亮化施工(空白范本).doc

合同登记编号：ZM14-10-A18LED亮化工程施工合同项目名称： LED亮化施工甲 方： （甲方盖章）：甲方代表签字：签订日期： 年 月 日乙 方： 陕西中明光电科技有限公司（乙方盖章）：乙方代表签字：签订地点： 签订日期： 1年 月 日1LED亮化工程施工合同甲方: 乙方: 陕西中明光电科技有限公司 根据中华人民共和国合同法及有关规定，为明确甲乙双方的权利、义务关系，经双方协商一致，签订本合同，进行友好的项目合作。第一条：工程类型及规格1、 本工程项目类型为：LED亮化施工安装，项目现场位于甲方指定位置 。2、 工作量：见附表 3、 工程总造价为人民币： 元整（￥ 元）。第二条：工程付款方式 第三条：甲乙双方权利、义务 1、甲方（使用方）权利、义务：(1) 甲方负责提供安装场地。(3) 甲方配合乙方现场协调施工。（4）按时支付乙方工程款。（5）负责灯具设备及线材及管道等主材料的提供及运到现场，灯具等原材料提供及时。 2、乙方（施工方）的权利、义务(1) 负责亮化灯具安装、分电缆与管道敷设。(2) 负责亮化安装完毕整体调试。 (3) 对亮化安装保修壹年，满壹年有偿维修，只收取工本费。由于灯具线缆配电等主材是甲方提供的，对于灯具线缆配电等主材发生故障需要维护的维修的，费用另计。 (4) 负责对甲方的操作人员进行培训，达到独立操作和基本维护的水平。（5）施工期间乙方自觉遵守甲方现场规章制度，安全第一，保质保量，按时完工。自负食宿，安全自负。（6）由于甲方没有按时支付乙方相应工程款，乙方有权利立即停工，由此造成的工期延误等发生的费用乙方不承担。第四条：双方约定事项1、 甲方不能擅自更改控制与供电系统，因甲方更改控制与供电系统造成不能正常工作，乙方不免费保修。2、 由于甲方没有按时支付乙方相应工程款，乙方有权利立即停工，由此造成的工期延误等发生的费用乙方不承担。3、 由于乙方施工原因造成工期延误，乙方承担相应费用。4、 由于天气、自然因素，等客观原因造成的不能施工，双方都不承担责任。5、乙方向甲方提供的技术方案及用料清单与本协议具有同等法律效应。6、乙方为甲方开通24小时报修电话：姚轶13616218958第五条：违约条例1、 甲乙双方应严格履行本合同，任何一方违约时，应赔偿对方经济损失。2、 由于甲方原材料提供不及时原因致使乙方不能按进度施工，乙方不承担违约责任。同时甲方应支付乙方由于窝工造成相应的人员工资费用。3、 乙方违反本合同应赔偿甲方经济损失。因乙方责任使工程不能按期竣工， 每延期一天，乙方承担总货款千分之三的拖期罚金。4、 甲方违反本合同应赔偿乙方经济损失。因甲方责任使工程不能按期竣工， 每延期一天，甲方承担总货款千分之三的拖期罚金。5、 双方约定，因违约造成的违约责任，违约方承担的违约金不超过工程总造价的5%。第六条：纠纷处理本合同未尽事宜均按照中华人民共和国合同法执行，双方发生合同纠纷时，应本着友好协商的原则进行协商。若不能协商解决时，甲乙双方均可向工程所在地（甲方所在地）的人民法院提起诉讼。第七条：合同数量本合同一式两份，甲乙双方各执壹份。每份均具有同等的法律效力，合同经甲、乙双方共