一起建设工程合同被判无效的案例.doc

一起建设工程合同被判无效的案例 一起建设工程合同被判无效的案例年月日，大厦与建设公司签订了装修改造合同(以下简称合同)。 合同约定总工期天，工程承包造价为人民币万元。 该合同同时在补充条款中约定合同为一次包死合同，包括室内外装修、土建改造、新建区域机电。 乙方负责本工程工程款总包，其中室内外装修、设计施工为乙方承包范围。 土建加建工程、新建区域机电由甲方另行发包给有资质的单位。 甲方于年月日提供建筑、机电施工图一式八套予乙方，乙方施工范围内的装修图纸由乙方设计，经甲方批准后使用。 合同正式签订后日内甲方支付工程款总额的作为预付款；乙方开始拆除之日内支付工程款总额的作为设备用款；开工后日支付工程款；开工后日支付工程款；两年保修期满日内支付预扣的保修金。 同时，合同还对工程质量、材料采购、验收、违约责任等条款进行了约定。 合同签订后，大厦于年月日向建设公司支付万元工程款，于月日支付了万元。 年月日，大厦与房建公司就拆除工程和网架工程签订合同。 合同约定年月日开工，拆除工程于月日竣工，网架工程于月日竣工。 年月日，大厦与房建公司就新建区域土建加建工程签订合同，约定年月日开工，月日竣工。 建设公司于年月日进场开始施工。 并与供货商签订了购销合同，为大厦工程订购了大量材料。 至年月日建设大厦通知撤场时，工程尚未完工。 由于建设公司至年月日未按时完工，大厦遂于xx年月向北京市某区人民法院提起诉讼，诉称年月日，我大厦为搞好全国第九次人民代表大会第五次会议的接待工作，与被告签订了装修改造合同。 签约后，我方陆续给付被告工程款人民币万元，而被告擅自转包部分工程项目，未按合同约定完工。 由此，使我大厦丧失了对人大代表的接待工作，给我大厦造成了严重的政治影响和经济损失。 现起诉要求认定双方合同无效，由被告返还工程款并赔偿损失万元，本案诉讼费由被告承担。 建设公司辩称合同无效是由于原告大厦发包时未进行招投标所致。 合同无效的责任在原告，由此造成的损失应由原告承担。 原告未能按时办理完毕工程所需的规划手续，提供正式施工图，并由于大厦提供的施工图纸不全以及图纸错误，导致土建工程一直未完工，且未向建设公司提供适宜的施工场地，造成我公司无法按进度施工。 原告还没有按照合同约定支付工程款。 以上原因直接造成了工期的延误。 我公司虽签订了转包协议，但该协议已经解除并未得到实际履行。 因此，造成工程延误的原因不是我公司的转包行为。 因此，合同无效以及工期延误的责任完全在原告大厦。 被告请求法院驳回原告的诉讼请求。 在案件审理期间，人民法院委托北京市房屋修缮工程定额管理处对大厦工程进行了鉴定审核。 鉴定结论为大厦工程按实测时已经安装完成的状况，其造价为人民币元；待定工程总价为人民币元。 后再次委托北京市房屋修缮工程定额管理处对工程场外加工部分工程结算情况进行了鉴定审核。 鉴定结论为场外加工材料现存实物价值为人民币元。 区人民法院审理认为原告大厦与被告建设公司签订的合同违反了法律有关招投标的规定，是无效合同。 大厦作为建设单位应负主要责任，建设公司作为施工单位应给予建设单位以提示，对无效合同的签订亦有不可推卸的责任。 本案争议的焦点一是建设公司收取的工程款与实际工程量的差距，对于高出部分是否应当予以返还；二是工程延误所导致的损失由谁承担。 鉴于合同无效不是导致工期延误的原因，故在本案计算由于工期延误造成的实际损失时，应从导致工期延误的直接原因入手。 房建公司未按合同约定工期完工，致使建设公司在部分工程项目中不能按计划进行。 大厦作为与房建公司的发包方有不可推卸的责任。 由此，大厦对工期延误应承担次要责任。 建设公司擅自将工程转包他人属违法行为，并且是导致工期延误的主要原因。 故建设公司对工期延误应承担主要责任。 鉴于双方议定工程款未经过法定招投标程序，而实际上经过鉴定建设公司现已收取的工程款明显已经高于其已完成的工作量，故应将超出部分返还大厦。 对于建设公司订购的材料，已经用于工程的，由原、被告共同承担。 建设公司撤场之日未付款，供货商仍未供货到场的建筑材料由本院认为建设公司尚未取得该部分建筑材料的所有权，对于此部分建筑材料应由其自行处理。 对于其他付款并已交货的规格材料和通用材料，建设公司作为建筑施工专业单位，有收存并移做它用的可能性，故该部分建筑材料归建设公司所有。 大厦要求被告建设公司赔偿工期延误所造成的经济损失，由于原告大厦就此未向本院提交证据，本院对此不予支持。 依据中华人民共和国招投标法第条、中华人民共和国合同法第条第款、第条、中华人民共和国建筑法第条之规定，于年月日作出判决 一、原告大厦与被告建设公司所签订的装修改造合同无效。 二、本判决生效后七日内，被告建设公司返还原告大厦工程款人民币万元。 三、驳回原告大厦其他诉讼请求。 宣判后，被告建设公司不服，向北京市某中级人民法院提出上诉，称一审判决在认定合同无效的情况下又按照合同有效进行实体处理，是适用法律错误。 本案涉及的号建筑装修合同是无效合同，合同无效的原因是大厦未进行招标。 因此，大厦应对合同无效承担全部责任，并承担合同无效造成的全部损失。 工期延误的责任应由大厦自行承担。 建设公司订购的材料为大厦工程所需，该货物应归大厦所有，大厦应当接收该材料，支付全部货款，并承担上述货物的一切损失。 一审法院就本案工程所涉建筑材料的认定与处理与事实不符，于法无据，应当予以纠正。 综上，请求撤销，依法改判。 中级人民法院经审理认为大厦与建设公司签订的号建筑装修合同，违反有“全部或者部分使用国有资产或者国家融资的项目，必须进行招标”的法律强制性规定，属于无效合同。 大厦作为建设单位应负主要责任，建设公司作为施工单位未尽提示义务，应承担次要责任。 在合同成立后，建设公司擅自将该合同主要内容，转包给无施工资质的张建平个人，是违法行为，由此导致工期延误，大厦丧失接待人大代表资格，建设公司负有责任。 该装修合同虽属无效，但建设公司已对工程投入施工，无法返还，双方应依北京市房屋修缮工程定额管理处的鉴定结论结算工程款。 建设公司在场外为大厦工程加工的部分材料，大部分已用于工程并已含入鉴定范围，但对尚未使用部分，应由建设公司自行处理，对该损失部分应由双方分担。 建设公司上诉要求大厦支付设计费，没有事实及法律依据，且未提供相关