、堆放，包括安全防护架、安全通道、钢筋制作场安全棚、木工房、安全网、竹笆、提脚板锚固、制安等一切工作。铁件、预埋件、螺栓止片、止水钢板：制作、安装、预埋、焊接、刷漆等配合安装预留、预埋工作。配合防水、门窗安装工作。二次装修部分：搅拌机的安装、搅拌机的防护、水池等一切辅助工作。加气块、砖砌筑、过梁制安、构造柱制安，内外墙的粉刷，地坪、室外散水。屋面工程、门窗护角及所有镶嵌工程，图纸除外墙涂料和防水外的一切工程。三、 承包方式：甲方以大清包劳务分包形式包给乙方施工。大清包劳务分包是指包人工、包机械设备、包模板木方、包钢管、包辅助易耗材料、包工期、包质量、包安全文明施工。（也就是说除钢筋、混凝土、止水钢板、黄沙、水泥、石子、一级电箱外的一切工程）四、价款的确定、支付的方式及时间：4.1 本工程采用建筑面积单价方式进行包干承包，工作内容为图纸中所含的所有工作（如第二、第三条之内容），承包单价为： 元/ 。（包括3.00元/奖励金）税金另计。建筑面积计算按太原市2005年定额及相关说明中规定计算。4.2图纸变更增减量和现埸设施合同外零星项目发生的工程量执行太原2005年预算定额人工工日，其人工单价按现行指导价 元/定额工日计算。4.3现埸发生的计时工按80元/工日计算。4.4平米包干价格中除上述第2条承包范围规定的外还包括下列内容：4.4.1现埸材料埸内搬运、装卸车等。4.4.2机械设备、辅助和易耗材料、工用具及劳动保护用品费用。机械设备是指塔吊、人货电梯、高压泵、木工园盘锯、电刨、砂轮切割机、手提电锤电钻、吹风机；钢筋弯曲机、切断机、调直机、电焊机；砼搅拌机、砂浆机、砼振动器、振动棒、砼磨光机、打夯机、水泵。辅助和易耗材料是指元钉、铁丝、火烧丝、防锈漆、海棉条、密封胶、胶带、电焊条、氧气、乙炔、膨胀螺栓、保护层垫块、水泥马凳、脱模剂、汽油、柴油、砂轮片、塑料保护膜、各种胶、钢丝网、顶棚刮白所用材料及工程所用一切辅助易耗材料。 工用具是指手推车、锹、镐、橡胶水管、小线、铅笔、锤、铁撬、铁丝网、灰桶、灰槽、料斗、吊框、水管、水平尺、钢尺、钢卷尺、木斗、尺条、刮杠、多彩布等。劳动保护用品是指安全带、手套、工作服、眼镜、绝缘手套、绝缘胶鞋、雨衣等。4.4.3现场钢筋棚、木工棚、工具棚、水泥库棚、其他生产加工车间工棚搭设和拆除。4.4.4现场所有安全防护搭拆4.4.5文明施工、成品保护、环境卫生所需的用工。4.4.6测量放线、钢筋翻样、现场管理、打扫卫生、食堂做饭等人员工资。4.4.7现场二级配电箱以外的所有临时用电的人工、设备材料、照明器具等费用。4.3建筑面积包干单价的60%为主体部分造价，6.5%为其他零星材料及项目造价，3.5%为土方回填造价。4.5. 本工程承包单价 元/中除包含各项应有费用外，还包含乙方完成约定指标后可以取得的价款如下：质量指标单价3.00元/，工期进度指标单价3.00元/，安全生产、文明施工指标单价2.00元/，治安、消防、宿舍管理指标单价1.00元/，自备管理人员到位指标单价2.00元/，劳务纠纷指标单价1.00元/，以上指标单价一并融入工程单价中与实际施工面积一起共同作为工程决算的依据。（如果乙方在合同约定的时间内完成所有工作内容及4.3条中的各项指标，甲方将3.00元/奖金奖励给乙方）4.6. 工程决算价与工程工期、质量、安全文明施工、材料节约，自备管理人员到位情况等指标挂钩，单价中已包含各种指标价格。4.7. 本工程无预付款，采取以下节点支付工程款【节点施工指：地上三层以下全部工作内容（包括土方回填工作）完、主体施工完】：4.7.1 地上三层以下工程施工期间甲方不预付任何费用；4.7.2.地上三层以下全部工作内容（包括土方回填工作）完甲方按已完进度向乙方拨付70%的工程进度款；4.7.3. 主体工程完成后即按已完进度拨付80%的工程进度款；4.7.4. 工程竣工验收合格并经双方结算完成后支付至工程主体总价的85%；4.7.5由于甲方原因导致乙方窝工，甲方按30元/人/天支付乙方劳务人员生活费；4.8 按上述付款方式的付款程序为：工程相应节点完工后乙方应向甲方出具完工资料，报送报表及提出请款申请，甲方审核后15天内支付该阶段工程款，工程验收符合合同约定且乙方无任何劳资纠纷和乙方自购材料费用付清后再按照上述付款方式支付至工程总价的95%。工程保修金为5%由甲方代为保管，等保修期满扣除保修期间的维修费用后无息返还给乙方，保修期一年。4.9甲方在审核乙方的各项报表时要与乙方完成的各项指标挂钩，每节点付款时，项目部将对节点施工各项指标进行评定（质量、进度、安全、文明施工、治安、消防、宿舍管理、自备管理人员）；若分项指标有达不到要求的，将在每次节点付款中扣除此部分相应费用。4.10 乙方收取工程款时必须向甲方提供劳务公司出据的收据或发票、工程款汇劳务公司帐上并附带人工工资表，包料部分提供相应金额的材料发票。5、 工程工期：（按业主同甲方签订建设施工合同的约定）5.1 本工程工期根据业主要求现场制定（但总工期不得超过 日历天），施工过程中甲方下达的工期计划即为乙方的施工工期，总工期外的阶段节点工期即为阶段节点考核依据；每项计划的完成程度即为乙方工期的完成状况，是乙方决算的依据。5.2 如有以下情况的工期可以相应顺延，但乙方必须以书面报告的形式报甲方有关部门签认，否则甲方将不予认可。甲方在收到报告后2日内予以答复，否则示为默认。5.2.1 对关键线路上工期连续影响5天以上的设计变更及不可抗力，经甲方签证，工期可以顺延；5.2.2 非乙方原因停水、停电、下雨、政府部门检查工期另行增加10天。今后在施工过程中不再另行签证；5.2.3基础开挖时如遇阴河、溶洞地质情况影响关键线路上的施工时，乙方及时书面上报甲方，经甲方签证后工期可延长；5.2.4 因甲方指定分包方原因使乙方在关键线路上产生的工期延误，经甲方签证后工程顺延。5.3 甲方认为确有必要暂停施工时，应以书面形式要求乙方暂停施工，乙方应当按甲方要求停止施工，并妥善保护好已完工程。因甲方原因造成停工的，甲方应同意顺延工期；因乙方原因造成停工的，由乙方承担发生的费用，工期不予延长。6、 工程质量验收：6.1 工程质量必须达到业主要求的合格质量。6.2 质量标准的评定以国家现行施工质量验收规范及北京市建设工程的质量检验评定标准为依据。6.3 乙方施工所支设的模板必须满足砼施工要求，严格按甲方编制的模板施工方案施工，确保砼表面观感、砼的几何尺寸达到检测标准。楼层柱面、墙面、顶棚质量标准垂直度、平整度实测合格率必须达到95%以上，达不到此验收标准发生的返工费用由乙方承担。6.4 本工程基础工程、主体结构工程以及中间隐蔽项目需验收，乙方应和业主方、监理方和甲方共同参加验收检查工作，对于验收检查中提出的属于乙方承包范围的修改意见，乙方应按要求整改，并承担全部费用。若因此而发生的任何罚款、处罚均由乙方负责。6.5 模板、外架、楼面板等支撑系统必须严格按照有关搭拆要求和甲方编制的施工方案施工，不得偷工减料。7、 安全施工：7.1 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，并随时接受行业及甲方安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，对查出的问题应及时予以整改，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。7.2 甲方在监督检查过程中发现的安全隐患及违章行为，责令乙方限期予以整改，并在整改期限内，整改不到位，则甲方视情节轻重予以罚款，罚款金额在支付工程进度款中直接扣除，并责令乙方整改合格为止。7.3在本工程施工期间，因乙方未按有关安全操作规程、规范施工所发生的安全事故，责任由乙方承担，乙方对发生与本工程有关的或本工程引致的人身伤亡及财产损失、损坏负责，必须承担其费用、责任、损失、索赔及诉讼等经济、法律责任，负责处理好善后事情。8、 文明施工：8.1 乙方在施工期间，必须严格执行国家及太原市建设工程文明施工管理规定，以及甲方文明施工要求的规定，如果由于乙方管理不善，引起政府有关部门罚款、停工整改等处罚，其发生的费用及损失均由乙方自行承担。8.2 必须确保本工程工地达到太原市安全文明工地，若因乙方原因未能实现该指标，则乙方在决算时将在原包干单价中扣减2元/作为处罚处理。8.3 坚持“谁施工谁负责”的原则，做到工完场清。同时应按甲方的CI战略中对企业形象的具体要求，实施企业形象工程。9、 甲方职责：9.1 甲方委派 同志为驻工地代表，负责合同履行，对工程工期和质量等进行监督检查，联系电话： 9.2 按本合同约定的方法支付工程款。9.3 向乙方提供工程施工有关的两套图纸及技术资料。9.4向乙方提供工程施工用水、电、保证施工期间的需要（甲方负责提供一级配电箱，二、三级配电由乙方自理）。提供工人住宿、食堂以及职工床铺（食堂炊具乙方自理）。9.5 负责施工现场的管理、协调、控制、工期、质量、安全文明等的检查的监督。9.6 负责办理施工原始记录、隐蔽工程记录，作好相关资料的收集及管理。9.7 抹灰砂浆甲方将按照2005年山西建设工程预算定额含量承包给乙方，施工中超出上述用量由乙方自负，节约部分的60%作为奖励奖给乙方。在决算款中增减。9.8 甲方负责做好检验工作及测量放线的复核工作。9.9 如乙方在施工过程中确实不能满足甲方对工期、质量、现场安全生产及文明施工的要求，甲方有权责令乙方限期予以整改直至终止合同。9.10 乙方施工进度和质量不能满足要求时，甲方有权将乙方承包范围的部分工程量划分交由其他单位完成，对乙方已完工程，待工程竣工后甲方可以按实结算给乙方，但乙方需承担违约责任及由此给甲方造成的一切损失。9.11甲方具有对乙方在施工过程中因工期、质量、安全、文明施工、材料浪费等达不到合同约定而对乙方进行经济处罚的权利。9.12负责做好甲方自有设备的配合施工工作，材料的供应工作。9.13甲方统一配置消防器材。9.15甲方统一提供商砼、钢筋。10、 乙方职责：10.1 乙方委派 同志为驻工地代表，负责合同履行，解决具体事宜。联系电话： 按合同约定完成约定之工作。10.2 组织强有力的管理班子，足够的劳动力和配备足够的施工机械、设备对工程施工进行有效的管理和控制，执行有关技术规范和标准及施工图施工方案技术底的具体要求，确保工作工期和质量，实现安全生产、文明施工，达到合同约定的标准。10.3 必须服从甲方、业主及监理人员的施工安排、协调管理和监督检查。施工过程中如有图纸变更乙方应变更要求施工，不得有其他理由拒绝。10.4 乙方在施工过程中，若由于施工现场的条件限制或有其他特殊要求时，造成施工顺序和施工部位的交叉、颠倒，乙方应按要求负责施工，其费用不予增加。10.5乙方必须在施工过程中向甲方提供模板、钢筋、砼浇捣等的施工方案、材料计划及钢筋配料单（材料计划必须提前七天）。10.6 严格信守合同必须按照甲方要求现场配备足够的持有有效证件的管理人员、现场电工、机械修理工及操作工，组织好劳动力，保证工程正常有序地进行。10.7施工中所用辅助易耗材料、劳动保护用品均由乙方自行采购并向甲方提供有关的质保资料，其费用已包含在乙方的报价单价中。10.8 遵守政府有关部门对施工场地交通、环保、施工噪音以及安全生产等的管理规定，有关手续由甲方办理。如在施工过程中违犯本条款规定受到政府处罚则由乙方自行协调并负担其有关费用。10.9 乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育，如有违反甲方有权采取必要措施，有违法行为乙方应承担法律责任，并负责赔偿经济损失。10.10 乙方必须保证按时支付劳务人员的工资，每次必须向甲方报送民工工资发放表，杜绝民工就劳力报酬上访事件的发生。按甲方的要求建立工人工资卡，报甲方人员花名册一人一卡。10.11 乙方使用的劳务人员必须经过甲方认可并符合工程所在地有关部门的用工要求，劳务人员进场前要将身份证复印件交甲方项目部管理，且须按甲方要求办理暂住证、健康证，健康证由甲方保存，同时乙方要关照遵照有关部门的要求为劳务人员办理意外伤害保险、综合保险及其它应当交纳的各种费用。10.12 工程期间如遇业主原因停工，甲方有权终止合同，乙方应无条件执行并不得以此为由要求甲方补偿及与甲方发生法律纠纷。10.13负责做好测量定位、抄平放线、标高引测； 协助甲方做好检验、试验工作及测量放线的复核工作。10.14乙方食宿自理，乙方人员一律不得将家属、小孩带进工地住宿。乙方可入住甲方提供的生活区，但必须服从甲方统一管理。10.15 乙方必须遵守甲方的规章制度及符合综合治理的要求，必须与甲方签订综合治理责任书和消防责任书，积极地配合项目部综合治理的工作。10.16乙方在签订合同3日内向甲方提供自备机械设备清单和操作人员名册。10.17乙方自备的机械设备必须符合甲方CI形象和满足安全要求，经甲方相关人员检查同意后方能投入使用。10.18 乙方施工过程中被甲方所罚之款项从当月支付乙方款项中扣除。11、 检查、隐蔽工程和中间验收：11.1 乙方必须按照质量验收标准、甲方提供的施工方案并严格按有关施工规范、工程施工图及现场施工指令进行施工，作好自检工作，确保工程质量。随时接受甲方代表及其委派人员的工地正常监工以外的检验，为检查提供方便条件。乙方如遇图纸与实际施工不符时，必须及时通知甲方，不得以任何私自更改。11.2 工程具备覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位，乙方自行检查合格后在隐蔽和中间验收前通知甲方代表参加验收。如果乙方没有通知甲方验收，甲方有权在事后要求重新验收。无论验收结果合格与否，乙方必须承担由此引起的一切费用。12、 材料供应管理12.1 由甲方供应的材料，乙方在施工中必须实行限额领料制作，根据甲方商务部门批准的材料用量进行限额领料控制。如果造成超支浪费，其超过部分材料费用全部由乙方自行负担。12.2 工程材料的供应，乙方应提前七日提供材料及半成品计划，甲方审核后按计划供应。12.3 乙方设专人向甲方办理材料的限额领料手续。12.4 辅助材料及低值易耗材料由乙方自行负责。12.5 乙方应严格按照相关的质量要求进行施工。在施工过程中，由于乙方原因造成的返工等引起的材料浪费由乙方负责。12.6 工地现场内的各种材料转运（含水平运输及垂直运输）由乙方负责，并按施工现场场区布置图分类堆放，以保持施工现场整洁文明、道路畅通。严禁把现场材料用来垫路。12.7 除乙方承包范围内的材料外，施工现场剩余的材料均为甲方所有，乙方不得擅自处理，违者由甲方材料部门按市场价加倍处罚。乙方自备工具、机械进场前应先进行登记。13、 施工机具管理：13.1 大型工具由乙方负责，保证使用需要。甲方应积极为乙方创造必要的施工条件，机械设备、工具用具及有关的技术工种或机械作业人员均由乙方提供，且均需持证上岗，乙方自备的机械设备、工具用具的有关费用及专业人员的工资等均已包含在承包单价中。13.2 木工、钢筋等加工设备、电焊机械、中小型电动工具、手工操作工具、个人安全设施、劳保用品等均由乙方自行配备，费用自理，并保证设备的安全和正常使用。13.3 乙方负责配备持证电工负责其用电设备的维护、安全（包括开关线路维护、值班、照明灯具、维护等）。13.4 施工中凡甲方现有的机械设备直接调拨归乙方，具体费用另行协商。对施工机具、用具，乙方应做好以下几项工作：13.4.1 应按规定要求使用；13.4.2 做好机械施工中的维护、保养工作，保证每天工作结束后机械设备完好无损，加工场地干净整洁，达到文明工地的要求。13.4.3 每台机械设备应至少配备一名持有上岗证的设备操作人员。14、 指标管理：14.1 工期指标：乙方应根据甲方的工期安排进行施工，未完成进度计划要求时，乙方须按甲方要求赶回工期，如果在工程完工后仍然不能赶回工期，甲方将在决算时从决算单价中扣减3.00元/的进度指标价，同时给予各节点工期拖延一天按第一个月每天壹万元承担违约金，第二个月每天贰万元承担违约，第三个月每天叁万元承担违约金，以此类推（在每次进度款中预扣）。如乙方能在合同期内按时完成工程，则减免分节点的工期违约金。14.2 质量指标：每道施工工序完成后，乙方必须进行自检，甲方施工员复查，施工质量等级达到标准的兑现质量指标价3.00元/。施工质量等级评定未达到标准时，乙方须在甲方规定的时间内给予整改，如果通过整改仍然未能达到质量要求，甲方将在决算时从决算单价中扣减3.00元/的质量指标价。14.3 安全生产、文明施工指标：甲方每月组织一次安全生产、文明施工大检查，月末进行综合考评。综合考评达到优良，甲方将按安全生产、文明施工指标价2.00元/。综合考评未达到优良，甲方将在决算时从决算单价中扣减2.00元/的安全文明指标价。14.4 治安、消防、宿舍管理：甲方后勤部每月组织一次治安、消防、宿舍等管理大检查，月末进行综合考评，符合现场治安、宿舍、消防等管理规定的，甲方兑现乙方指标价1.00元/。未达到上述管理规定，甲方除在决算时从决算单价中扣减1.00元/的后勤管理指标价外，还将按甲方的有关管理条例对乙方和当事人给予处罚。14.5 自备管理人员到位指标管理：如果乙方能够按照甲方要求（管理人员配置需用见附表1）配备相应的管理人员，甲方将在决算时兑现该指标价2.00元/，反之扣除该指标价。14.6 甲方每月对乙方材料使用情况进行考核，未达到现场材料管理规定要求，甲方将根据实际浪费情况进行必要的处罚。14.7 甲方机管员每月组织一次机械使用检查，月末进行综合考评，综合考评未达到优良，甲方将依据相关管理规定进行处罚。14.8 乙方负责人必须参加甲方组织的每月一次的各项指标检查，检查结果当日公布，并作为各项指标考核的依据，乙方不得无故缺席。14.9 上述面积均为竣工后的建筑面积。15、 违约责任与争议15.1甲乙双方任何一方违约，均须承担违约责任，并向对方支付工程总价1%的违约金。15.2由于乙方原因造成工期延误的，工期延误一天按第一个月每天壹万元承担违约金，第二个月每天贰万元承担违约金，第三个月每天叁万元承担违约金，以此类推并承担由此给甲方造成的一切损失。如因甲方原因造成工期延误，经甲方代表确认，工期相应顺延。15.3施工质量达不到约定的质量验收标准的，乙方应无偿返工直至达到标准为止并承担因返工造成的以下损失：15.3.1自身返工所需的人工、材料、机械等费用；15.3.2返工过程中造成其他工序的配合用工及所需的材料、机械等费用；15.3.3在竣工验收前，由于返工造成逾期交付的应承担违约责任（按15.1款执行）；15.3.4单项工程返工超过两次的，每返工一次处罚改项工程人工费用的50%；经返工后质量仍然达不到约定标准的，乙方支付工程总价1%的违约金，并承担甲方的一切损失；15.4乙方如在施工过程中发生的劳务纠纷事件，甲方将按已完成的建筑面积1.00元/m2对乙方给与罚款；15.5任何情况下，乙方必须管理好其各班组工人，若发现堵路、堵桥事件，乙方承担违约金100万元/发生一次；15.6 乙方必须保证不拖欠民工工资，若有拖欠，甲方有权从乙方进度款或结算款中扣除所欠民工工资部份用于支付民工工资。15.7 如果乙方未经甲方许可,中途自行退场,则乙方将承担由此给甲方造成的一切损失，同时甲方对乙方已完工程先根据原合同决算方法进行决算后按照其90%的工程款作为最终决算款。其余10%作为抵扣本条款的违约款。15.8 上述所发生的违约金或赔偿金，甲方有权在付给乙方工程款时扣除。15.9一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍需继续履行合同。15.10 在本合同履行过程中发生的争议，双方应本着实事求是的友好原则，协商解决，协商不成时，可以向建设工程所在地仲裁委员会申请仲裁。16、 解除、终止合同： 如因为业主原因与甲方解除施工合同时，乙方不得与甲方产生任何纠纷。协商解决好已完工程的结算工作。乙方如有下列情形之一时，甲方可随时终止或解除合同并可以任何方式将全部或部分工程改招他商承办，或由甲方自办，甲方因此所受之一切损失，乙方应负赔偿之全责。16.1 乙方管理人员迟迟不能到位；16.2 乙方将工程转让他人承包再分包，除终止合同外，甲方将给予总价1.5%的处罚；16.3 乙方未按规定时间开工、复工，或开工、复工后进行迟缓，或工人不足，甲方认为不能按期完工的；16.4 乙方未按合同约定进行施工，或乙方违背合同，或有偷工减料事实，经甲方书面通知改善，仍然未改善的；16.5 乙方工人技能低劣，工作懈怠或工地负责人不听甲方工程监理人员指挥的；16.6 乙方不得以市场价格变动为由要求甲方调整单价，如发生此类事件造成的一切损失均由乙方自负，乙方此前所施工项目甲方暂不给予结算及付款，并追究乙方的违约责任。17、 档案资料管理：乙方需提供一套完整的公司资料，包括营业执照、资质证书、业绩的资料复印件（加盖公司公章）等给甲方，以便甲方归档备查。18、 履约保证金： 本合同签订后十日内，乙方向甲方交纳履约保证金 元。工程竣工验收合格后，甲方在十五日内一次性返还（不计利息）。19、 其他：19.1 本合同经甲、乙双方签字后生效，至工程完工并结清工程款后即告终止。19.2 施工过程中如发生争议，应以先施工完成工程项目再协商解决为原则，合理安排生产，妥善处理矛盾。19.3 乙方不能按照施工预定进度表进行，经甲方认为必须增加工人或有必要夜间加班时，乙方应立即照办，不得推诿拒绝，因夜间加班所需一切设备及增加之开支等，概由乙方负担。甲方设备由甲方负责协调。19.4 乙方保证甲方人员的人身安全，乙方所属人员若有对甲方人员人身攻击，除应负责完全赔偿责任外，并放弃先诉抗辩权。19.5 本合同未尽事宜，双方协商解决。19.6 本合同壹式肆份，甲、乙双方各执贰份，肆份协议具有同等效力。19.7 安全生产协议书、综合治理责任书、消防责任书、施工期间的工程例会、甲方指令等均作为本协议的附件，与本协议具有同等效力。甲方： 乙方：代表： 代表： 签署时间： 年 月 日附件1： 安全生产协议书为确保 工程的安全生产， （简称甲方）和 （简称乙方）根据有关规定共同签订本安全生产协议书，由双方共同遵守执行。1. 本安全协议书作为工程承包协议的附件，具有同等的效力。2. 乙方工程负责人 应对本工程安全生产负责。3. 甲方根据乙方承包工程的项目向乙方提出施工的目的和注意事项。4. 乙方在施工过程中，必须根据甲方提出的安全生产要求，针对工程项目特点，落实相应的安全措施，建立安全生产制度，组织有关安全检查活动。5. 乙方施工人员中，禁止无证、违章操作。6. 乙方应对其在施工场地的生产工人进行安全教育，并对他们的安全负责。7. 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，并随时接受行业及甲方安全检查人员依法实施监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。8. 施工过程中由于乙方原因发生重大伤亡或火灾、爆炸等其他安全事故应立即呈报当地的劳务部门和甲方安全部门，事故损失由乙方负责，甲方有帮助抢救的义务，并组成事故调查组对事故进行调查、处理。9. 本协议书未尽事宜，双方另行协商解决。甲方： 乙方：代表： 代表： 签署时间： 年 月 日附件2：综 合 治 理 责 任 书 为了保证有一个安全、稳定的工作环境，使本工程能够顺利按期完成，乙方在加强对员工的管理和强化员工遵纪守法观念的同时，还必须做好以下工作：1. 乙方必须设置专职综治员，配合项目部综治办的工作。2. 乙方员工必须遵纪守法。3. 乙方必须遵守甲方的一切规章制度。4. 乙方必须服从甲方的管理。5. 乙方使用的工人必须持有身份证原件。6. 乙方不得使用有案在身的员工。7. 乙方必须定期对员工进行法制教育。8. 乙方必须组织15人以上的义务消防队，定期对消防队进行业务培训。 甲方： 乙方：代表： 代表： 签署时间： 2010 年 月 日附件3：消 防 责 任 书消防安全不容忽视，