安装合同号(空白).doc

安装合同号(空白) 建设工程施工劳务分包合同总包方分包方分包工程名称施工地址合同号LWxx-00建设工程施工劳务分包合同总包方（全称）重庆建工第二建设有限公司（以下简称甲方）分包方（全称）（以下简称乙方）根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法（建设部第124号令）、重庆市建设委员会关于大力发展建筑劳务经济的意见（渝建发xx年63号文件）及其他有关法律、行政法规，依据总包方与工程建设单位签定的建设工程施工合同（以下简称总包合同）、重庆建工第二建设有限公司分包管理暂行办法（二建管xx年8号文），结合工程实际情况，明确甲乙双方权利、义务、责任，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况工程名称；工程建筑面积；工程地址；工程工期；质量等级；第二条劳务分包具体内容及范围分包范围；2.1.劳务分包具体工作内容第三条分包方资质情况资质证书号码；发证机关；资质专业及等级；复审时间及有效期。 第四条分包工程工期限开始工作日期年月日，结束工作日期年月日，（注以建设单位确定的开工时间为准）。 总日历工作天数为天。 进度节点以甲方项目部下达的施工任务书为准，必须满足工程建设单位的进度要求。 第五条安全及质量标准工程质量按总包合同有关质量的约定、国家现行的建筑安装工程施工及验收规范、建筑安装工程质量评定标准，本工程必须达到质量评定等级。 安全文明施工必须达到称号。 双方约定的其他安全及质量标准。 第六条合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下 （1）本合同； （2）本合同附件； （3）本工程总包合同及其附件、补充协议； （4）本劳务分包工程投标文件 （5）本劳务分包工程招标文件第七条标准规范除本工程总包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下电气装臵安装工程接地装臵施工及验收规范GB50169-xx；电气装臵安装工程蓄电池施工及验收规范GB50172-xx；建设工程施工现场供用电安全规范GB50194-xx；建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-xx；民用建筑工程室内环境污染控制规范GB50325-xx；建设工程项目管理规范GB/T50326-xx；智能建筑工程质量验收规范GB50339-xx建筑物电子信息系统防雷技术规范GB50343-xx；建筑物防雷工程施工及质量验收规范GB50601-xx；建筑电气照明装臵施工与验收规范GB50617-xx；节能建筑评价标准GB/T50668-xx；建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ130-xx建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-xx；建筑施工安全检查标准JGJ59-xx；电气装臵安装工程电气设备交接试验标准GB50150-xx火灾自动报警系统施工及验收规范GB50166-xx电气装臵安装工程电缆线路施工及验收规范GB50168-xx机械设备安装工程施工及验收通用规范GB50231-xx建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范CECS8997建筑防雷施工质量控制与验收规程DBJ50-060-xx重庆市建筑智能化系统工程施工规范DBJ/T50-124-xx给水排水构筑物工程施工及验收规范GB50141-xx工业金属管道工程施工及验收规范GB50235-xx现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范GB50236-xx建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-xx给水排水管道工程施工及验收规范GB50268-xx给水排水工程顶管技术规程CECS246xx重庆市房屋建筑和市政基础设施工程安全文明施工标准（渝建发【xx】169号文。 工程拟采用的技术措施本工程电气线路按照设计图和现场要求实际要求进行安装，做好线路遥测及接地保护措施。 系统控制严格按照设计要求。 第八条总包合同8.1应分包方的要求，总包方向分包方提供一份总包合同（有关承包工程的价格细节或其他总包方认为不应对分包方公开的内容除外）的副本或复印件。 8.2分包方应全面了解总包合同的各项规定（有关承包工程的价格细节或其他总包方认为不应对分包方公开的内容除外）。 第九条图纸9.1总包方应在劳务分包工程开工15天前，向分包方提供图纸1套，以及与本合同工程有关的标准图1套。 9.2图纸属于保密内容，分包方不得泄露图纸及其内容。 第十条项目经理10.1总包方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为，职务。 10.2分包方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为:，质量员，安全员。 第十一条总包方义务11.1组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总包合同，组织实施施工管理的各项工作；11.2除非本合同另有约定，总包方完成分包方施工前期的下列工作并承担相应费用；分包方进场，即视为总包方已经履行了相关工作。 （1）在分包方进场前向分包方交付施工场地。 （2）在分包方进场前向分包方提供相应的工程地质和地下管网线路资料； （3）在分包方进场前向分包方提供相应的水准点与坐标控制点位臵；11.3负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收；11.4负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集及交工验收；负责委派放线施工员，管理、指导、检查分包方的放线工作。 11.5统筹安排、协调解决非分包方独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地；11.6按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要；11.7按本合同约定，向分包方支付劳动报酬；11.8负责与工程建设单位、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。 11.9负责告知分包方质量、环境、职业健康贯标体系的要求。 11.10负责根据当月进度款的总额代扣代缴分包方应缴纳的营业税及附加、个人所得税等各项税收，税率按国家税法规定执行。 第十二条分包方义务12.1对本合同劳务分包范围内的工程质量向总包方负责；未经总包方授权或允许，不得擅自与本工程建设单位、监理单位及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度；12.2分包方应组织具有相应资格证书的熟练工人投入工程施工且保证人员相对稳定，作业人员持证上岗率不得低于80%，特殊操作工种持证上岗率为100%，如因分包方施工人员持证上岗率不满足要求而遭受相关部门处罚，乙方承担一切经济责任。 禁止使用男性大于55岁、女性大于50岁的老年工及未成年人，严禁家属和小孩进入施工区域内，否则每发现1人次罚款1000元，如上述人员进入现场发生事故，其责任由分包方承担。 12.3分包方根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前5天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时或应总包方要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经总包方批准后严格实施；12.4严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全责任和措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；12.5分包方应指派专人放线，并接受总包方委派的放线施工员的管理、指导和检查。 12.6自觉接受总包方及有关部门的管理、监督和检查；接受总包方随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；12.7按总包方统一规划堆放材料、机具，按总包方标准化工地要求设臵标牌，搞好生产区和生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作；12.8按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合总包方办理交工验收；12.9做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因分包方责任发生损坏，分包方自行承担由此引起的成品保护工作，因分包方责任发生损坏，分包方自行承担由此引起的一起经济损失及各种罚款；12.10妥善保管、合理使用总包方提供或租赁给分包方使用的机具、周转材料及其他设施；12.11分包方须服从总包方转发的工程建设单位及其工程师、监理师的指令。 12.12分包方应对其作业内容的实施、完工负责，应承担并履行总包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。 12.13在施工过程中，分包方应负责落实质量、环境、职业健康贯标体系的要求。 12.14分包方必须组建相应的项目经理部，配臵相应的项目管理人员、安全员(按重二建管【xx】9号文执行重庆第二建设有限公司安全文明施工管理办法，50人以下配备1名安全员，50人-200人配备2名安全员，200人及其以上的，安全员不得少于3名。 )，报总包方批准备案并作为本合同附件，否则总包方按未配臵人员每人每月处罚5000元，直到人员到岗为止。 12.15分包方项目经理及管理人员每天按总包方要求出勤，分包方管理人员应服从总包方现场负责人的管理，每月总包方记录分包方项目经理及管理人员的出勤情况。 分包方项目经理及管理人员每周在现场的工作天数不得少于5天（每天至少8个工作时），每少1天罚款300元，月累计缺勤10天以上每天罚款500元。 12.16分包方必须服从总包方的工作安排，按时完成每天的工作计划，准时参加总包方召开的生产调度会等相关会议，如迟到、缺席或无故不到会，发生1人次罚款100元。 12.17分包方必须对务工人员实行日出工考勤制，考勤表每天由分包方班组负责人填写，总包方主管工长当日审核，总包方项目部备案。 12.18分包方必须劳务人员依法签订劳动合同。 12.19分包方必须每月造务工人员的花名册发放工资，发放工资时要求务工人员签字确认。 工资发放后的花名册在总包方项目部备案。 12.20分包方必须提供务工人员健康证明或体检表。 12.21分包方必须在工程所在地的税务报到。 第十三条安全与文明施工与检查13.1分包方应遵守工程建设安全生产有关管理规定、遵守和执行甲方的安全文明施工图册、施工方案、和安全文明施工专项费用管理办法，成立安全文明施工班组，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。 由于分包方故意、过失或者安全措施不力、不当等造成事故的责任和因此而发生的费用（包括但不限于事故造成的直接损失、总包方因此而对建设单位承担的全部责任、总包方因为维护其权利所支付的所有律师费用、诉讼费用和差旅费用等）由分包方承担。 甲方与乙方签定的安全防护合同，其费用支付办法执行甲方的安全文明施工专项费用管理办法，按施工阶段验收合格后支付。 13.2分包方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。 总包方不得要求分包方违反安全管理的规定进行施工。 因总包方原因导致的安全事故，由总包方承担相应责任及发生的费用。 13.3本工程安全检查标准为建筑施工安全检查标准（JGJ59-xx）。 分包方必须贯彻、执行国家和政府、行建设单位管部门颁布实施的安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。 如本工程未达到建筑施工安全检查标准（JGJ59-xx）或其他现行标准或规范，总包方将从分包方的结算款中扣减2%作为违约金。 同时，总包方有权要求分包方进行整改；经整改仍不能达到安全检查标准的，总包方有权解除合同，对已完工作量按照计价的70%支付作为全部结算款项。 分包方放弃任何异议。 整改期间，工期不得顺延。 13.4本工程文明施工执行重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准。 分包方应加强现场安全生产管理，坚持文明施工，随时接受各部门的检查，在检查中如未达到要求，则总包方按500-2000元/次予以处罚，罚款从分包方当月的进度款中扣除，不足部分顺延至下月进度款中扣除；本工程如未达到重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准。 或其他现行标准或规范，或受到通报、停产处理，总包方将从分包方的结算款中扣除20000元作为违约金，同时，总包方有权要求分包方进行整改；经整改仍不能达到文明施工标准的，总包方有权解除合同，对已完工作量按照计价的70%支付作为全部结算款项。 分包方放弃任何异议。 整改期间，工期不得顺延。 施工现场出现不文明现象如打架斗殴的，按2000元/次予以处罚。 第十四条安全防护14.1分包方使用的安全防护用品、设施以及使用的机械设备等必须符合安全技术标准。 乙方和甲方均有义务完善和提高项目的安全文明施工水平,在安全文明施工上无论何种原因,乙方均应遵守和执行甲方的安全文明施工的管理制度、安全文明施工专项费用管理办法和甲方的各级指令。 甲方因企业的需要需提升项目形象的指令和要求，乙方必须执行。 否则如由甲方实施产生的费用由乙方承担。 14.2分包方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向总包方提出安全防护措施，经总包方认可后实施，防护措施费用由分包方承担。 14.3实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，分包方应在施工前10天以书面形式通知总包方，并提出相应的安全防护措施，经发包人认可后实施，分包方并承担安全防护措施费用。 14.4分包方在施工现场内使用的安全保护用品，由分包方自行提供（施工配电箱、安全帽、安全网、安全带除外），并承担其费用。 14.5本条所约定的总包方的认可不发生任何责任的转移。 因安全防护措施不当、不力等原因而造成的所有损失（包括但不限于造成的直接损失、总包方因此而对建设单位承担的全部责任、总包方因此而为维护其权利所支付的所有律师费用、诉讼费用和差旅费用等），由分包方承担。 第十五条事故处理15.1发生重大伤亡及其他安全事故，总、分包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，工伤事宜由分包方自行处理，工伤处理费用由分包方先行垫付，同时保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须作出书面记录或拍照。 15.2按照有关规定，总、分包方应分清事故责任，由事故责任方承担相应的责任及费用。 总、分包方对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。 对分包方应承担的费用，总包方有权直接在进度款或结算款中予以扣划，分包方对此放弃任何异议。 15.3安全事故费用包括赔偿受害者的直接费用、政府部门进行的罚款费用、善后处理过程中的相关经营费用，双方约定安全事故费用在5万元及以下者，由乙方全额承担，安全事故费用在5万元以上者，超出5万元以上部分按以下方式分摊事故主要责任方承担安全事故费用的55%，事故次要责任方承担安全事故费用的45%，事故责任划分由公司安全保卫部界定。 若发生安全事故,无论是乙方或甲方的责任,如现场发生安全事故需动用主体责任单位承担责任指标的,乙方必须无条件用乙方的主体单位承担事故处理的主要责任,若乙方不配合,甲方因处理该事故的所有费用由乙方无条件全部承担。 第十六条保险16.1分包方必须与建筑劳务人员依法签订劳动合同，并必须给本企业工作人员购买养老保险，并支付保险费用。 分包方自行投保的范围（内容）为重庆市建筑劳务管理指导意见。 16.2保险事故发生时，分包方和总包方有责任采取必要的措施，防止或减少损失。 因分包方采取措施不力、不当或其他故意或过失所扩大的损失，分包方负全部赔偿责任。 第十七条材料、设备供应17.1本工程由总包方提供的机械设备、工具用具为塔吊、施工电梯（含指挥工、操作工）；电梯井道防护门、工具式（木作、钢筋）加工房、配电箱。 17.2分包方自备的机械设备、工具用具除发包人提供的机械设备、工具用具以外的完成本工程所需的全部机械设备、工具用具等，费用已全部进入本合同固定综合单价内。 17.3防护用品中的安全帽、安全网、安全带由总包方提供，其余防护用具由分包方自备。 总包方提供的防护用品总包方不收取分包方费用，但分包方应妥善保管，如有损坏或丢失由分包方按购价赔偿。 第十八条合同价款18.1合同价款暂定人民币万元（￥元）实际合同价款以总包方审计确认的结算金额为准。 18.2合同价款的确定原则18.2.1合同价款采用以下第条方式确定。 （1）分部工程固定综合单价如下序号工作内容单位金额备注分包方管理费用、全部人工费用、安全文明施工费用、材料转运及清理垃圾、自备材料（含基础部防护的架周材费用）及设备费用、营业税及附加等所有费用。 以上单价包括分包方管理费用、全部人工费用、安全文明施工费用、材料转运及清理垃圾、自备材料及设备费用、生产用具费、劳动保险费、窝停挡工费、交通费、高温补贴、国家规定的养老保险、医疗保险、工伤意外保险、垫资利息、营业税及附加等所有费用。 (2）劳务清包按建筑面积每平方米固定综合单价方式主体及车库按建筑面积每平方米计算的固定综合单价为元/平方米（注以上单价包括分包方管理费用、全部人工费用、安全文明施工费用、材料转运及清理垃圾、自备材料及设备费用、生产用具费、劳动保险费、窝停挡工费、交通费、高温补贴、国家规定的养老保险、医疗保险、工伤意外保险、垫资利息、营业税及附加等所有费用）。 建筑面积暂定为平方米。 按建筑面积每平方米测算的固定综合单价组成为序号1234561920税金合计工作内容单位（建筑面积）m2m2m2m2m2m2单价18.2.2合同价款包干的内容和风险因素 （1）采用分部工程固定综合单价方式、按建筑面积每平方米固定综合单价方式，在包干范围内，固定综合单价不再调整，合同价款包括但不限于以下内容A、与本工程相关的分包方的员工的社会保障费和保险费基本养老保险、医疗保险、危险作业意外伤害保险等；B、分包方指派专人放线的费用；C、夏季高温补贴每人每天必须不低于50元。 D、按本合同的技术规范、标准及技术措施完成本合同的“劳务分包工作内容范围”的全部人工费、管理费、利润及税金；E、本合同规定由承包方自行提供的工具费用，机械设备费用（含操作人员费用）防护用品费用;F、按本合同规定由承包方自行提供的材料费用;G、总包方供材从现场仓库或堆放场地至操作地点的转运费用;H、分包方自行供应的材料及建设单位供材的场内外转运、上下车、堆码费用;I、材料（含周材）使用完毕运至发包人指定地点堆码整齐的费用;J、总包方另行发包的专业分包工程的配合费用;K、满足总包方施工方案要求搭拆现场生产需要的生产临时设施的费用;L、施工过程中任何预留、预埋洞口填补和修疤补烂费用、住户分户接房（分户验收）时要求对房屋进行任何修补的费用；M、按现行有效检查标准进行施工工作面的、现场生产区场容、场貌维护、建筑垃圾运至指定地点堆放工完场清达到验收要求的费用；N、竣工验收交付使用之前的成品保护费用及竣工交验的清洁、修补费用（含竣工交验前外墙面砖专业公司清洗费用）；O、因承包方原因造成建委、环保、环卫等政府部门的罚款；P、一周内非承包方原因停水、停电、停气造成停工累及24小时的费用;Q、营业税及附加。 （2）采用其他方式，合同价款包括但不限于以下内容A、与本工程相关的分包方的员工的社会保障费和保险费基本养老保险、医疗保险、危险作业意外伤害保险等。 B、分包方指派专人放线的费用。 C、夏季高温补贴每人每天必须不低于50元。 18.2.3零星用工单价为120元/工日(含营业税及附加，不再计取其他费用)，数量按实际发生,书面签证资料为准；18.2.4发生图纸变更、增加工作项目和现场洽商按重庆市建筑工程计价定额 （xx）计算工日消耗量，按50元/工日（含人工费、管理费、防护用品费、营业税及附加）计算增减费用；分包方不得拒绝施工增加或变更的项目，否则总包方有权另行选择施工队伍施工，发生的费用从分包方的结算款中双倍扣除。 18.2.5工程量计算规则执行总包方与建设单位签订的施工合同约定的计算方式。 第十九条月完成量的审核、合同价款的结算、价款的支付19.1劳务费用月完成量的审核程序 （1）分包方于每月25日向总包方提交当月已完工程量的完整有效的书面报验资料（含已完工程对象质量、安全、文明施工等管理情况）交总包方主管工长审核。 （2）总包方主管工长审核后编制劳务分包月度完成量计算单、合同外用工费用计算单。 （3）劳务分包月度完成量计算单、合同外用工费用计算单经总包方质量员、安全员签署意见后交总包方项目主任经济师审核。 （4）总包方项目经理审批。 （5）总包方工程管理部门劳工员复核。 （6）总包方财务管理部根据劳务分包月度完成量计算单、合同外用工费用计算单上的“劳务费金额合计数+合同外用工金额合计数”计入当期项目工程成本。 （7）劳务分包月度完成量计算单、合同外用工费用计算单须有总包方项目经理、主任经济师、主管工长签字方为有效。 19.2合同价款的结算19.2.1结算资料 （1）总包方提供的施工图、作业指导书、施工组织设计。 （2）分包方与总包方签订的劳务作业分包合同。 （3）有效的书面洽商变更、总包方对分包方的现场签认资料、工程建设单位对总包方的签认资料。 （4）分包合同履约考核表。 （5）其他与分包结算有关的经济技术资料。 （6）劳务作业分包工程结算书 （7）应本工程建设单位或总包方要求的其他资料。 19.2.2结算程序 （1）分包方在满足以下条件报送的结算资料，总包方方可接受资料并进入结算程序，除此之外均视为结算条件不成立A、劳务分包工程交工并验收合格后20日内向总包方项目主任经济师递交第19.2.1条要求的结算资料。 B、劳务分包工程交工并验收合格且总包方的结算经建设单位审计后20日内，分包方向总包方项目主任经济师递交第19.2.1条要求的完整有效的结算资料。 （2）进入结算程序后，总包方项目主任经济师应在确认结算资料完整有效后10日内对结算资料进行审核并签署意见。 （3）项目经理审批并签署意见后报送工程管理部门（预结算部、工程管理分公司）。 （4）预结算部在收到结算后20日内对结算工程量复核，复核后送工程管理分公司。 （5）工程管理分公司在收到预结算部复核后的结算资料20日内对结算资料进行审核，并送总包方监察审计部。 （5）总包方审计部门在收到结算资料并确认有效后60日内进行审计确认，劳务结算金额以审计部门审计确认的金额为准。 19.2.3如分包方未在规定时间内提交完整有效的结算资料，导致款项不能及时支付，总包方不承担逾期付款的责任。 19.3合同价款的支付19.3.1价款的支付程序 （1）分包方当月的进度、质量达到本合同第19.3.3条约定的付款条件时，由分包方在次月的8日根据劳务分包月度完成量计算单、合同外用工费用计算单上的“劳务费用支付金额合计数+合同外用工合计数”填写付款申请单。 （2）付款申请单由总包方项目经理审批并签署意见。 （3）总包方工程管理部门审核并签署付款意见。 （4）总包方财务管理部门审核并签署付款意见。 （5）总包方生产副总、财务总监、总经理董事长审批19.3.2本分包工程不支付预付款，工程款由分包方按发票管理规定出具发票后，总包方采用转帐支票或其它方式支付分包款。 19.3.3进度款采用以下第 （2）种方式支付 （1）分阶段支付，付款条件及付款金额如下付款条件进度款尾款的付款条件分包结算经总包方审计监察部审计确认后按如下方式支付计算式付款金额（万元）备注备注 1、四大指标考核（安全施工、质量、工期、文明施工），每欠一项合格，则扣元违约金，完工拉通结算。 2、实际面积、工程量与计算式中的面积与工程量出入超过10%时，每次付款金额作相应调整。 （2）按比例支付，付款条件及付款比例（收到建设单位相应工程款后）次月25日前支付当月完成的合格工程量的%（以监理及建设单位对总包方审计的当月完成量为准）。 工程验收合格并交付建设单位后总包方支付进度款达到合格工程量劳务款的90%时，停止支付进度款，待分包结算经总包方工程验收合格，预结算部、工程管理分公司、监察审计部确认后支付尾款，尾款的支付办法在分包结算经审计确认后六个月内支付，尾款扣除质保金3%。 19.3.4本分包工程应预留分包结算价款的3%作为质保金，质保金不计利息。 19.3.5分包方应按月足额发放工人工资，总包方将监督分包方的工资发放；必要时，总包方可以直接对工人发放工资，分包方必须应总包方要求签字确认。 分包方若因自身工资发放问题在总包方的施工现场或办公地点闹事，发生一次总包方从分包方的结算款中扣除贰万元作为违约金。 19.4分包方向总包方报送的完成量报验资料、结算书、付款申请单等必须加盖分包方单位公章。 19.5分包方向总包方报送的现场签证资料需经总包方工程管理部门劳工员、项目经理、主任经济师、主管工长签名方为有效，结算书需经总包方项目经理签名并加盖总包方工程管理部门印章。 第二十条施工变更20.1施工中如发生对原工作内容进行变更，分包方按照总包方（项目经理）发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更 （1）更改工程有关部分的标高、基线、位臵和尺寸； （2）增减合同中约定的工程量； （3）改变有关的施工时间和顺序； （4）其他有关工程变更需要的附加工作。 20.2因变更导致劳务报酬的增加或减少，按本合同第18.2条约定的方式调整价款。 20.3施工中分包方不得对原工程设计进行变更。 因分包方擅自变更发生的费用和由此导致总包方的损失（包括但不限于造成的直接损失、总包方因此而对建设单位承担的全部责任、总包方因此而为维护其权利所支付的所有律师费用、诉讼费用和差旅费用等），由劳务分包方承担，延误的工期不予顺延。 20.4因分包方自身原因导致的工程变更，分包方无权要求追加合同价款或劳务报酬。 第二十一条工程质量、验收与保修21.1分包方应确保所完成施工的质量，应符合本合同约定的质量标准。 分包方施工完毕，应向总包方提交完工报告，通知总包方验收。 总包方与建设单位间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明分包方施工质量不合格时，总包方将从分包方的结算款中扣除5%作为违约金，同时分包方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的总包方的相关损失（包括但不限于造成的直接损失、总包方因此而对建设单位承担的全部责任、总包方因此而为维护其权利所支付的所有律师费用、诉讼费用和差旅费用等）。 a、分包方不严格按现行建设工程质量管理条例、工程建设标准强制性条文执行，在施工中违反现行工程建设标准强制性条文的有关规定或不按设计施工图纸、审核批准的施工组织设计和施工方案及现行施工验收规范和施工操作规程施工，经总包方或监理单位发现，除分包方应立即纠正整改外，每发生一次视情节轻重，总包方处罚分包方1000元5000元违约金。 b、分包方施工中对各工序施工质量自检后，经总包方或质监站复查，发现还有分项、分部工程未能达到符合现行建筑工程施工质量验收统一标准及有关的施工验收规范的有关规定，每发生一次处分包方违约金500元。 分包方在施工过程中有不按现行工程建设标准强制性条文规定，被质监站或建设单位检查发现，每发生一次，处分包方违约金500元。 c、单位工程竣工，经建设单位、监理单位、设计单位、地勘单位共同按现行建筑工程施工质量验收统一标准及有关的施工验收规范验收，和总包方的观感检查标准检查验收，未一次性通过验收的，除分包方应立即纠正整改外，处分包方该单位工程结算总价2%违约金。 21.2分包方应配合总包方对其工作进行的初步验收，以及总包方按建设单位或建设行政主管部门要求进行的涉及分包方工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收；总包方或施工场地内第三方的工作必须分包方配合时，分包方应按总包方的指令予以配合。 除上述初步验收、隐蔽工程验收及工程竣工验收之外，分包方因提供上述配合而发生的工期损失和费用由总包方承担。 21.3如本工程质量有缺陷需要整改或返工，分包方整改或返工工期应满足总包方工程施工进度要求。 若不能满足进度，总包方派人处理后按实际费用的双倍从分包方的结算款中扣除。 21.4分包方应确保所完成施工的质量，应符合本合同约定的质量标准。 分包方施工完毕，应向总包方提交完工报告，通知总包方验收。 总包方与建设单位间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明分包方施工质量不合格时，总包方将从分包方的结算款中扣除5%作为违约金，同时分包方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的总包方的相关损失（包括但不限于造成的直接损失、总包方因此而对建设单位承担的全部责任、总包方因此而为维护其权利所支付的所有律师费用、诉讼费用和差旅费用等）。 a、分包方不严格按现行建设工程质量管理条例、工程建设标准强制性条文执行，在施工中违反现行工程建设标准强制性条文的有关规定或不按设计施工图纸、审核批准的施工组织设计和施工方案及现行施工验收规范和施工操作规程施工，经总包方或监理单位发现，除分包方应立即纠正整改外，每发生一次视情节轻重，总包方处罚分包方1000元5000元违约金。 b、分包方施工中对各工序施工质量自检后，经总包方或质监站复查，发现还有分项、分部工程未能达到符合现行建筑工程施工质量验收统一标准及有关的施工验收规范的有关规定，每发生一次处分包方违约金500元。 分包方在施工过程中有不按现行工程建设标准强制性条文规定，被质监站或建设单位检查发现，每发生一次，处分包方违约金500元。 c、单位工程竣工，经建设单位、监理单位、设计单位、地勘单位共同按现行建筑工程施工质量验收统一标准及有关的施工验收规范验收，和总包方的观感检查标准检查验收，未一次性通过验收的，除分包方应立即纠正整改外，处分包方该单位工程结算总价2%违约金。 21.5具体质量标准见补充协议。 21.6工程保修21.6.1根据建设工程质量管理条例及有关规定，约定分包工程的质量保修期如下 （1）地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限； （2）装修工程为二年。 （3）其他项目保修期限约定如下安装工程的保修期为两年。 （4）质量保修期自建筑物竣工验收合格之日起计算。 21.6.2保修责任属于保修范围、内容的项目，分包方在接到总包方保修通知后应即派人保修，承包人不在约定日期内派人保修的，发包人可委托他人修理，费用从分包方的质保金中双倍扣除，不足部份由分包方承担。 本工程的质保金比例见第19.3.4条，质保金返还的约定建筑物竣工验收合格之日起满两年返还。 第二十二条工期延误22.1对于以下原因造成完工日期推迟的，经总包方施工代表确认，工期相应顺延。 （）因战争、动乱、自然灾害或非总包方分包方责任造成的爆炸、火灾等不可抗力；（）设计变更和工程量增加；（）分包方以书面形式提出申请，但仍未能从总包方获得施工必须的书面指示、工程材料、图纸等，致使施工不能正常进行；（）一周内非分包方原因停水、停电、停气或安排任务不及时造成停工、窝工累计超过24小时；（）总包方同意工期顺延的其他情况。 22.2分包方应在上述情况发生后7日内,就延误内容向总包方施工代表提出书面报告,总包方应于7日内就延长完工期限给予书面答复。 分包方逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利；总包方逾期未答复也不提出修改意见，视为其承认此事实。 22.3非因上述原因造成未按合同工期（包括合同约定可顺延的工期）交工的，每延迟一天，总包方将从分包方的结算款中扣除10000元/天（按延误时间累积计算）作为违约金，并增加处罚分包方一次性违约处罚金10万元。 以上违约处罚金同时执行。 第二十三条违约责任23.1因总包方原因不按时向分包方支付合同约定的价款的，总包方应承担违约责任23.2总包方不按约定支付合同价款或进度款的，应按同期银行存款利率向分包方支付拖欠的利息。 23.3当发生下列情况之一时，分包方应承担违约责任 （1）分包方因自身原因延期交工的，应向总包方支付违约金； （2）分包方施工质量及安全文明施工不符合本合同约定的质量及安全文明施工标准，但能够达到国家规定的最低标准时，分包方应向总包方分别支付违约金各万元； （3）分包方不履行或不按约定履行合同的义务时，应向总包方支付违约金万元，分包方尚应赔偿因其违约给总包方造成的经济损失，延误的分包方工作时间不予顺延。 （4）分包方依照上述规定承担违约责任的同时，仍必须依照本合同的相关约定赔偿损失。 23.4一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。 23.5分包方不能以任何名义在施工区域周边阻挠现场正常生产工作、群访事件等，若每发生一次，分包方向总包方支付罚款金额元，并承担以此带来的所有损失和责任，出现两次以上情况，总包方有权利责令分包方无条件解除分包合同。 双方按照已完工程量的70%进行结算，并于双方结算完成后的日内总包方扣除相应保修金及其他应扣除的款项后支付给分包方。 23.6双方合同解除后，分包方接到通知7个工作日内全部撤离施工现场。 若分包方不能按时撤离，每延期一天，总包方按10000元/天计算分包方的违约金，直到分包方撤离现场为止，分包方并承担给总包方带来的所有经济损失和法律责任。 第二十四条索赔24.1总包方根据总包合同向建设单位递交索赔意向通知或其它资料时，分包方应予以积极配合，保持并出示相应资料，以便总包方能遵守总包合同。 24.2在劳务作业实施过程中，如分包方遇到不利外部条件等根据总包合同可以索赔的情形出现，则总包方应该采取一切合理步骤，向建设单位主张追加付款或延长工期。 当索赔成功后，总包方在扣除因此发生的所有费用后，将索赔所得的相应部分转交给分包方。 24.3当本合同的一方向另一方提出索赔时，应有正当的索赔理由，并有索赔事件发生时有效的相应证据。 第二十五条争议25.1总包方和分包方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用下列第 （1）种方式解决争议 （1）向重庆仲裁委员会申请仲裁； （2）向总包方单位所在地人民法院起诉。 25.2发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果 （1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同； （2）调解要求停止合同工作，且为双方接受； （3）仲裁机构要求停止合同工作； （4）法院要求停止合同工作。 第二十六条禁止转包或再分包26.1分包方不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。 否则，劳务分包方将依法承担责任，并向总包方支付违约金元，同时赔偿总包方因此遭受的全部损失。 第二十七条不可抗力27.1本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同。 27.2不可抗力事件发生后，分包方应立即通知总包方项目经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失。 不可抗力事件结束后48小时内分包方向总包方项目经理通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。 不可抗力事件持续发生，分包方应每隔7天向总包方项目经理通报一次受害情况。 不可抗力结束后14天内，分包方应向总包方项目经理提交清理和修复费用的正式报告和有关资料。 27.3因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间由双方按以下办法分别承担 （1）总包方和分包方的人员伤亡由其所在单位负责并承担相应费用； （2）分包方自有机械设备损坏及停工损失，由分包方自行承担； （3）总包方提供给分包方使用的机械设备损坏，由总包方承担，但停工损失由分包方自行承担； （4）停工期间，分包方应总包方要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由分包方承担； （5）延误的工作时间相应顺延。 27.4因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。 第二十八条文物和地下障碍物28.1在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值