不能进行安装合同.doc

不能进行安装合同 以下是为大家整理的不能进行安装合同，希望大家能够喜欢！更多资源请搜索合同范文频道与你分享！安装合同不能进行安装合同 第一篇 设备安装合同 订单编号：F8N 项目名称： 委托方（甲方） 名称： 地址： 电话： 传真： 邮编： 开户银行： 银行帐号： 税务登记号： 联系人姓名： 联系方式： 合格证名称： 鉴于甲方意欲委托乙方安装位于省市区/县路号（项目地址）的（项目名称）的设备，现经甲、乙双方协商一致在前述日期订立以下条款，并遵照执行。 一、设备型号、数量及安装费价格 具体规格参数详见设备买卖合同中的附件一 1.1 签约日期： 项目地点： 安装方（乙方） 名称：河北西奥电梯有限公司 地址：河北省石家庄市建设北大街228号 电话真服务热线邮编：050031 开户银行：河北银行营业部 银行帐号：62612010500053 联系人姓名： 联系方式： 二、付款规定 2.1在合同签订后5个工作日内，甲方向乙方支付安装费总额的20%，计人民币（大写）元整作为定金， 乙方收到定金后开始进行安装准备工作。 2.2在双方约定的安装开工日期前5个工作日，甲方向乙方支付安装费总额的30%，计人民币（大写）元 整。如设备已经到达工地，且工地具备安装条件，乙方将在收到款后的个工作日内进场安装。 2.3 在乙方安装完成调试前5个工作日，甲方向乙方支付安装费总额的30%，计人民币（大写）元整。如 工地具备调试条件，乙方将在收到款后的个工作日内进场调试。 2.4设备安装调试完成，在当地负责特种设备安全监督管理的部门验收合格之日起5个工作日内，甲方按 照合同要求向乙方支付安装费总额的20%，计人民币（大写）元整，乙方收到合同规定的款额后，甲、乙双方办理设备移交手续。在未按合同规定收到全部安装款的情况下，乙方有权停止设备的任何使用，且乙方不承担设备看管责任。 2.5如因非乙方原因导致乙方不能及时安装、不具备验收条件或不及时报验而导致设备不能及时通过当地 负责特种设备安全监督管理部门验收的，则从发货之日起三个月满后10个工作日，甲方应支付合同规定的全部安装费。 2.5未经乙方事先书面同意，若甲方将任何本合同项下的款项支付给任何第三方，视为甲方未履行付款义 务。任何情况下，设备的交付以及乙方向甲方提供发票或收据均不能作为甲方已向乙方支付相应款项的依据。 三、安装施工期 3.1本合同拟定预计开工时间 年 月，预计完工时间 年 月。该安装施工应在甲、乙双方已 有书面的土建和工地状况确认函后方能执行。如因无此土建和工地状况确认函，导致工程不能在此期间完成的，乙方不承担责任。 甲方的工地联系人为： ，联系方式：电话手机号。 如工地联系人有变更，需另行书面通知乙方。 3.2当设备到达安装地点，按照本合同规定条款，甲、乙双方联合检查设备包装完整性和装箱数量，并确 认土建和工地状况具备安装条件后，由甲、乙双方协商并书面约定一个安装工期（包括开工、完工日期），以便相互配合，如期完工。 3.3如因非乙方原因，造成乙方无法按照双方约定的安装工期计划进行安装、调试（如停电、土建延迟、 井道准备工作延迟等），乙方对所造成的延期和误工不负责任。且甲方应承担乙方由于停工而造成的一切直接损失和费用。 3.4 根据特种设备安全监察条例的规定，乙方在电梯到达工地，且工地具备安装条件，办理完告知及 检验申请后方可进场施工。乙方在电梯调试完毕，且工地具备检验条件，完成自检后方可申请监督检验。在电梯验收合格后，方可投入使用，且甲方应在投入使用前办理使用登记。 3.5 无论在何种情况下，由于政府原因或政府行为导致工地停工的，合同双方互不承担停工或停工期间的 违约责任，同时合同的安装工期进行顺延。 四、设备安装相关的工作责任和费用 4.1甲方责任 4.1.1在设备进场安装后，非因乙方原因发生停工，则停工期间的保管责任由甲方承担。甲方应提前30天 书面通知乙方复工，乙方在确认现场具备施工条件后复工。 4.1.2甲方负责提供符合经甲乙双方确认的土建图纸和GB7588-2003标准的电梯井道，负责井道的土建工 程，并通知乙方及时约定检查日期。检查后如有不合格部分需要修正的，甲方应在双方约定好的时间内完成。 4.1.3提供各楼层地面水平装饰基准线，墙面装饰基准线，并出具书面确认函。 4.1.4机房内每台电梯设备上方至少应有一个吊钩或起重梁（应有清楚的承载标示），其承载力和位置应符 合布置图的要求；在电梯进场前提供符合电梯规格要求的动力电源(380V三相五线制)和照明电源（220V)至电梯机房乙方电源箱内（如无电源箱，则至控制柜内）。 4.1.5负责安装施工期间与其它工程单位交叉作业时的协调工作，对进场施工人员进行安全培训，告知电 梯井道位置，非工作需要不得接近，接近时做好保护措施。 4.1.6负责安装过程中土建项目的整改工作及安装完工后土建部分的回填和装修工作。 4.1.7负责提供电（扶）梯卸货、吊装场地和吊装点，提供电梯部件的起吊设备。在安装地点的首层或货 车到达层内，有足够面积的设备保管场地，该场地应设置在能确保设备导轨（5米长）搬去候梯厅通路的地方。 4.1.8安装进场前提供安装施工期间所需的临时电源，此电源需提供到电梯机房内，无机房电梯需提供到 最顶层电梯厅门口，自动扶梯需提供到上机房口。 4.1.9根据政府规定要求向当地负责特种设备安全监督管理的部门提出开工或验收申请。 4.1.10根据国家法律，设备产品未经验收合格，甲方不可使用，否则由此产生的一切后果由甲方承担。 4.1.11负责货到现场至开工前的保管工作。 4.1.12负责施工期间现场保卫和看管。 4.1.13安装进场前在电梯机房负责安装可以有效锁闭的机房门窗，具备防雨及防盗条件；完成机房地面、 墙面的抹灰、粉刷工作。 4.2、乙方责任 4.2.1在合同约定安装时间前，负责派员前往安装现场进行土建勘测，确认工地安装条件，向甲方提供咨 询服务和提出整改要求，与甲方约定具体开工日期。 4.2.2在正常安装期间，负责保管库房内尚未安装的设备及部件。如果因甲方原因而无法进场安装，则设 备看管责任不由乙方承担。 4.2.3按照国家电梯安装规范和西子奥的斯质量标准完成设备的安装和调试工作。 4.2.4遵守施工现场的有关规章制度。 4.2.5参加现场施工协调会议，配合甲方建筑施工。 4.2.6乙方应规范管理现场施工的财产及人身安全。 4.2.7负责安装质量的自检验收，配合甲方或甲方指定的监督管理部门进行现场验收工作。 4.2.8负责由于安装质量问题造成特种设备安全监督管理部门进行的二次检验的整改和费用。 4.2.9配合甲方向当地特种设备安全监督管理部门进行开工和验收申报，并配合当地特种设备安全监督管 理部门进行现场验收工作。 4.3甲乙双方负责费用清单（如此条款与上述甲方、乙方责任有冲突的，以此条为准。） （1）负责电扶梯主要零部件现场起吊工作 （2）负责到货时的卸货及到存储地点的搬运 存储地点的距离小于50M的情况） （3）负责二次搬运 （4）脚手架安装：以下AB两项，只能二选一： （A）提供符合OTIS标准的脚手架 （B）乙方负责采用符合OTIS标准的无脚手架安装工艺 甲方负责 乙方负责 乙方负责 甲方负责 乙方负责 甲方负责 乙方负责 甲方负责 乙方负责（限于卸货点到 （5）提供符合OTIS要求的固定的防盗防水库房和工具室，内须有照明电源和消防器材 （6）负责井道、机房杂物和积水清理，完成防水堵漏工作 （7）提供符合OTIS要求的厅门护栏 （8）负责水电费用 甲方负责 乙方负责 甲方负责 乙方负责 甲方负责 乙方负责 甲方负责 乙方负责 （9）负责安装施工期间与其它工程单位交叉作业时的总包土建配合费 （10）负责安装开工申报、验收费用及监检费用 甲方负责 乙方负责 甲方负责 乙方负责 五、运行保证： 5.1免费保养（修）期：自乙方发货之日起18个月内，或货物安装完毕经国家电梯检测部门验收合格（若 产品分批验收，从产品每批实际验收合格之日起算）后12个月内（以先到日期为准）（不包括免费保养（修）期间年检费用。 5.2在免费保养（修）期，乙方免费提供正常消耗磨损的设备零部件（不包括照明灯具和油脂），因非乙方 原因造成的设备损坏由甲方承担责任和费用，乙方提供有偿服务。 5.3 甲乙双方应遵守电梯使用管理与维护保养规则中关于使用管理、日常维护保养的相关规定，履行 相应职责。如果设备运行不正常或出现任何险情，甲方应立即停止使用并通知乙方 5.4如甲方违约，自行安排乙方以外的其他单位进行安装、调试，维保，乙方将不承担任何质量和安全责 任，以及免费保养（修）的责任及费用。 六、价格调整 6.1 如果因为甲方原因造成实际安装日期距设备发货日期超过6个月，或由于甲方的原因造成安装停工期 超过3个月，则乙方有权调整相应安装价格。 七、司法管辖 7.1 任何由本合同引起的争议和纠纷，应友好协商解决。协商不成则应提交原告所在地人民法院诉讼解决。 八、其他事项 8.1合同约定由乙方负责支付总包土建配合费的，若实际支付金额超出本合同所定金额，超出部分由甲方 负责支付。 8.2双方均不得就任何可能的间接损失向对方提出主张。 8.3甲方应按本合同规定的付款方式按时付款。如甲方由于非不可抗力原因不能在本合同规定的时间内按 时支付合同相关款项时，乙方有权顺延工期，且甲方应向乙方支付延迟付款违约金，具体计付方法为：每延误一天，违约金为本合同延误部分的万分之五，但此违约金最多不超过本合同总价的5%。 8.4由于乙方原因，造成乙方不能按时完成设备安装，则乙方应向甲方支付违约金，具体的计付方法为： 每延误一天，违约金为本合同延误部分的万分之五，但此违约金最多不超过本合同总价的5%。 8.5除本合同另有约定外，在未得到对方许可的情况下，另一方不得擅自解除本合同。如任何一方造成前 述事实，则将向另一方支付解除部分合同金额30%的违约金。 8.6本合同及所有附件、本合同已有和可能将有的补充/变更协议仅需甲乙双方加盖公章后即生效。乙方的 任何承诺等必须加盖乙方公章后才对乙方发生法律效力。本合同文本一式六份，甲方执三份，乙方执三份。安装合同不能进行安装合同 第二篇 西城时代项目 合同编号：cdlfa20150803 产 品 安 装 合 同 甲方 乙方 单位名称:(章) 内江海峡置业有限公司 单位名称:(章) 成都市立方安电梯有限责任公司 单位地址： 单位地址: 成都市青羊区瑞联路167号6F 法定代表人： 法人委托人： 法定代表人： 罗辑 法人委托人： 联 系 人： 联 系 人： 联系电话： 邮 编： 传 真： 户 名： 开户银行： 帐 号： 联系电话： 邮 编： 传 真：610091成都市立方安电梯有限责任公司 中国农业银行成都光华支行 804101040010666 户 名： 开户银行： 帐 号： 本合同安装产品：“通力”电梯 本合同产品安装现场地址：内江市西城工业园“西城时代”项目工地【不能进行安装合同】 签订地址： 签订日期： 年 月 日 双方按照公平,诚实和信用的原则，共同确定以下条款。 一、合同生效 本合同经双方代表签字并盖章后生效。 二、产品规格及安装费 1 本产品规格参数见设备销售合同附件二“产品规格表”。 费、井道照明费、所有电梯轿厢后壁中央部分镜面不锈钢装潢、后壁圆扶手制作、设备销售合同的加装功能及调试等所有费用。 三、土建要求 甲方的建筑土建必须符合设备销售合同确定的电梯井道土建总体布置图样和甲方及乙方双方确认的营业设计土建技术要求，以及相应的建筑工程质量要求和电气技术要求。双方在共同进行对土建作初步勘测后，发现不符合上述规定要求的，甲方应按照安装联系单列出的内容及时进行整改。 四、安装资格保证 乙方按照国务院特种设备安全监察条例规定，具有安装资质且持有“通力电梯有限公司”开具的项目委托书。保质保量完成安装任务。 五、安装施工方式 B方式。具体施工内容详见附件安装方式（附件一）。 六、安装实施前的约定 1 双方预约于 年 月开工安装。预约时间根据设备销售合同确定的最终交货时间顺延。 2 在预约开工期前二个月，乙方派员持“安装联系单”（附件二）与甲方共同进行土建初步勘测，确认是否具备施工条件，具备施工条件的，双方确定开工日期 （正式开工时间以双方共同按照当地政府主管部门办理完成开工审批手续为准）与竣工日期（以乙方完成安装自检合格，向当地政府主管部门申请验收为准）。 3 乙方进场开工的条件应该是产品到达现场、土建具备安装条件及甲方支付了本合同约定的款项。若甲方需要求变更安装开工日期，必须提前一个月书面通知到乙方，双方重新确定开工日期。 七、安装验收 1 安装完毕，乙方按技术标准进行产品的最终质量验收，并向甲方出具产品安装检验报告和产品合格证书，由甲方盖章签收。 2 乙方公司验收结束后，甲方在三个工作日内向当地政府的主管部门申报使用许可验收，验收中如有涉及乙方责任的整改项目，乙方需整改合格后方可办理产品竣工移交手续。政府验收中如涉及甲方责任范围内的配合、整改事项的，甲方应立即整改，因甲方原因导致不能验收通过的，责任由甲方承担。 3 安装完成的产品未经当地政府主管部门验收通过或未经乙方办理竣工移交手续之前，甲方不得自行接管使用该产品。擅自强行接管使用所产生的对该产品的损坏、造成的人员、财物的损害和其他后果，由甲方承担。 八、质量保证 1 本合同的电梯按GB7588-2003电梯制造与安装安全规范标准安装。 2 产品使用之前，甲方应仔细阅读国务院特种设备安全监察条例以及随机提供的用户使用指南，并遵照执行。 九、质量保修期服务 1 在甲方合理正常的保管和使用下，由乙方承担在质量保修期内因产品安装质量产生的故障免费保修服务。本合同下电梯设备质量保修期以设备销售合同中约定的为准。产品设备质量问题，乙方代甲方与厂家沟通修理。 2 属甲方管理、使用不当、人为损坏、不可抗力等非因乙方安装原因，而导致 电梯设备(或部件)需要修理、更换的，应由甲方负责，乙方可以提供有偿维修服务。 十、安装费内不包含以下费用 1 当地政府各部门以各种名义收取的针对产品安装施工工程收取的各类费用。 2 年审、年检费用。 3 其他未在合同条款中约定的应由乙方