牧马路监理细则.doc

目 录 1、 工程概况2、 监理依据3、 监理工作内容4、 监理目标5、 施工阶段的监控要点6、 旁站监理7、 信息管理8、 合同管理9、 组织协调10、 安全文明监督措施11、 监理资料归档12、 监理工作制度1、 工程概况（一）工程概况1、 工程名称：忻州市牧马路南段（利民街和平街）道路工程2、 建设地点：忻州市市区3、 投 资 额：总投资3197万元 4、 资金来源：政府筹措和银行贷款 5、 建设单位：忻州市城乡建设开发有限公司 6、 设计单位：上海市政交通设计研究院有限公司 7、 监理单位：山西鲁班工程项目管理有限公司 8、工程概述：本工程牧马路南段（利民街和平路）道理工程位于忻州市西部，是忻州市西部城区一条重要的南北向道路。工程南起利民街，北至和平街，工程范围内长度约416.8m，道路规划红线宽度60m。道路规划等级为城市主干路，设计速度为60km/h。 二、监理依据 1、建设工程监理合同 2、设计文件、施工图纸 3、施工图中设计要求的标准、工程招投标文件及附件 4、设计图纸、工程量清单及说明 5、国家及省市颁布的有关工程建设的法律、法规、政策和规定 （1）混凝土强度检验评定标准（GB/T50107-2010） （2）混凝土结构试验方法标准（GBJ50152-92） （3）市政基础设施工程技术文件管理规定（建城2002221号） （4）市政道理工程质量检验评定标准（CJJ-90） （5）市政排水管渠工程质量检验评定标准（CJJ3-90） （6）城镇道路工程施工与质量验收规范（CJJ 1-2008） （7）给水排水管道工程施工及验收规范（GB50268-2008） （8）市政排水管道工程及附属设施（图集号06MS201） （9）湿陷性黄土地区室外给水排水管道工程构筑物（S531-15）三、监理工作内容1、审查施工单位各项施工准备工作，协助业主下达开工通知书。2、审查施工单位提出的施工组织设计，施工方案和施工进度计划，并督促实施，督促施工单位完善施工管理制度和质量保证体系以及安全文明施工保证体系的建立、健全与实施。监督施工单位确保工程质量达到优良标准，确保施工安全。3、协助业主组织设计交底及图纸会审，审查设计变更。4、参与审核施工总承包单位提出的分包工程项目及分包单位的资质，审核其施工质量、管理能力，并提出建议。5、协助业主编制投资计划，复核已完工程量，签署工程付款凭据，审核施工图预算和竣工决算。6、负责对工程施工用的材料、构件、半成品和设备的质量检查，进行必要的测试和监控。并监督承包、分包单位及时按规范要求进行复验，监理单位有权拒绝使用不符合承包合同要求和标准规定的材料、构配件、设备等。7、监督施工单位严格按规范、规程、标准和设计要求施工，严格控制工程质量，参与违约事件的处理。8、跟踪复核、验收承包单位施工测量放线。9、负责现场技术核定单的签证，如涉及费用的须事先征得业主认可后予以签证。10、监理单位应每月定期组织与业主、设计院、各施工单位的有关施工进度、质量及安全的协调会议并做好会议记录，若情况特殊，监理单位须立即召开紧急会议，解决现场有关事务，并报告业主，事后由业主签字认可。11、全面检查工程施工质量，对隐蔽工程进行复验签证，参与工程质量事故的分析及处理。12、分阶段进行进度控制，协调施工进度计划，及时提出调整意见，控制工程进度。13、协助处理合同纠纷和索赔事宜，协调建设单位与承建单位之间的争议。14、督促检查安全、文明施工。15、督促施工单位提交工程及设备的测试和功能性调试方案，并加以审核，督促承包单位组织测试和调试，并及时向建设方提交报告。16、检查工程所有分部施工质量（包括隐蔽和不隐蔽部分），并做好验收结果记录，如不合格，严格禁止进行下一道相关工序，并及时向建设单位报告。17、协助业主取得竣工备案及运作许可的有关文件。18、负责工程中间验收及隐蔽工程验收的组织认定工作。19、协助业主对市里组织的各项涉及本工程的质量、进度、安全生产、文明施工的考核及检查工作。20、督促施工单位整理合同文件及技术档案资料。21、协助业主对承包单位的工程阶段性验收，竣工初验及整个工程验收，并对施工质量提出评估意见，审核工程验收的相关资料，待资料完整后交业主及有关部门。具体细则：1、审查施工组织设计和施工方案开工前，施工单位将经过相关负责人签字批准的施工组织设计和重要分项工程施工方案报监理部审查。项目总监理工程师组织有关专业监理工程师对施工单位报送的施工组织设计和施工方案进行审议，必要时邀请公司总工程师参加。当施工组织设计和施工方案经监理部审查认定，建设单位同意后，施工单位可照此组织施工，否则施工单位应修改或者重新进行编制，并报监理部审查。2、审查施工单位进度计划审核施工单位编制的工程总进度计划，提出意见。监督、检查施工单位严格按照计划组织实施，每月检查计划执行情况，及时协助施工单位分析偏离计划的原因与调整办法，以保证计划的实施。每月将计划进度实施情况、问题、解决办法上报业主方。3、施工图纸会审及设计交底在工程正式开工前，参加由业主组织，设计单位、承包单位参加的施工图纸会审，使承包单位充分理解设计意图，对施工图中出现的问题要求设计单位予以澄清，对施工中的重点与难点应要求设计部门详细说明，会审完成后，作好会议纪要。4、 材料/构件检验、复验审核原材料/构件的出厂合格证，试验结果，并有权抽检。不合格的原材料或半成品、成品，均不得使用。5、工程质量控制各专业监理工程师认真熟悉施工图纸及有关设计说明资料，审查施工图纸有无差错或表达不清的地方，做好图纸审查工作，对工程设计要求做到准确掌握，了然于胸。监督施工单位严格按施工图纸及有关工程施工验收规范、质量标准进行施工，检查工程质量保证措施落实情况。（1）工序质量检验每道施工工序完成之后，施工单位必须按有关工程质量验评标准认真进行自检，并提交真实，完整的工程质量自检表格。报送监理工程师，经监理工程师审查复检，验收后，作出批准或不批准下道工序的决定。（2）隐蔽工程检查验收凡隐蔽工程在隐蔽之前，施工单位必须按照相关工程质量评定验收评定标准自检合格后，填报自检表格，并提前通知监理工程师检查签认后方可实施隐蔽。6、监督检查施工单位安全防护措施审查施工单位提出的安全防护专项方案及相应措施；现场监理工程师严格监督安全防控措施的落实情况，如发现施工中存在安全隐患，及时向项目总监报告，由期签发指令予以纠正直至提出停工意见，确保安全施工。7、变更设计审核制度凡由设计单位主动变更设计的，须发出变更设计图及变更设计通知单。施工单位提出要求变更设计的，须书面报监理签署意见，并报业主同意后，请设计单位进行变更。8、工程款支付、审签制度(1)合同内的计量认可，其项目必须是实际发生，质量合格并经监理工程师核验，签证的，方予认可。如有下列情况之一者，不予认可：1）合同外未经立项的工程项目；2）质量不合格者；3）未按变更设计规定办理或自行改变者；4）隐蔽工程未经检查签证者；5）原材料、设备、成品、半成品缺少合格证者。(2)施工图设计或变更设计的工程项目或施工材料超出合同中工程量清单的，须经监理工程师核定确认，并报业主方批准。(3)合同外项目，应先报业主批准立项，并经监理工程师核定数量。(4)严格履行设计变更的审批制度。9、 工程事故、质量事故处理事故发生有可能损及质量的，施工单位应及时报告监理工程师及业主方，并做出相应等级的处理。10、工程竣工验收(1)工程竣工验收的依据：批准的设计文件、施工图纸、变更设计；合同文本；行业颁布的相关规范、规程、标准。(2)承包单位在完成全部工程项目后，应按城建档案管的立卷要求编制全部竣工文件、图纸、表格、资料及验收交接文件，申请竣工验收。竣工文件不齐全的，不能验收。四、监理目标1、监理目标：本监理公司将根据设计概算，国家工期定额和业主的目标要求，拟定切实可行的投资控制目标、质量控制目标、工程进度控制目标，并针对该工程项目的特殊性进行目标控制，力争实现“三大目标”。通过风险管理，进行项目目标规划和项目目标的动态控制，使工程项目的质量、进度和投资始终处于受控制状态，力求达到业主委托的要求。投资目标：中标施工合同价工期目标：施工总工期和缺陷责任期质量目标：合格2、监理范围：施工阶段的监理。严格按照业主授权委托的监理范围，主要对质量、进度、投资进行控制，进行合同管理，信息管理，组织协调。具体包括：道路、排水、照明工程的施工监理。 五、施工阶段监控要点（一）质量控制：1、测量控制 定位：工程定位以批准的规划线为基准控制线，结合定位总体图纸具体尺寸及座标点进行，由监理复核无误后，报请规划及有关部门进行复核验收； 标高控制：按业主提供的城市测量水准点，作为高程基准点，引测至现场，经业主复测认可，作为现场固定控制点。结合本工程实际，也可每一标段设置一点。2、路基（1）路基在清除表土后，必须达到设计要求之密实度，可选场地进行路基填筑试验，以确定不同的填料，不同的压实度，不同碾压方式情况下，达到设计的密实度95%，铺筑厚度控制在30cm左右，最佳铺筑厚度及不同吨位压路机的最佳压实遍数、速度等，作为路基填筑施工时的依据。填料最大粒径必须控制在15以内。清除表层土时，必须做好路基排水工作，在路基两侧开挖排水沟。（2）路基填筑施工程序：机械开采破碎填料 装载机装车 卸汽车运到填筑路段人工整修 检查摊铺厚度并调整 用振动压路机碾压。（3）碾压遵守由低往高，由外向内的原则，直线段由路基两侧向中心碾压，曲线段由弯道内侧向外侧碾压，碾压时的轮迹重叠为/后轮宽。对坡地或填挖交接处的路基填筑按规范的要求处理，先将坡地挖成一定宽度的台阶，并且有一定的横坡，然后分层填筑路基填料。（4）严禁用机械回填，严格分层夯实，填土密实度要求不小于95%。3、水泥稳定碎石层（1）水泥碎石稳定层先整平后进行碾压，测量压实度和厚度，然后依据测得的压实度及厚度和经监理批准的混合料配合比数据进行施工。碾压的顺序除由低往高，由外向内的碾压原则外，还应特别注意拌和后的混合料松散的特点，严格控制水泥含量、含水量和碎石粒径。（2）基层5%水泥稳定砂碎石，碎石的级配采用园孔筛，级配碎石按规定的级配进行试配，施工用搅拌机集中搅拌碾压，要控制在水泥初凝前压实完毕，压实工具可打用震动式压路机碾压，或采用平板振捣器振捣，但平板振捣器的功率要在2.8千瓦以上。（3）碾实后严格控制车辆在其上行驶以免引起该层的结构松散，强度低。应做到当天路拌，当天碾压完毕。如遇下雨，还应采取遮盖等措施，避免雨水对其的冲刷流失。（4）该层的施工，监理着重抓好混合料的级配、搅拌，摊铺，碾压这四个主要环节，使其强度、平面尺寸、厚度、平整度及横坡均达到规范要求，为面层施工创造良好的条件。4、沥青砼路面（1）沥青砼的沥青、石子、砂及石粉（屑）选料首先应督促承包商进行以上各种原材料的分析试验，符合设计要求后再组织进料，并进行配合比设计。各种材料应合理堆放，对不同规格的砂石料实行分别堆放，搭棚遮雨以防止细料因雨水浇淋，含水量过大造成能源浪费。每天抽做沥青混合料的马歇尔试验，及时监视指标波动情况，以便及时予以调整。（2）摊铺前，先进行对已建基层进行整修、清扫，并沿摊铺幅两侧边、中间左右测量放样设置好找平基线。要求摊铺机始终处于连续工作状态和匀速前进，合理安排好材料和劳动力。停机待料的频次减少到最低限度，以确保沥青混合料的摊铺质量均匀、平整、连续，并按规范处理好纵横接缝，确保接缝质量。（3）碾压作业时，尽量避免因起动、换向、倒转时机身不平稳和行驶不平衡对路面造成的不良结果，行驶应顺直平行于边缘，轮迹的重叠应符合操作规程，做到摊铺完毕，碾压也相应完成。5、砼及砌筑（1）砼、砂浆拌制现场须注明砼、砂浆理论配合比及当日施工配合比，并根据含水率及现场情况，及时进行调整。现场操作手须熟知当日配合比及用水量和每秒钟出水量，时间继断器性能必须良好，如破损应及时更换。砂、石、水泥等材料必须车车过磅，并有专人监督。砂浆拌制也应车车过磅。砂浆使用间隔不得超过4小时，严禁作用隔夜砂浆。砼试块及砂浆试块必须在监理人员在场情况下抽做，试块上必须写明取样部位及日期，并由监理人员编写或做上标记。施工现场必须要有试块标准养护室，养护工作需配备专职人员进行。（2）浇筑砼时，模板支立须牢固，不得倾斜、漏浆；板面边角应整齐，不得有大于0.3mm的裂缝，并不得有石子外露和浮浆、脱皮、印痕、积水等现象。（3）模板支撑系统需进行计算，并有依据，同时要做好几何尺寸、标高、强度稳定性，安拆方便等工作。模板不允许出现逃模现象，模板拆模必须达到允许强度下方可进行。（4）钢筋绑扎、焊接人员必须持证上岗。钢筋制作必须严格按照图纸、翻样单进行断料制作。钢筋搭接及锚固长度必须达到图纸或规范要求，弯折长度、角度、起始点必须正确。钢筋保护层厚度必须严格控制，垫块强度必须达到28天，标号必须与砼标号相同。板筋马凳绑扎牢固，间距不得超过1米。保护层必须有专人检查，板筋保护层偏差应控制在3mm以内。钢筋绑扎必须牢固正确。钢筋制作、绑扎过程中出现问题应及时与施工技术员及监理人员联系。（5）冬季施工应注意养护，砼必须用麻袋或塑料薄膜覆盖养护，砼试块除按规定数量抽取外，应设置不少于2组与结构同条件养护的试块用于检验实际的砼强度。6、管线施工（1）沟槽的开挖和回填沟槽的开挖降水和回填应满足市政排水管渠工程质量检验评定标准（CJJ3-90）相关要求。开挖：沟槽的定线与标高应按施工设计图施工，沟槽的开挖应考虑到管道的埋放、基座及管底、管外覆土操作所需要的最小尺寸，使边槽与管道间留有一定的距离。如果土质较好，沟槽可以大开挖施工。大开挖施工的基坑，事先必须确定开挖方案，做好基坑施工组织设计，提出大开挖施工的边坡稳定计算以及非支撑开挖面的建议。基槽开挖不应过早开始，开挖后应立即布置施工，并按照图纸所示的界线进行。挖槽边坡必须有可靠的安全措施，防止地面凹陷，在整个施工期间要保持槽沟内无水，沟底以上的最后20土应在下一阶段施工开始之前，用人工及时进行开挖修整；沟槽开挖后，应立即进行敷管。埋好后的空管子，在试压之前，应注意保护管道，免遭上浮离位，可将每节管道的中间部位先覆土，只露出接头部分，以待泵水试验。回填：沟槽应选用合适的土或砂进行回填，管道上部和周围必须均匀分层回填，以防止管道受到不均匀荷载和外力，并应按施工验收规范压实；回填材料一般以15为一层，在管道的两侧应选用合适的夯锤交替分层夯实，并应特别注意避免对管道或覆土造成损坏。这样的回填法至少应到管顶以上30。在回填期间，应保持开挖区无水，分层的厚度与回填土的性质及使用的施工设备有关，但在任何情况下不得超过30，回填土应控制含水量，并选择合适的压实措施以达到压实要求。回填管道周围土的最小密度为90%；回填管道上方土的最小密度为85%；回填道路下面密实度为95%。覆土要求管顶以上50cm厚土分层回填，50cm以上分层夯实。（2）管子安装管子安装时应严格控制管内底高程和相邻管内底错口，符合要求后，才能使用倒链缓慢均匀拉进，且胶圈不得扭曲，并用弯尺检查。（3）检查井砌筑井壁必须互相垂直，不得有通缝，必须保证灰浆饱满，灰缝平整，抹面压光，不得有空鼓、裂缝等现象。井内流槽应平顺，踏步应安装牢固，位置准确，不得有建筑垃圾等杂物。井框、井盖必须完整无损，安装平衡，位置正确。井身尺寸、井盖高程、井底高程均应符合规范要求。（4）闭水试验闭水试验应管道填水前进行，并在管道灌满水后24小时后进行，严格按规范试验，允许渗水量符合规范要求后，才允许下一道工序进行。（二）投资控制1、严格履行合同，尽量减少合同外的工程费用；2、协助业主控制设计变更对工程造价的影响；3、对施工方案、原材料、半成品、成品、设备进行经济分析和比较；4、全面履约，减少索赔，如发生索赔，则协助建设单位处理索赔事宜。5、计量支付依据（1）工程承包合同；（2）工程施工详图及其有效设计文件；（3）国家和各部门颁发的规范、技术标准中关于工程量计量的规定；（4）工程质量合格的认可证书；（5）经业主确认的有关工程量测资料。6、量测（1）施工单位进行支付结算的工程量，应以监理工程师验收合格、符合计量要求的实际工程量，按投标书中的单价的项目进行量测；（2）监理工程师要对工程任何部位进行补充或对照量测时，施工单位应立即派出代表和测量人员按要求进行量测，并及时提供测量成果资料。如果施工单位未按指定时间和要求派出上述代表和测量人员，则由监理工程师主持和量测的成果即被视为对该部分工程支付工程量的正确量测，除非施工单位在被告知量测成果三天内，提出书面复查、复测的申请，并被监理工程师接受。7、计量的方法（1）工程量计量应以净值为准，除非合同中另有规定。承包单位量测承包单位计量申请监理工程师复测颁发计量证书NOOK（2）计量程序 8、支付（1）月付款申请。承包人应在每个月末向监理工程师提交当月付款申请，其格式由监理工程师规定，内容包括：已完成的永久性工程的价值、价格调整等；（2）监理工程师在收到上述申请7天内，向发包单位出具付款证书；（3）变更的估价和索赔，按招标文件的要求和规定程序申请，监理工程师协助业主与承包单位协商。（三）进度控制1、进度控制内容 （1）工期和时间安排的合理性施工总工期应符合合同工期。各施工阶段或单位工程（包括分部、分项工程）的时间安排要符合工期总目标的要求，相互之间的安排应协调。计划中各施工项目（工作）的施工顺序要符合工艺要求，逻辑关系正确；与人员、材料、设备等的进场计划应协调。关键线路设置是否正确？否则要进行调整。易受低温、炎热、雨季、波浪等气候影响的工程应排在适宜的时间，并应采取有效地预防和保护措施。对施工准备、清场、假日及天气影响的时间，应有适当的扣除并留有足够的时间空间。（2）施工准备阶段的可靠性所需主要材料和设备的到货日期要有保证。主要技术、管理人员及施工队伍的进场日期要落实。测量标志的复核及施工测量、材料检查及标准试验的工作要落实、试验室的建设及设备要落实。驻地建设、运输道路、供水、供电等临时设施应给予解决或已有可靠的解决方案等。（3）计划目标与施工能力的适应性各阶段或单位工程计划完成的工程量和投资额要与承包人拟投入本项目的设备、人力等实际状况相适应。施工设备的类型、数量、工作状态、工作能力等要符合计划的安排。各项施工方案、施工方法要与承包人的施工经验和技术水平相适应。关键线路上施工力量的安排要与非关键线路上的施工力量安排相适应。2、 进度控制基本程序工程进度控制监理工作基本程序图根据建设项目特点，提出工程进度控制总目标落实工程进度控制人员、机构，明确任务编制建设项目准备工作进度计划承包人修改施工总进度计划 不同意审批承包人提交的施工总进度计划 同意 审批承包人提交的分项施工进度计划 承包人修改施工进度计划 不同意 实施工程施工进度计划 检查承包人修改和调整施工进度计划 出现偏差与原计划一致继续实施，直到工程竣工承包人修改工作进度计划审批承包人提交的缺陷责任期进度计划 实施缺陷责任期工作计划，直至结束六、旁站监理（一）投资控制1、严格履行合同，尽量减少合同外的工程费用；2、协助业主控制设计变更对工程造价的影响；3、对施工方案、原材料、半成品、成品、设备进行经济分析和比较；4、全面履约，减少索赔，如发生索赔，则协助建设单位处理索赔事宜。5、计量支付依据（1）工程承包合同；（2）工程施工详图及其有效设计文件；（3）国家和各部门颁发的规范、技术标准中关于工程量计量的规定；（4）工程质量合格的认可证书；（5）经业主确认的有关工程量测资料。6、量测（1）施工单位进行支付结算的工程量，应以监理工程师验收合格、符合计量要求的实际工程量，按投标书中的单价的项目进行量测；（2）监理工程师要对工程任何部位进行补充或对照量测时，施工单位应立即派出代表和测量人员按要求进行量测，并及时提供测量成果资料。如果施工单位未按指定时间和要求派出上述代表和测量人员，则由监理工程师主持和量测的成果即被视为对该部分工程支付工程量的正确量测，除非施工单位在被告知量测成果三天内，提出书面复查、复测的申请，并被监理工程师接受。7、支付（1）月付款申请。承包人应在每个月末向监理工程师提交当月付款申请，其格式由监理工程师规定，内容包括：已完成的永久性工程的价值、价格调整等；（2）监理工程师在收到上述申请7天内，向发包单位出具付款证书；（3）变更的估价和索赔，按招标文件的要求和规定程序申请，监理工程师协助业主与承包单位协商。（二）进度控制1、切实做到“以工程质量求施工进度，以工程进度求投资效益”，确保合同工期的如期实现。2、施工单位根据合同工期、设计文件、技术规范、现场自然条件及施工水平，完成施工组织设计，并报监理工程师审阅。其中的进度计划要留有余地，要考虑到不利自然灾害等可能造成的工期风险，并采取相应的技术措施。承建单位一定要按批准的计划组织施工。施工组织设计文件应包括：（1）施工总布置图；（2）施工总进度表，包括带逻辑单位的横道进度表和网络进度图；（3）施工程序；（4）主要施工设备和材料、劳动力计划；（5）主要施工方法和措施；（6）安全防护措施及安全作业规程。（7）施工承建单位进行安全生产检查和安全生产评比表彰活动的计划，各合同项目间及与外部环境间的安全生产的打算；3、施工单位在每月的15日前递交下月的施工进度计划，其内容包括：（1）主要物资材料计划耗用量；（2）施工现场各类人员数量和劳动力安排计划；（3）工程价款结算情况以及下期预计完成的工程投资额；（4）其他需要说明的事项。4、施工进度计划在执行过程中必须进行修改时，施工单位应提出修改的详细说明，在计划实施前20天内提交修改的进度计划，并报监理工程师批准，必要时也可由监理工程师直接向施工单位提出修改指示，由施工单位调整进度计划报监理工程师批准。5、施工进度计划经施工单位项目经理签署后，须交监理部审阅。监理部在规定日期内审签意见后退回。6、施工单位向监理部递交下月施工进度计划报告中应附有适当的方案文字说明、形象进度示意图，使监理工程师能有效地审议和对工程进度进行监督。工程进度报告应包括：（1）施工机械和设备以及重要材料的到货计划；（2）施工机械和设备的安装工作；（3）主要施工机械和设备的运行情况；（4）现场施工工作量完成情况；（5）实际施工进度与计划进度比较；（6）记述对施工进度产生不利影响的情况，以及为减轻这种不利状况并重新达到预期进度所采取的措施；（7）记述施工单位拟要求进行的合同解释、工程技术决定及政策、决策等事件；（8）记述意外事故，如质量缺陷、人身事故及停工等。7、施工单位未能按期向监理部报送上述文件，造成工期延误、工程价款结算或其他支付签证拖延或其他损失，均由施工单位承担全部两责任。8、监理工程师对施工单位进度计划的审查和批准并不意味着可以变更或减轻施工单位对合同工期应承担的全部义务和责任。（三）质量控制：1、测量控制 定位：工程定位以批准的规划线为基准控制线，结合定位总体图纸具体尺寸及座标点进行，由监理复核无误后，报请规划及有关部门进行复核验收； 标高控制：按业主提供的城市测量水准点，作为高程基准点，引测至现场，经业主复测认可，作为现场固定控制点。结合本工程实际，也可每一标段设置一点。2、路基（1）路基在清除表土后，必须达到设计要求之密实度，可选场地进行路基填筑试验，以确定不同的填料，不同的压实度，不同碾压方式情况下，达到设计的密实度95%，铺筑厚度控制在30cm左右，最佳铺筑厚度及不同吨位压路机的最佳压实遍数、速度等，作为路基填筑施工时的依据。填料最大粒径必须控制在15以内。清除表层土时，必须做好路基排水工作，在路基两侧开挖排水沟。（2）路基填筑施工程序：机械开采破碎填料 装载机装车 卸汽车运到填筑路段人工整修 检查摊铺厚度并调整 用振动压路机碾压。（3）碾压遵守由低往高，由外向内的原则，直线段由路基两侧向中心碾压，曲线段由弯道内侧向外侧碾压，碾压时的轮迹重叠为/后轮宽。对坡地或填挖交接处的路基填筑按规范的要求处理，先将坡地挖成一定宽度的台阶，并且有一定的横坡，然后分层填筑路基填料。（4）严禁用机械回填，严格分层夯实，填土密实度要求不小于95%。3、水泥稳定碎石层（1）水泥碎石稳定层先整平后进行碾压，测量压实度和厚度，然后依据测得的压实度及厚度和经监理批准的混合料配合比数据进行施工。碾压的顺序除由低往高，由外向内的碾压原则外，还应特别注意拌和后的混合料松散的特点，严格控制水泥含量、含水量和碎石粒径。（2）基层5%水泥稳定砂碎石，碎石的级配采用园孔筛，级配碎石按规定的级配进行试配，施工用搅拌机集中搅拌碾压，要控制在水泥初凝前压实完毕，压实工具可打用震动式压路机碾压，或采用平板振捣器振捣，但平板振捣器的功率要在2.8千瓦以上。（3）碾实后严格控制车辆在其上行驶以免引起该层的结构松散，强度低。应做到当天路拌，当天碾压完毕。如遇下雨，还应采取遮盖等措施，避免雨水对其的冲刷流失。（4）该层的施工，监理着重抓好混合料的级配、搅拌，摊铺，碾压这四个主要环节，使其强度、平面尺寸、厚度、平整度及横坡均达到规范要求，为面层施工创造良好的条件。4、沥青砼路面（1）沥青砼的沥青、石子、砂及石粉（屑）选料首先应督促承包商进行以上各种原材料的分析试验，符合设计要求后再组织进料，并进行配合比设计。各种材料应合理堆放，对不同规格的砂石料实行分别堆放，搭棚遮雨以防止细料因雨水浇淋，含水量过大造成能源浪费。每天抽做沥青混合料的马歇尔试验，及时监视指标波动情况，以便及时予以调整。（2）摊铺前，先进行对已建基层进行整修、清扫，并沿摊铺幅两侧边、中间左右测量放样设置好找平基线。要求摊铺机始终处于连续工作状态和匀速前进，合理安排好材料和劳动力。停机待料的频次减少到最低限度，以确保沥青混合料的摊铺质量均匀、平整、连续，并按规范处理好纵横接缝，确保接缝质量。（3）碾压作业时，尽量避免因起动、换向、倒转时机身不平稳和行驶不平衡对路面造成的不良结果，行驶应顺直平行于边缘，轮迹的重叠应符合操作规程，做到摊铺完毕，碾压也相应完成。5、砼及砌筑（1）砼、砂浆拌制现场须注明砼、砂浆理论配合比及当日施工配合比，并根据含水率及现场情况，及时进行调整。现场操作手须熟知当日配合比及用水量和每秒钟出水量，时间继断器性能必须良好，如破损应及时更换。砂、石、水泥等材料必须车车过磅，并有专人监督。砂浆拌制也应车车过磅。砂浆使用间隔不得超过4小时，严禁作用隔夜砂浆。砼试块及砂浆试块必须在监理人员在场情况下抽做，试块上必须写明取样部位及日期，并由监理人员编写或做上标记。施工现场必须要有试块标准养护室，养护工作需配备专职人员进行。（2）浇筑砼时，模板支立须牢固，不得倾斜、漏浆；板面边角应整齐，不得有大于0.3mm的裂缝，并不得有石子外露和浮浆、脱皮、印痕、积水等现象。（3）模板支撑系统需进行计算，并有依据，同时要做好几何尺寸、标高、强度稳定性，安拆方便等工作。模板不允许出现逃模现象，模板拆模必须达到允许强度下方可进行。（4）钢筋绑扎、焊接人员必须持证上岗。钢筋制作必须严格按照图纸、翻样单进行断料制作。钢筋搭接及锚固长度必须达到图纸或规范要求，弯折长度、角度、起始点必须正确。钢筋保护层厚度必须严格控制，垫块强度必须达到28天，标号必须与砼标号相同。板筋马凳绑扎牢固，间距不得超过1米。保护层必须有专人检查，板筋保护层偏差应控制在3mm以内。钢筋绑扎必须牢固正确。钢筋制作、绑扎过程中出现问题应及时与施工技术员及监理人员联系。（5）冬季施工应注意养护，砼必须用麻袋或塑料薄膜覆盖养护，砼试块除按规定数量抽取外，应设置不少于2组与结构同条件养护的试块用于检验实际的砼强度。6、管线施工（1）沟槽的开挖和回填沟槽的开挖降水和回填应满足市政排水管渠工程质量检验评定标准（CJJ3-90）相关要求。开挖：沟槽的定线与标高应按施工设计图施工，沟槽的开挖应考虑到管道的埋放、基座及管底、管外覆土操作所需要的最小尺寸，使边槽与管道间留有一定的距离。如果土质较好，沟槽可以大开挖施工。大开挖施工的基坑，事先必须确定开挖方案，做好基坑施工组织设计，提出大开挖施工的边坡稳定计算以及非支撑开挖面的建议。基槽开挖不应过早开始，开挖后应立即布置施工，并按照图纸所示的界线进行。挖槽边坡必须有可靠的安全措施，防止地面凹陷，在整个施工期间要保持槽沟内无水，沟底以上的最后20土应在下一阶段施工开始之前，用人工及时进行开挖修整；沟槽开挖后，应立即进行敷管。埋好后的空管子，在试压之前，应注意保护管道，免遭上浮离位，可将每节管道的中间部位先覆土，只露出接头部分，以待泵水试验。回填：沟槽应选用合适的土或砂进行回填，管道上部和周围必须均匀分层回填，以防止管道受到不均匀荷载和外力，并应按施工验收规范压实；回填材料一般以15为一层，在管道的两侧应选用合适的夯锤交替分层夯实，并应特别注意避免对管道或覆土造成损坏。这样的回填法至少应到管顶以上30。在回填期间，应保持开挖区无水，分层的厚度与回填土的性质及使用的施工设备有关，但在任何情况下不得超过30，回填土应控制含水量，并选择合适的压实措施以达到压实要求。回填管道周围土的最小密度为90%；回填管道上方土的最小密度为85%；回填道路下面密实度为95%。覆土要求管顶以上50cm厚土分层回填，50cm以上分层夯实。（2）管子安装管子安装时应严格控制管内底高程和相邻管内底错口，符合要求后，才能使用倒链缓慢均匀拉进，且胶圈不得扭曲，并用弯尺检查。（3）检查井砌筑井壁必须互相垂直，不得有通缝，必须保证灰浆饱满，灰缝平整，抹面压光，不得有空鼓、裂缝等现象。井内流槽应平顺，踏步应安装牢固，位置准确，不得有建筑垃圾等杂物。井框、井盖必须完整无损，安装平衡，位置正确。井身尺寸、井盖高程、井底高程均应符合规范要求。（4）闭水试验闭水试验应管道填水前进行，并在管道灌满水后24小时后进行，严格按规范试验，允许渗水量符合规范要求后，才允许下一道工序进行。7、 信息管理信息管理是监理工作的一项重要内容，监理应按信息的类别以加分类整理后归档，以便工程结束后，向建设单位移交和存档。（一）信息的分类1、设计信息。包括审核批准下达的施工图纸、设计说明书、技术要求、技术标准及其相应的变更通知；2、施工文件。包括施工单位根据工程承包合同规定或监理规定必须报送监理单位的施工组织设计、施工技术措施、施工计划、材料供应计划、工程项目开工申请、工程检测试验报告、工程支付申请报表、各种工程问题请示及与工程实施、竣工维护等一切工程活动有关的各种图纸文件、报告、图片和原始记录、报表等资料；3、监理信息。包括监理工程师在建设单位授权和工程承包合同范围内开展监理工作所编制发布的文件，以及有关工程建设活动的批复、报表、通报、通知、规定、签证等各种文件；4、业主信息。包括业主单位(建设单位)及有关部门签发、下达、批转的与工程建设活动有关的纪要、简报、通报、通知、规定、批复、批转及其他有关文件、函件等。（二）设计信息管理1、除了严格用于合同目的，承包单位不能在未得到工程师批准的情况下让第三者使用或向第三方转让图纸、规范及其他由业主或监理工程师提供的文件；2、施工单位对于收到的设计文件应进行认真阅读和检查，对发现的问题及时以书面方式通知监理部，供监理工程师在施工前或该项作业实施前提请设计单位作出个性和补充，避免由此引起返工或造成损失；3、施工过程中，若施工或自然条件发生与设计文件不符的重大变化，施工单位应及时书面通知监理工程师，并提出处理或变更建议报监理工程师；4、施工期间，经监理工程师签署的修改通知是合同文件的补充，施工单位不得拒绝。（三）施工信息管理1、施工单位应依照工程承包合同规定和监理工程师的要求，报送或递交工程活动全过程的施工文件，施工文件的内容、格式和细节应符合监理工程师的要求；2、对于已报批的施工文件，若因自然条件或施工条件发生重大变化，或必须对施工文件作实质性的变更，施工单位仍应按上述要求及时提出书面文件重新报请监理部审批；3、施工单位报送的文件资料份数由监理工程师确定，一般情况报送3份；4、监理工程师的审批意见包括“照此执行”、“按修改意见执行”、“修改后重新报审”三种。若审签意见为第三种，施工单位必须按有关规定和要求修改后重新报送。（四）业主(建设单位)指示和向业主报送的文件(除业主另有指示或合同文件另有规定外)，施工单位必须先送监理部审核后转达。业主关于工程施工的重要指示也应通过监理部向施工单位签发或转达。（五）监理信息管理1、报告制度。监理部按月编制监理报告，向建设单位报告；2、对外发送的监理文件，必须经总监审核，并做好登记工作；3、监理信息传递流程设计单位业主单位监理公司监 理 部施工单位4、信息管理的基本要求所有上报、下达横向传输信息，均应采用书面形式；传输信息的发、收都按统一格式做好详细记录；凡需要存储的工程信息，必须按规定进行分类、编码登记；所有信息都必须按规定流程迅速依次传递，不能越级和中途停顿；凡有保密要求的工程信息，必须按保密法的有关规定进行存储、借阅、回收及销毁。八、合同管理进行建设工程监理，监理工程师的权利和责任都来自于合同，这些合同包括建设单位与监理单位签定的建设工程委托监理合同、建设单位与施工单位签订的建设工程施工承包合同以及建设单位与材料、设备供应单位签订的材料、设备委托加工合同等。对这些合同进行有效的管理是项目监理机构顺利实现工程项目控制目标的关键性工作。 合同管理的原则和内容（1）合同管理的原则合同管理在工程实施的全过程中，无论是建设单位、施工单位、设计还是监理单位都必须遵守全面履行和实际履行的原则，切实维护合同严肃性、权威性、各方面都应做到“重合同、守信誉”，使得工程实施始终处于良好的合同约束下的管理状态之中。监理工程师应熟悉掌握合同内容，施工中有违合同的问题，及时通过不同方式（如会议、发通知、函件）督促和纠正施工单位。监理工作的依据之一是合同，对于合同管理工作最重要的是掌握合同有关条款内容，公正处理承包单位的各种申报表、取费与索赔，以及建设单位对承包方的各种要求。（2）合同管理的内容对于合同管理，除质量、进度、造价控制以及信息管理等内容外，主要涉及工程施工阶段的工程暂停及复工管理、工程变更管理、工程延期、索赔与反索赔的控制和管理，合同争议的调解及合同的解除等。监理合同的管理：按合同标准条款进行质量控制，明确签证人，按“合同约定”内容对原材料，工序认可，隐蔽工程验收，分项分部工程验收，单位工程验收，行使签证权，严把工程质量关。按合同标准条款进行进度控制，对承包单位编制的施工计划及计划完成情况进行对比，行使检查、监督权，对拖延计划的现象发布指令进行纠偏。在投资控制方面，按合同约定的工程价格，行使审核签认权。按合同条款总监理工程师行使主持、组织协调的权利，并发布开工令、停工令、复工令、发布各种通知、纪要、备忘录，并按合约规定向委托人报告工作，签发监理月报等。在质量控制过程中，应按合同确定的质量标准进行控制。为确保工程质量，监理人员应坚持原材料报验签证，及工序报验签证，坚持按施工合同的规定进行隐蔽工程验收签证。在进度控制中，坚持进度计划管理，出现工期延误按施工合同标准条款的规定分析原因，并及时签证，争取实现合同工期。九、组织协调监理单位在工程监理工作中的一个重要职能是组织协调、沟通、调和、联合与工程建设有关各方的关系，使建设各方与其建设活动协调一致，以充分调动建设各方的积极性，实现预定的各项目标。 1、组织协调的内容和方法（1）施工阶段组织协调的内容所有监理人员都有责任在自己负责的范围内，及时协调所出现的矛盾及问题，使之得到及时解决，不致影响其它工作。监理机构人员的安排要量才用人。对每位监理人员，要根据专长进行安排，人尽其才、才尽其用；人才要合理匹配，扬长避短，做到能力互补，充分发挥所有人员的积极性。监理机构人员工作委任上要职责分明。每个监理岗位，都应明确责任、目标和岗位职责，做到事事有人管，人人有专责，职责不重不漏。协调好工程参建各方及与外部的关系 A.严格守法。“法”是代表国家利益和政府意图的，是项目建设与政府部门(如建设、文物、环保、消防等部门)关系的依据。与工程建设有关的法律、法规和规章很多，监理首先要学法、懂法，还要守法、执法，用法指导建设，保护自己，解决监理过程中的问题。B.遵守公共道德。工程建设具有露天性、社会性、长久性，很多方面都涉及公共利益。监理不仅要用公共道德约束自己。而且应当监督参建各方遵守公共道德，使矛盾在公共道德的标准下解决。争取社会各界对工程建设的关心和支持，争取良好社会环境。协调与工程建设相关单位的关系时，主要是运用请示、报告、汇报、送审、取证、说明等协调方法和信息沟通手段。（2）施工阶段组织协调的方法召开会议：建立工程例会制度，及时解决施工过程中的种类矛盾和问题。沟通信息：通过监理月报、会议纪要、工程简报、备忘录、通知单等形式，将监理的有关信息传递给有关单位，主动沟通，从而获得对方的信任和信息流。2、组织协调的措施和工作制度（1）全面组织协调工作的综合协调措施定期召开工地例会，及时通报有关问题，协调各方关系，研究解决办法。对重大问题组织有关方召开专题研究会，确定解决方案。建立各项监理规章制度，完善监理工作质量保证体系，确保规范化的监理工作顺利实施。（2）组织协调的工作制度工程会议制度A.开工前，监理人员应参加由建设单位主持召开的第一次工地会议。内容如下：建设单位、承包单位和监理单位分别介绍各自驻现场的组织机构、人员及其分工；建设单位根据委托监理合同宣布对总监理工程师的授权；建设单位介绍工程开工准备情况；承包单位介绍施工准备情况；建设单位和总监理工程师对施工准备情况提出意见和要求；总监理工程师介绍监理规划的主要内容；研究确定各方在施工过程中参加工地例会的主要人员，召开工地例会周期、地点及主要议题。b.每周一次工地例会，由总监理工程师主持召开。除施工单位外，还欢迎建设单位、设计、质监部门等单位参加。例会主要内容是检查上周生产计划完成情况、工程项目质量状况，分析原因责任，提出改进措施，记入会议纪要，商定施工单位下周施工作业计划和需要解决的有关问题。c.每月一次安全文明施工大检查，为现场质量安全巡视活动，由总监理工程师代表组织如今施工单位负责人及有关管理人员以及建设单位代表参加。欢迎建设单位领导及政府监督人员参加，随检查随解决问题。遇有重大隐患时，应及时发出整改通知书。d.总监理工程师或派代表与建设单位代表进行一次情况交流，并递送监理月报。e.及时组织召开专题会议，由专业监理工程师或总监主持，有关参建单位技术负责人参加，研究解决施工现场发生的重大问题及有关协调的问题。监理月报及向业主汇报制度A.为了让业主及时了解工程建设动态，掌握有关情况，作出相应决定，应定期或不定期向业主汇报工作。 B.各专业建立工程师均应建立监理日志，并按要求逐日填写监理日志. C.监理单位应与每月月底前向业主递交监理月报，监理月报采用建设工程监理规范所列的内容编写：本月工程概况；本月工程形象进度；工程进度；工程质量；工程计量与工程款支付；合同其他事项的处理情况；本月监理工作小结；往来文件；监理月报应一式二份，自留一份存档。D.在处理监理业务重遇到按合同规定属于业主职权范围的事项时，应及时报告业主，并说明有关情况，必要时协助业主解决。E.工程中发生的重要情况应及时向业主汇报，问题处理完毕后，要将结果及时报告业主。 F.工程竣工后，应认真总结监理过程中的各方面情况，及时向业主提交监理工作总结报告。10、 安全文明监督措施 监理是履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。 （一）按照省、市文明、标化工地要求，督促本工程按统一要求实施安全监督； （二）施工现场应建立安全责任制，做到横向到边，纵向到底，安全生产指标明确。安全规章制度及管理网络上报总监理工程师签认； （三）特殊工种做到持证上岗。上岗证应上报现场监理人员，并经监理工程师及总监理工程师审查合格，方可作业。不得擅自使用未经培训合格或串换工种的人员； （四）应定期检查施工机械运转情况，做好保养和防护工作，并有书面记录。井架、脚手架的搭设应符合规范要求。现场监理定期对架子、设备等进行验收。发现事故隐患，应及时整改，做到定人、定时、定措施； （五）发生质量或工伤事故后，应及时上报监理，进行清查、分析、处理，并按规定递交事故报告。不得