天然气利用工程站场标准化施工合同.docx

河北省天然气有限责任公司 工程施工合同合同编号：河北省天然气有限责任公司工程施工合同甲方：河北省天然气有限责任公司乙方：河北中信防腐工程有限公司经双方友好协商，乙方作为甲方工程建设的施工单位。为规范双方行为，明确双方责任义务,根据有关法律规定及工程建设需要，特签定本合同。1、工程概况1.1工程名称：高邑县城东工业区天然气利用工程站场标准化施工工程地点：高邑县承包范围：工程量清单内所有施工内容1.2工期 开工日期：2016.9.25竣工日期：2016.10.25合同工期总日历天数：30天1.3质量标准工程质量标准： 钢质管道外腐蚀控制规范 （GB/T 21447-2008）涂装前钢材表面处理规范 （SY/T 0407-2012）公司站场标准化相关标准工程质量等级： 合格 2、双方主要的权利义务2.1甲方的主要权利义务2.1.1委派闫韶珑为驻工地代表，负责监督合同的履行，对工程施工质量、进度、安全进行监督检查，办理验收、工程变更、签证手续等相关事宜。2.1.2甲方向乙方提供所需的图纸、资料及时间：序号资料名称份数提交日期1/2.1.3组织乙方和设计单位进行图纸会审和技术交底工作。2.1.4办理施工许可证及其他施工所需证件、批件；确定水准点与座标控制点，以书面形式交给乙方，进行现场交验。2.2乙方的主要权利义务2.2.1委派佘建军为驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。参加甲方组织的施工图会审和设计交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审批。2.2.2严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受甲方驻工地代表的监督。2.2.3按要求及时提供进度计划、材料计划、相应进度统计表和工程事故报告，编写施工质量进度周报，接受甲方的监督、管理，积极配合并落实好各项工作。2.2.4竣工工程未交付甲方之前，乙方负责已完工程（成品、半成品）的保护工作，保护期间发生损坏、丢失，乙方负责修复，费用由乙方自己承担。2.2.5严格按照本工程监理单位的要求进行整改，参加相关例会、编制相应的日报、周报、月报等工作。3、工程进度控制及施工安全3.1乙方必须按照甲方、监理机构确认的进度计划组织施工，接受甲方、监理机构的检查、监督。3.2工程量变更3.2.1施工中甲方需对原工程设计变更，以书面形式向承乙方发出变更通知。乙方按照甲方发出的变更通知及有关要求，进行变更，因变更导致合同价款的增减及造成的工期延误，延误的工期相应顺延。3.2.2施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。 3.2.3乙方在施工中对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经甲方同意。未经同意擅自更改或换用时，乙方承担由此发生的费用，并赔偿甲方有关损失，延误的工期不予顺延。 3.2.4合同履行中甲方要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。 3.2.5因乙方自身原因导致的工程变更，乙方无权要求追加合同价款。 3.2.因施工现场条件限制，管道和设备安装位置与图纸内容不相符时，须及时办理工程变更，方可进行变更操作。如有特殊情况不能现场确认时，可先施工并在24小时内补办手续。否则，由此引起的工程量增加、变更材料到货滞后、竣工资料滞后等相关责任由乙方负责。3.3施工安全3.3.1在施工前，乙方要加强对作业区域内的危险源识别,制定相应的应急预案、预防措施等，确保施工安全3.3.2施工作业区域位于甲方生产作业区域内，乙方进场前应对本单位人员进行进场安全教育，遵守防火、防爆作业区域相关安全作业规定，不准进入与施工无关的区域，由此引起的安全事故，由乙方自行负责。3.3.3甲方有权对乙方施工作业现场进行安全检查，对乙方不符合安全生产管理规定的行为提出指正，乙方应遵照甲方要求整改。未整改或整改不符合要求的而发生安全事故的，造成乙方人员伤害的，由乙方自行负责，造成甲方人员伤害的，乙方应承担相应的赔偿责任及由此给甲方带来的经济损失。3.3.4乙方在施工过程中，应严格遵守相关施工规范、安全操作规程、环境保护规定以及甲方相关施工安全要求，保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场，并承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；处理好因施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。3.3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。4、材料供应4.1甲方供应设备、材料范围 / ，其他均由乙方采购。如有须甲方认质、认品牌的，应以双方所签协议书附件明确约定为准。4.2甲方有权对乙所采购的材料进行把关，对发现明显不合格、质量文件等资料严重不齐全的，应责令乙方重新采购，因此所产生的费用由乙方承担。5、工程验收及检验5.1工程质量5.1.1工程质量应当达到本合同约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，由乙方承担返修的一切费用和间接责任。 5.1.2双方对工程质量有争议，由双方共同向权威工程质量检测机构申请鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。 5.2检查和返工 5.2.1乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方的指令施工，随时接受甲方的检查检验，为检查检验提供便利条件。 5.2.2工程质量达不到约定标准的部分，甲方及监理可要求乙方拆除和重新施工，直到符合约定标准。因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。 5.2.3因甲方指令失误或其他非乙方原因至使工期延误的，工期应予顺延。5.3竣工日期的确定工程竣工验收通过，乙方送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按甲方要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。6、工程图纸及竣工资料6.1甲方应约定的日期和套数，向乙方提供图纸。乙方需要增加图纸套数的，甲方应代为复制，复制费用由乙方承担。甲方对工程有保密要求的，应在施工协议中提出保密要求。6.2未经甲方同意，乙方不得将工程图纸转给第三人。工程质量保修期满后，除乙方存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给甲方。 6.3乙方应在施工现场保留一套完整图纸，供工程师及有关人员进行工程检查时使用。6.4乙方应按照以下要求负责竣工资料的整理：6.4.1工程具备竣工验收条件后10内日（时间），乙方向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告，甲方组织验收，并给予认可或提出修改意见。乙方按要求在接到监理工程师或甲方整改意见后7日内完成修改，报监理工程师或发包方复验。乙方承担由自身原因造成修改的费用。 6.4.2工程竣工资料必须齐全，如竣工资料的某部分不符合要求，承包方在规定的期限内补齐合格资料，再进行验收。6.4.3经验收复查合格，并完成全部资料整改，消除发现的缺陷后，即可办理交工移交手续。 6.4.4 移交给工程监理的各种资料要符合存档要求。各种施工记录按原始记录填写，手续齐全后经工程监理检查合格并签署意见。7、工程质量保修7.1保修期限竣工验收后一年内 保修范围合同范围内所有施工内容 保修金金额23415.00元 7.2工程保修期满未发生质量问题，甲方无息全额支付给乙方；在保修期内如发生质量问题，乙方应在甲方指定期内派人员进行修补，若乙方修补不及时，甲方有权委托其它人员修补。其费用从保修金中支付，当修补费用大于预留保修款金额时，其差额由乙方承担。如质量问题引发其他经济损失，由乙方承担。7.3发生紧急抢修事故，乙方接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。如因乙方施工质量引起的事故，所发生的一切费用由乙方承担；非乙方施工质量引起的事故，抢修费用由甲方承担。8、费用及支付8.1工程价款本合同的工程价款已经包括直接工程费、可竞争和不可竞争措施费、企业管理费、利润、规费、税金；分包工程配合管理费、手续费；特殊工程施工措施费；经甲方、监理公司批准的施工方案所发生的费用；根据甲方需要的抢工费；任何原因引起的降效费；种种原因造成的窝工费、停工费；机具、机械基础拆除费，建筑垃圾清除及运输费用；甲方供应材料的乙方保管费；共用道路硬化等全部各项费用。本合同价款形式分为可调价格、固定价格两种类型。8.1.1可调价格可调价格合同中合同价款的调整因素包括： （1） 法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款； （2）工程造价管理部门公布的价格调整； （3）一周内非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时； （4）双方在施工协议书中约定的其他因素。 乙方应当在上述（1）（3）的情况发生后14天内，将调整原因、金额以书面形式通知工程师，工程师确认调整金额后作为追加合同价款，与工程款同期支付。工程师收到乙方通知后14天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。当出现4）情况，调整方式双方将在施工协议书中做出约定。8.1.2固定价格固定价格为包死价格，不因任何风险及因素调整。8.2工程价款为以下第1种：（1）固定价格：工程价款为：468300.00元（大写：肆拾陆万捌仟叁佰圆整）。（2）可调价格：工程价格暂定为/8.3在甲方办理手续过程中如果有甲方代乙方交纳的费用发生，拨付进度款时从工程款中扣除。8.4变更（签证）所涉及的材料，当乙方报价中包含此项材料时，按报价中的此项价格执行，若投标报价中没有的材料，价格以甲乙双方确认的市场价格计入结算。若工程发生变更时，调整价款的标准为因甲方原因造成工程量发生变更的，按照实际发生工程量进行结算。8.5工程价款支付进度以工程进度的80%拨付工程进度款，工程施工完毕后支付至合同价款的80%，工程竣工验收并结算后支付至结算金额的95%，其余为质保金，质保期满后支付。 结算方式为：现汇或银行承兑汇票支付票据要求：开具增值税专用发票 8.6履约担保甲方向乙方支付预付款的，乙方应向甲方提供履约担保后/日内，由甲方按8.5规定付款。乙方可选择以下第/种担保方式。（1）履约保证金合同签订后乙方须向甲方支付与预付款等额的履约保证金，履约保证金的返还日期为工程竣工验收合格备案后，且乙方无违约责任的前提下，15天内一次性无息返还给乙方。（2）履约保函合同签订后乙方须向甲方提供由银行开具的与工程预付款等额的履约保函。9、违约、索赔、争议9.1因乙方原因不能按照协议书约定竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工，乙方承担违约责任。每逾期一天，乙方向甲方支付合同总价/%的违约金。因乙方原因，工程不能按期开工，每延期一天，乙方向甲方支付合同总价/%违约金。延期开工的，因乙方原因不能按期开工，竣工日期不顺延。9.2因乙方原因工程质量达不到合同约定的质量标准，应按甲方或相关管理部门的要求整改，并承担违约责任及由此给甲方造成的全部损失，并承担本合同总金额1%违约金。9.3因不可抗力造成的灾害所发生的工程损失费用，双方自理所负责范围内的费用。9.4乙方必须按照投标承诺使用本单位的管理人员和施工队伍进行施工，不得以任何方式转包或分包给其他单位，如发现有转包、分包给其他单位或乙方临时拼凑施工队伍的情况，甲方有权终止乙方施工或终止合同，同时乙方须向甲方支付合同价款1%的违约金。10、合同解除10.1双方协商一致可解除本合同。10.2出现下列情况，甲方有权单方解除合同，甲方有权采取一切必要措施，所造成一切损失和后果及费用均由乙方承担。10.2.1乙方在本工程建设过程中以请客、送礼或其他形式向甲方工作人员行贿，经甲方调查核实的。10.2.2由于乙方原因出现安全、质量事故（尤其是结构工程）或主要材料出现劣质产品；10.2.3施工进度计划不能落实，分部工程进度计划拖延三分之一以上（非甲方原因），或施工力量严重不足，不能满足甲方阶段性进度划需要。10.2.4由于乙方拖欠材料款、民工工资造成停工、上访、滋事的。11、因本合同引发的纠纷，双方协商解决，协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。12、附则12.1本合同经盖章或双方法定代表人/签约代表签字并加盖公司印章后生效。12.2本合同未尽事宜，由双方协商解决，并签订补充协议。12.3本合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份。13、 其他约定无 以下无正文甲方：河北省天然气有限责任公司（章）住所地：开户银行：账号：法定代表人/签约代理人：签订时间：年月日乙方：河北中信防腐工程有限公司（章）住所地:邯郸市107国道飞机场路口南侧开户银行：建行邯郸市马头支行账号：13001645608050500333法定代表人/签约代理人：签订时间：年月日附件1： 安全施工协议书甲方（发包人）：河北省天然气有限责任公司乙方（承包人）：河北中信防腐工程有限公司根据中华人民共和国建筑法和国家有关安全施工管理规定的要求，发包人与承包人签订承包合同时，必须明确各自的安全施工责任，据此，特签订本协议书。第一条：承包人必须具备以下条件：1、有关部门颁发的营业执照和与承包的工程相对应的施工资质证书；2、有效的法人代表资格证书；3、由劳动部门颁发的“安全施工合格证”、近两年安全施工证明；4、安全施工的技术素质（包括负责人、工程技术人员和工人）及特种作业人员获取证书情况；5、安全施工管理机构及其人员配备（承包单位必须配有专职安全员，设有二级机构的承包单位必须有专职安全管理机构）；6、保证安全施工的机械、工器具及安全防护设施、用具的配备；7、安全施工管理制度及办法。第二条：本工程的安全目标是：无人身死亡事故；无人身群伤事故；无重大火灾事故；无设备重大损坏事故。第三条：本工程安全管理的方针和原则：贯彻安全第一，预防为主的安全生产方针；遵循安全管理制度化、人员行为规范化、安全设施标准化、物料堆放定置化的原则。第四条：承包人应承担的安全责任1、施工现场安全由承包人负责。2、严格执行国家、行业及发包人有关安全的标准和规范、施工安全管理规定等规章制度，服从发包人在安全施工、文明施工方面的管理、监督和指导。3、根据施工现场的实际情况，建立安全管理的各项规章制度。单项施工项目必须编制安全施工措施，经发包人审查后实施。4、承包人的特种作业人员，必须是经过安全技术培训，经有关部门考试合格持证上岗的；所有作业人员中没有未成年工和不适应现场安全施工的老、弱、病、残人员。否则，发包人现场管理人员有权要求上述人员立即停止作业并离开施工现场。5、施工机械、工器具及安全防护用品必须是专业厂家生产并经检验合格产品，符合检验周期。6、起重设备、压力容器等设备的报装、验收由承包人负责办理，发包人协助。7、承包人必须按国家规定为施工人员配备劳动防护用品、用具，办理施工人员的意外伤害保险。8、承包人在现场设置各种安全标志及安全保护设施，并要考虑与其它单位整体的协调性。9、施工现场严禁存在“三合一”（办公、仓库、生活）场所，夜间现场值班人员应向发包人备案。10、凡由承包人责任造成的伤亡事故或财产损失，由承包人承担全部责任及经济损失；凡由承包人责任造成的火灾和设备损坏等事故，由承包人承担一切经济损失。发生的事故必须按“三不放过”的原则调查处理，并按规定统计上报。11、严格按基建程序、施工程序、建设工程安全工作规程进行施工。第五条：发包人留存承包人工程总造价的1%作为安全施工保证金（每一次支付工程款时留存）。发生死亡事故扣除保证金100%；发生重伤事故一人次扣除保证金30%；发生重伤事故超过一人次时每增加一人次再扣除保证金20%。工程竣工后结算时返还。第六条：发包人或监理有权对乙方的违章现象提出整改，乙方接书面整改通知后24小时内未采取相应整改措施，每次支付违约金500元。累计3次后，每次支付违约金1000元。第七条：进场全体职工必须遵章守纪，无违章指挥、违章作业行为。各级管理人员应统一服装，佩戴证明其身份的证卡。安全帽配戴齐全。甲方或监理工程师检查每发现一人没有戴安全帽，甲方从进度款扣除违约金100元。第八条：工程施工期间由于乙方违反安全操作规范，被政府有关部门处罚，如通报批评、警告和罚款等，承包人应支付2000元次的违约金。第九条：施工中若由承包人方原因造成工伤事故，发包人将暂停付款直至乙方整改完毕。第十条：发包人发现施工中的不安全行为，有权纠正或立即停止其工作；施工中存在习惯性违章、严重违章的，承包人应向发包人每次承担1000元的违约金。第十一条：本协议书一式肆份，双方各执贰份，在双方签订施工合同时同时签订，自双方法定代表人或其授权代表人签字或盖章后生效。甲方（章）： 乙方（章）：法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）：年月日 年月日附件2：承诺书河北省天然气有限责任公司：为维护社会和谐稳定，保护施工人员及民工的合法权益，做到不拖欠工资，郑重承诺：我单位承建的贵公司发包所有工程，将保证做到：1、 按照劳动法规定雇佣民工，工资及时、直接发放给施工人员及民工本人，保证不拖欠工资。 2、 我单位将按照业主要求杜绝工程分包，如需分包，必须征得业主单位同意，并做好对分包单位的管理工作，承诺不拖欠分包单位工程款。3、 如果发生违反规定拖欠或克扣民工工资行为，造成民工上访，及其它突发事件或公共事件，我单位愿意接受业主的处罚，按双方合同约定承担违约责任，同时愿意接受建设行政主管部门依照有关规定作出的其它处罚决定。施工单位名称（盖章）：项目负责人（签字）：联系方式：日期： 年 月 日附件3 高邑县城东工业区天然气利用工程标准化及防腐工程量表序号项目名称单位工程量备注一钢构槽钢18米211.7016米91.6614a米55.2612米4.80