【精编】厂房破桩头安全承包工程施工合同.doc

【精编】厂房破桩头安全承包工程施工合同 建设工程项目合同本文为最新精编内容，供大家学习参考使用厂房破桩头安全承包工程施工合同发包方XXX（以下简称甲方）承包方（以下简称乙方）为确保安全、文明地完成施工任务，明确双方责任、权利和义务，根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲方将安徽XXX三期厂房破桩头安全承包工程承包给乙方施工。 双方经友好协商达成一致意见并签订本合同，双方共同遵守。 一、工程概况 1、工程名称三期厂房破桩头安全承包工程 2、工程地点XXX 3、工程范围厂房区域内的桩头的破除与凿平等。 4、承包方式乙方以包干形式完成工程范围内的全部工作内容。 二、工期根据甲方的计划要求确定乙方的施工工期为日历天。 自年月日始至年月日止。 三、工程质量 1、本工程严格按照国家现行建筑工程质量检验及评定标准、建筑地基与基础工程施工质量验收规范等进行施工和验收。 2、所破桩头长度大约1000mm左右。 桩头口要挫平整。 不得参叉不齐。 3、桩头的凿平必须满足设计和甲方的要求。 4、乙方应确保工程施工质量，如因乙方施工技术或管理不力，造成工程质量无法满足本合同要求，甲方将不予验收。 四、工程验收工程完工后，由甲乙双方组织工程技术人员现场验收，在满足工程质量要求的前提下，根据实际完成破桩根数，双方签字认可，作为结算依据。 五、工程价款按实际完成量核算工程价款，本实际完成量是经甲方现场验收合格的工程数量根数，按元/根桩头计算，所破桩头内多余钢筋归甲方所有。 六、付款方式乙方根据甲方施工要求完成作业内容后，经甲方现场管理人员验收合格，在甲方公司财务部结算工程款，凭甲方开具的一次性发票在一周工作日内结清。 七、施工安全与文明 1、乙方应严格遵守加强文明施工管理制度、国家建筑工程安全生产管理条例。 2、甲方按照中华人民共和国建筑法、劳动法、安全生产法的条文进行规范管理。 3、施工场地做到工完场清。 加强职工成品保护教育，教育职工爱护施工机具，维护施工现场机械设备、施工成果，保证安全文明施工。 4、安全是工程质量进度的保证。 作业人员进入工地前必须进行三级教育和安全技术交底工作，严格遵守各项操作规程。 5、所有作业人员进入工地必须佩带安全帽、安全带等劳动保护用品。 严禁打架斗殴、聚众闹事、赌博、酗酒等违法行为，如有发生，乙方承担由此造成的一切后果及经济责任。 6、乙方违反安全生产规定，违反操作规程，造成的事故，责任由乙方全部承担。 7、甲方遵照安全生产法的规定，实行责任追究制度。 八、双方职责 1、甲方职责 （1）由甲方统一购买施工人员工伤保险。 （2）组织施工技术员、安全员对乙方施工管理人员进行技术交底、安全交底 （3）提供工地施工用电。 （4）负责施工轴线、标高控制盒检查。 （5）组织人员对乙方承担的工作内容进行质量评定与验收。 2、乙方职责 （1）乙方应自行购买施工人员人身意外险。 （2）由于乙方原因引起的安全事故的全部相关和所有相关损失，由乙方全部承担。 （3）乙方必须提供所有进场人员花名册及身份证复印件，禁止带领与本工程无关的闲杂人员进入施工现场，不得使用童工及年老多病的人员。 （4）做好农民工和施工机械的组织、管理工作，配合甲方进行施工安全交底等。 （5）严格按照施工规定施工，发现机械故障及时维修，承担违规操作造成的损失。 （6）工程完工应及时清理工具、机械及剩余材料，钢筋头留够60公分，多余部分全部剪掉，统一收取交甲方，做到工完场清。 （7）未经甲方书面同意，乙方不得将承包工程分包或转包给第三方，如有此行为，视为乙方违约并承担违约责任，甲方有权终止合同，追究乙方违约责任。 （8）乙方应遵守XXX的工程管理规定。 乙方须确保农民工工资作为单项支出并保证及时发放，若因乙方未能及时发放农民工工资而导致甲方工程进度受到影响，乙方负全部责任。 （9）乙方应加强对用工人员的管理，进入施工现场必须佩戴安全帽，若在施工过程中因用工人员的原因导致工程进度延迟，或工程质量不合格，乙方应承担相应责任。 （10）乙方必须确保自己的民工和相关人员安全施工，若在施工过程中发生安全事故，由乙方承担一切责任，如有牵涉甲方，由此产生的所有后果均由乙方承担。 九、其他 1、所有甲方下发的技术、安全、质量交底、进度计划、施工图纸、设计变更、施工规范均为本合同文件的组成部分。 2、因甲方原因造成桩的二次破除与凿平作业，甲方将给乙方按二次凿桩计算费用。 3、双方发生争议时，应本着合作、互利共赢的原则协商解决；通过协商仍无效达成共识时，可向工程所在地人民法院起诉。 4、本合同一式贰份，双方各执壹份，两份合同具有同等的法律效力。 5、本合同自双方签字盖章之日起生效，工程完工结清工程款后自行失效。 6、合同签约地点XXX招投标办公室甲方代表（签字）乙方代表（签字）日期年月日日期年月日人生几何夕阳几度一切的好运气，从清晨开始。 不要活在过去的阴影里，把每天当作人生的新一天，生活才会多彩多姿。 早安！合同注意事项合同模板要结合您实际情况修改，请亲在签订正式合同时注意以下几点！签订合同时应注意以下事项 1、要注意核实对方身份，如果对方是个人的，必须要保存对方的身份证复印件，如果对方是公司的，必须保存对方营业执照复印件。 2、注意授权，合同应当由有授权的人员签署，并加盖公司印章。 3、明确合同价格是否含税。 如果合同价格没有约定是否含税，通常理解是含税价。 因此合同价格必须约定是否含税。 4、指定收货人。 如果我方是要送货给对方的，最好在合同中约定对方有权收货的人员。 因为在交易过程中，在发生争议时，对方往往有可能否认收到货物，这时送货的一方必须证明货物已经送达，如果对方否认签收货物人的身份，送货人将陷于被动。 如果在合同中约定了指定的收货人，这一问题就可以避免。 5、在合同中约定尽量多的联系方式，包括电子邮箱等。 合同履行过程中的联络过程往往通过电子邮件来传输，电子邮箱是虚拟的地址，要证明电子邮件的真实出处有很大难度。 因此在合同中对双方的电子邮箱进行约定，对证明双方的真实意思联络很有帮助。 6、指定收款账户。 有时收款账户可能与公司的账户不一致，这时在合同中约定收款账户，可以避免转账付款的争议。 7、约定对方违约时的违约责任。 违约责任是对方违约时应承担的赔偿责任，如果某项违约情况较复杂时，违约责任条款可以详细约定损失的计算方法及标准。 8、约定诉讼管辖法院。 诉讼管辖法院是指在合同履行过程中发生争议时应当向哪个法院起诉。 原则上，要到对方（被告）所在地法院提起诉讼，这对起诉方而