绿化合同范文全.doc

绿化合同范文全 绿化合同条款发包方(以下简称甲方)承包方(以下简称乙方)发包方(以下简称甲方)承包方(以下简称乙方)本协议由（以下简称“甲方”）与（以下简称“乙方”）于xx年5月日在宜宾市签署。 甲方于xx年5月日发出中标通知书，接受了乙方对珙县电厂厂区运煤道路整治绿化工程标段施工的投标，为此，双方达成如下协议1工程名称2工程地点3工程内容和承包范围2工程地点3工程内容和承包范围珙县电厂厂区运煤道路整治绿化工程工程内容及承包范围买种植土绿化用地、栽植红花继木（高40cm）、栽植金叶女贞（高40cm）、栽植水杉（胸径10cm）等，具体工程量见附件工程量清单计价表。 4.工期总工期3个月，开工时间在合同正式签订后，以业主单位通知为准。 5.承包方式包工包料，所有苗木及材料均由乙方采购（除水杉为甲供外），材料质量必须符合有关规定，并具备产品合格证书。 6合同价款本合同价款采用固定综合单价方式确定。 合同价款为人民币元整（大写），详见附件工程量清单计价表；结算时工程量按实，综合单价不变。 固定综合单价（全费用）包括所需苗木费（除水杉为甲供外）、其它材料费（肥料及其它零星材料）、人工费、机械费、绿化用土费、换土工程费、质检费、综合费、措施费、规费、税金及有关政策性调整、合同规定的其它所有风险、责任等费税价款；还包括(但不限于)6.1工程费人工费、材料费（甲供水杉除外）、施工机械使用费、电费、水费、取土、换土费用、保证苗木成活采取的措施费；施工安全措施补助费以及承包人认为应计取的各项其他费用（含利润、税金等）。 6.2绿化用土由承包人自行负责采购并运输到施工场地。 （取土、换土费用由承包人考虑并包含在综合单价中）。 6.3施工区域附着物拆除清理、现场清理费、完工离场建筑垃圾等清理、场地恢复所发生的费用；6.4施工中发生的、施工便道、料场、施工用房等及其它措施的费用；6.5承包人采购材料、设备发生的采保费（包括过桥、过路、航运费等）。 6.6综合单价中还包括以下费用A、本标工程范围内项目的安全生产文明施工、苗木养护费用等；B、本标工程范围内采取临时措施防范一般性自然灾害费用（暴雨、大风等）；不可抗力自然灾害造成的损失，双方另行协商解决。 C、本标工程范围内与其它标段交叉作业、配合，发生的措施费、降效费等；D、工程完工后，已完工程在移交给业主之前，承包人对其保管、养护所发生的费用；E、承包人办理施工手续的费用、政府部门所规定的各项费用；F、不可抗力以外的原因所造成的窝工损失；G、苗木材料运输费以及二次倒运发生的费用；H、为满足正常施工而进行场地铺垫等措施费用、垃圾清理等费用；I、机具进出场费等；J、进场道路施工结束至工程结束维护保养费用；K、配合甲方和上级的各项检查所发生的费用。 包括安全性评价以及安全文明生产标准化管理各类检查及要求；L、工程量清单中载明的项目，投标人没有报价的，视为投标人向招标人承诺，或其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价（价格）之中；M、施工期间用的水、电由业主提供电源、水源点，引接及用水、用电费用由承包人自行负责，按照业主相关管理办法进行收费。 N、税金建安发票。 O、风险包干费各种可能发生的风险，包括在工程施工期间，投标人承担自主报价和主要材料价格变化的风险等；以及业主根据上级批复及要求调整实际施工工程范围及工程量，由此造成的招标人直接及潜在损失风险。 7.施工过程控制7.1本工程（除甲供水杉外）材料等均由乙方采购，严格按照甲方的要求进行施工。 7.2乙方应组织具有丰富施工经验的施工人员施工，施工时严格按施工规范操作，种植材料、种植土、土壤改良材料、肥料等，均应在种植前按规格、质量要求分批进行验收，并及时填报到场验收单。 7.3乙方应尊重甲方、服从监督管理、服务甲方。 7.4乙方提交施工进度计划由甲方审批后严格按照计划进行施工，若出现故意拖延工期情况，甲方有权责令乙方停工，解除双方合同，将不支付任何工程费用。 7.5乙方须加强施工管理，建立质检点，每一道工序必须由监理和业主检验合格后方可继续施工。 7.6工程中间验收，应分别填写验收记录并签字。 7.7承包商必须服从业主管理，严格遵守业主制定的工程管理考核制度。 8工程质量质量标准合格。 乙方施工工程质量应符合国家和行业有关标准规范，按照城市绿化工程施工及验收规范CJJ/T8299和参照园林绿化工程施工及验收规范DB11/T212xx执行。 还包括（但不限于）A、乔、灌、地被成活率应达到95%以上，生长茂盛，叶色浓绿，树冠、树型完好，无枯枝、枯黄现象；B、花卉种植地应无杂草、无枯黄、各种花卉生长茂盛，种植成活率应达到95%；C、绿地整洁，表面平整，地面无杂草；D、草坪无杂草、枯黄现象，种植覆盖率应达到95%；E、种植的植物材料需整形修剪的，应符合设计要求。 9履约保证金乙方在合同生效十日内，向甲方提交合同总价的10%作为履约保证金，可为不可撤销的履约保函。 10结算方式10.1结算时工程量清单计价表中综合单价不变，工程量根据竣工图、工程设计变更（或变更设计）、现场签证单等竣工资料实际发生的工程量计算。 10.2工程量清单计价表中漏列分项工程内容的费用根据竣工图、工程设计变更（或变更设计）、现场签证单等资料计算工程量由承包商编制施工图预算经监理单位和甲方审核确认后下浮8%进行结算。 10.3因工程设计变更（或变更设计）等原因造成工程量的增减，则按合同工程量清单计价表中的综合单价进行结算。 10.4因工程设计变更（或变更设计）等原因造成分项工程内容项目的增减，合同工程量清单计价表中已有适用于增减分项工程内容的综合单价，则按合同工程量清单计价表中已有的综合单价进行结算；合同工程量清单计价表中没有适用于增减分项工程内容的综合单价，则根据工程设计变更（或变更设计）计算工程量由乙方编制的施工图预算经监理单位和甲方审核确认后下浮8%进行结算；以上10. 2、10.4条采用施工图预算下浮方式结算。 施工图预算编制原则如下 （1）.计价定额体系采用xx年四川省建设工程工程量清单计价定额及相关费用标准、配套调整政策；09清单计价定额不足部分，可参照其他有效定额执行。 （2）.工程量计算依据为竣工图、工程设计变更（或变更设计）、签证确认的工程联系单、工程量现场签证单及技术方案、定额规定的工程量计算规则等。 （3）.材料价格（材料费不下浮）a.中标单位的投标文件中有的材料价格（含苗木价格），按中标单位的投标文件中的价格执行。 b.中标单位的投标文件中没有的材料价格钢筋、水泥按合同签订月四川工程造价信息价加运费（运费钢材按90.25元/吨，水泥按28.5元/吨）；地材按珙县电厂一期批准概算市场价，其中砂119.71元/M3,石粉100元/M3，碎（砾）石90元/M3，块（毛）石70元/M3；其余材料价格按合同签订月四川工程造价信息执行，信息价没有材料价格（含苗木价格）的按双方共同询价并签证的材料单价执行。 c.安全文明施工费按基本费率120%计取；规费按承包商持有的四川省施工企业工程规费计取标准核定费率计取。 （该两项费用不下浮）11.付款办法11.1预付款合同签订后，乙方缴纳履约保证金后10日内甲方向乙方支付合同金额的10%的预付款，工程预付款在办理工程结算款时扣回。 11.2进度款工程进度款按月支付，每次支付额度为经审核确认计量款的80%，11.3待承包商完成上述所有工作，经验收合格并且苗木存活率达到95%以上时办理工程结算后，甲方一次性支付乙方剩余工程款（5%的质保金除外），待质保期（一年）满后并且苗木成活率达到100%方可支付剩余质保金（质量保修金不计利息）。 12安全生产和文明施工12.1乙方必须认真执行国家、省、市、县及四川华电珙县发电有限公司有关施工安全生产条例和有关规定，施工期间必须认真做好安全管理工作，杜绝重大事故发生。 12.2施工期间，因乙方原因发生安全事故和其它事故所造成的所有经济损失和一切责任均由乙方承担。 12.3乙方应服从甲方的安全监督管理部门的管理，双方并签订安全施工协议作为本合同的附件。 13.违约责任13.1乙方按照工程内容及甲方的要求制定施工安全措施方案、技术措施方案经甲方审核批准后施工，验收时按照施工方案及甲方的要求进行验收。 验收不合格，甲方拒绝支付工程款项。 待乙方整改验收合格后，甲方根据合同付款条件支付款项。 13.2乙方应按国家或行业有关安全管理制度、规定及甲方的安全管理规定进行安全、文明施工，工程施工安全及运输过程中均由乙方负责，若施工中造成设备事故、质量事故、安全事故由乙方承担，工期不顺延，应无条件地进行整改。 13.3因乙方原因导致工期每延误一天，甲方扣除合同总额的1%作为违约金。 13.4乙方未达到合同要求的成活率，应由乙方无偿补栽直至达到要求的存活率，若甲方觉得已没有必要再补栽，则按红花继木、金叶女贞600元/m2，水杉600元/株在乙方工程款中扣回。 14.资料管理和竣工结算的有关规定14.1本工程自竣工验收合格之日算起15天内，乙方向甲方提供完整的工程技术资料二套，其中一套必须是原件。 14.2自竣工验收合格之日算起30天内，乙方向甲方提供本工程完整的结算书(包括工程量计算书)和结算资料一式三份。 15.本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的提交宜宾市仲裁委员会仲裁。 16.合同未尽事宜，由双方另行协商确定。 17.本合同一式捌份，甲乙双方各执四份，经双方法定代表人或其委托代理人签名并盖单位公章