2015年二级建造师《法规》.docx

2015年二级建造师建设工程法规及相关知识一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.下列规范性法律文件中，属于行政法规的是（）。A安全生产法B建筑工程施工许可管理办法C招标投标法实施条例D工程建设项目施工招标投标办法2.某政府投资项目竣工后，审计机关出具的工程造价审计结论与依据施工合同确定的工程价款不一致，建设单位拒绝按照合同约定付款，被施工单位诉至人民法院。关于本案，下列说法正确的是（）。A审计机关与建设单位和施工单位之间产生行政法律关系B工程造价审计结论对建设单位和施工单位均具有法律约束力C人民法院应当以施工合同中确定的工程价款作为判决的依据D施工单位不服审计结论的，有权向上一级审计部门提起行政复议3.某工程项目施工过程中，施工企业委托其分公司的建造师李某担任该项目的项目经理。施工过程中，李某与某供应商签订了一份材料采购合同，并加盖了项目经理部的项目专用章。由于最终未能按时支付材料款，则应当对此承担法律责任的主体是（）。A施工企业B分公司C李某D项目经理部4.甲与乙签订了一份房屋买卖合同，将自有的一幢房屋卖给乙。但在交房前，甲又与丙签订合同，将该房屋卖给丙，并与丙办理了过户登记。下列说法中错误的是（）。A甲乙之间的买卖合同无效B甲丙之间的买卖合同有效C丙取得该房屋的所有权D乙无权要求甲收回该房屋5.某工程项目在施工过程中，施工单位与甲供应商签订了建材买卖合同，但施工单位却误将货款支付给乙供应商。则下列说法正确的是（）。A施工单位无权要求乙供应商返还该笔货款B甲供应商有权要求乙供应商给付该笔货款C乙供应商应当将该笔货款返还给甲供应商D乙供应商应当将该笔货款返还给施工单位6.下列关于知识产权的说法中，正确的是（）。A计算机软件属于专利权保护的客体B授予专利权的外观设计应当具备创造性C发明专利权的期限为20年，自公告之日起计算D注册商标的有效期为10年，自核准注册之日起计算7.下列主体中，可以作为保证人的是（）。A项目经理B高等院校C国家机关D企业分支机构8.下列权利不可以质押的是（）。A存款单B专利权C建设用地使用权D可转让的股份9.某工程项目投保了建筑工程一切险，在工程建设过程中产生的下列损失中，应由保险公司承担赔偿责任的是（）。A保温材料被火烧毁B图纸错误导致工程返工C更换质量不合格的钢材D施工机械的检修保养费用10.下列各项，属于违约责任承担方式的是（）。A罚款B赔偿损失C消除危险D没收违法所得11.某工程于3月1日领取了施工许可证，若不能按期开工，则建设单位应当于（）前向发证机关申请延期。A4月1日B6月1日C9月1日D12月1日12.施工企业承揽工程的下列行为中，符合相关法律规定的是（）。A超越资质等级许可的业务范围承揽工程B分公司使用总公司的资质证书承揽工程第1页共35页C使用集团内其他施工企业的资质证书承揽工程D子公司使用母公司的营业执照及资质证书承揽工程13.关于建筑业企业发生合并、分立、改制后的资质办理，下列说法正确的是（）。A合并后的企业只能承继合并前各方中最低的资质等级B合并后的企业可以承继合并前各方中较高的资质等级C分立后的各个企业可以承继分立前企业的资质等级D改制后的企业只需按照申请资质证书变更的程序办理14.建造师初始注册者，应当自资格证书签发之日起（）内提出申请。A6个月B1年C2年D3年15.注册建造师可以同时担任两个建设工程施工项目负责人的情形中，不包括（）。A同一工程相邻分段发包B同一工程相邻分期施工C合同约定的工程验收合格D因承包方原因致使工程停工超过120天16.关于必须进行招标的项目，下列说法正确的是（）。A全部使用国有资金投资的项目必须招标B关系社会公共利益的基础设施项目必须招标C采购金额不足100万元的设备不需要招标D国有资金投资3000万以上的项目必须招标17.根据招标投标法实施条例，下列关于两阶段招标的说法正确的是（）。A第一阶段，投标人提交包括报价的技术建议B第二阶段，投标人提交不包括投标报价的最终技术方案C招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出D招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第二阶段提出18.某建设工程项目招标采用最低评标价法进行评标，中标人的投标报价为1.2亿元，相应的评标价为1.1亿元。双方签订的中标合同备案后，在招标人的一再要求下，该中标人同意降价500万元，与此对应的评标价为1.05亿元。在该建设工程施工合同纠纷的审理过程中，人民法院应当认定的签约合同价款为（）亿元。A1.05B1.1C1.15D1.219.关于投标保证金，下列说法错误的是（）。A投标保证金不得超过招标项目估算价的2%B投标保证金的有效期应当与投标有效期一致C投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金D投标人撤回投标文件的，招标人应当退还投标保证金及利息20.关于工程总承包和施工总承包，下列说法错误的是（）。A承接工程总承包业务的必须取得工程总承包资质的企业B施工企业可以从事其资质证书许可范围内的工程总承包业务C勘察、设计单位可以从事其资质证书许可范围内的工程总承包业务D工程总承包单位不应在同一项目上同时承担工程总承包和项目管理业务21.某施工项目的总承包商甲与分包商乙签订的分包合同约定，若因分包工程的质量或安全事故导致的工程损害赔偿责任，由甲乙双方各承担50%。施工过程中，由于乙的施工缺陷导致工程返工，工程损失50万元。下列说法正确的是（）。A由于甲无过错，建设单位只能向乙索赔50万元B由于建设单位与乙无合同关系，故只能向甲索赔50万元C甲赔偿建设单位的全部损失后，建设单位无权再向乙索赔D乙赔偿建设单位的全部损失后，建设单位有权再向甲索赔22.建筑市场主体的下列行为中，属于资质不良行为的是（）。A将承包的工程转包或违法分包B不履行保修义务或拖延履行保修义务C超越本单位资质等级的许可范围承揽工程D以向评标委员会成员行贿的手段谋取中标第2页共35页23.某招标代理机构被行政机关作出暂停招标代理资格1年的处罚，根据招标投标违法行为记录公告暂行办法，该违法行为记录公告期限为（）。A3个月B6个月C1年D3年24.下列文件中，属于要约的是（）。A招标公告B招标文件C投标文件D中标通知书25.某施工企业于2014年12月1日向招标企业递交了投标文件，12月5日提交了一份补充文件，12月8日递交了投标保证金。投标文件递交的截至日期是12月10日。则该投标文件生效的日期是（）。A12月1日B12月5日C12月8日D12月10日26.某工程项目的施工过程中，因紧急情况需要暂停施工，但监理人未及时下达暂停施工指示。根据建设工程施工合同范本，下列说法正确的是（）。A承包人不得暂停施工B承包人可先暂停施工，并及时通知监理人C经发包人批准，承包人方可暂停施工D监理人不同意承包人暂停施工的，应当向发包人报告27.某饮料厂一期厂房建设工程完工后，因饮料厂欲赶在夏季到来之前投产，工程未经检验便于4月15日提前投入使用。5月20日，承包人向饮料厂提交了竣工验收报告。5月30日，饮料厂组织相关单位进行了工程竣工验收，6月3日工程竣工验收合格。后双方因工程款结算发生纠纷，承包人诉至人民法院。人民法院在审理此案时，该工程的竣工日期应当认定为（）。A4月15日B5月20日C5月30日D6月3日28.施工单位与建设单位签订的施工合同中约定，施工单位垫资1500万元，垫资利息按年利率15%计付。后施工单位向人民法院提起诉讼，请求建设单位支付垫资利息。对施工单位的请求，人民法院正确的做法是（）。A由于垫资行为违法，双方签订的施工合同无效，不予支持B应当按中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息C由于施工合同有效，应当按合同约定的利息计付标准支付垫资利息D由于约定的利息计付标准过高，施工单位的垫资利息支付请求不予支持29.在房地产纠纷案件的审理中，关于承包人的建设工程价款优先受偿权，下列说法中错误的是（）。A承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权B承包人的优先受偿权不得对抗已经交付全部房款的商品房买受人C承包人因发包人违约所造成的损失，不能在工程拍卖款中优先受偿D承包人行使优先受偿权的期限为自发包人接收建设工程之日6个月内30.某建筑材料采购合同中约定的违约金为10万元，后来，因供货方违约给施工企业造成了15万元的损失。则施工企业有权要求供货方给付的违约金数额，最高为（）万元。A10B15C20D2531.一方以欺诈、胁迫的手段订立的合同，应当认定为无效合同的前提是（）。A损害国家利益B对方当事人产生重大误解C损害对方当事人利益D导致合同订立时显失公平32.下列施工合同中，属于可撤销合同的是（）。A以合法形式掩盖非法目的B合同履行对施工单位显失公平C违反行政法规的强制性规定D建设单位因重大误解订立的合同33.关于无权代理人订立的合同，下列说法错误的是（）。A未经被代理人追认的合同属于无效合同B相对人可以催告被代理人在1个月内予以追认C被代理人经催告后1个月内未作表示的，视为拒绝追认D表见代理实质上属于无权代理，但是产生有效代理的后果34.关于合同解除的程序，下列说法正确的是（）。A符合法定解除条件的单方解除，不需要通知对方当事人B合同约定的解除条件成就时，解除权人应当通知对方解除合同第3页共35页C当事人对解除合同有异议的，应当请求人民法院确认解除合同的效力D当事人对解除合同的异议期限没有约定的，最长期限为6个月35.关于合同中约定的违约金条款，下列说法正确的是（）。A原则上法定赔偿损失优于约定赔偿损失B约定的违约金高于造成的损失的，违约方可以请求人民法院予以减少C约定的违约金低于造成的损失的，非违约方可以请求人民法院予以增加D合同中同时约定违约金和定金的，非违约方可以同时适用违约金和定金条款36.下列情形中，可以免除施工单位违约责任的是（）。A施工单位因严重安全事故隐患被责令暂停施工导致工期延误B因总承包商拖延民工工资，部分民工停工抗议导致工期延误C发生地震导致已完工程拆除重建而造成建设单位的费用增加D由于施工质量缺陷导致工期延误，延误期间发生洪水导致工程损失37.王某与某施工企业签订了书面的劳动合同，该劳动合同期限为三年。根据劳动合同法的规定，王某的试用期最长不得超过（）个月。A1B2C3D638.下列情形中，用人单位应当提前30日书面通知劳动者本人后方可解除劳动合同的是（）。A劳动者严重违反用人单位的规章制度B劳动者在试用期间被证明不符合录用条件C劳动者经过调整工作岗位后仍不能胜任工作D非因公负伤的劳动者在治疗期间不能胜任原工作39.在劳务派遣的用工方式中，订立劳动合同的主体是（）。A用工单位与劳动者B劳务派遣单位与用工单位C劳务派遣单位与劳动者D劳务派遣单位与劳动行政部门40.甲公司向乙公司定作一批印刷品，乙公司开工不久，甲公司通知乙公司取消合同。关于甲公司的权利与义务，下列说法正确的是（）。A甲公司无权中途取消合同B甲公司应支付全部约定报酬C乙公司可以要求甲公司继续履行D乙公司可以要求甲公司赔偿损失41.赵某因生意上急需用钱而向李某借款，双方口头约定借款数额为10万元，借期1年，月利率为5%。关于该借款合同，下列说法正确的是（）。A该借款合同自李某实际提供借款时生效B李某向赵某交付借款时可以预先在本金中将利息扣除C由于约定利率高于银行同类贷款利率，李某不能主张借款利息D由于约定利率高于银行同类贷款利率的4倍，该借款合同无效42.关于委托合同当事人的权利义务，下列说法错误的是（）。A委托人或受托人可以随时解除委托合同B受托人可以以自己的名义与第三人订立合同C委托人必须提供委托人处理委托事务的必要费用D无偿委托合同的委托人不能要求受托人赔偿损失43.某工程项目建设过程中，需要将施工产生的固体废物转移到相邻城市处理。根据固体废物污染环境防治法的规定，应当向（）环境保护行政主管部门提出申请。A移出地省级人民政府B移出地设区的市级人民政府C接受地省级人民政府D接受地设区的市级人民政府44.根据文物保护法的规定，在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破、钻探、挖掘作业的，必须经（）批准。A县级人民政府B省、自治区、直辖市人民政府第4页共35页C设区的市级人民政府D国务院文物行政部门45.建筑施工企业安全生产许可证有效期满需要延期的，应当于期满前（）向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。A30日B2个月C3个月D6个月46.根据安全生产许可证条例规定，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生（）事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原发证管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。A特大B重大C较大D死亡47.施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，不能用于（）。A安全生产条件的改善B安全施工措施的落实C安全管理人员的加班补贴D安全防护用具及设施的采购和更新48.根据建设工程安全生产管理条例，施工项目负责人的安全生产责任不包括（）。A对建设工程项目的安全施工负责B及时、如实报告生产安全事故情况C建立、健全本单位安全生产责任制D根据工程特点组织制定安全施工措施49.关于施工总承包单位和分包单位的安全生产责任，下列说法正确的是（）。A总承包单位违法分包导致发生生产安全事故的，由总承包单位承担全部责任B分包单位不服从管理导致的生产安全事故，由总承包单位与分包单位承担连带责任C总承包单位和分包单位按照分包合同的约定分别对分包工程的安全生产承担相应责任D总承包单位安全管理指令错误导致的分包工程安全事故，由总承包单位承担全部责任50.关于工伤保险与意外伤害保险的区别，下列说法错误的是（）。A建筑施工企业应当依法为职工参加工伤保险并缴纳工伤保险费B已经参加工伤保险的从业人员，施工企业不能再为其办理意外伤害保险C工伤保险面向企业全体员工，意外伤害保险针对施工现场的危险作业人员D工伤保险属于强制性的社会保险，意外伤害保险属于非强制性的商业保险51.某工程监理公司是施工项目的监理单位，其实施监理的依据中不包括（）。A法律法规B施工承包合同C工程设计合同D工程建设强制性标准52.对于国务院公安部门规定的大型人员密集场所，工程项目竣工后，（）。A建设单位应当向公安机关消防机构申请消防验收B施工单位应当向公安机关消防机构申请消防验收C建设单位在工程竣工验收后应当报公安机关消防机构备案D公安机关消防机构应当对工程进行抽查，抽查不合格的，禁止投入使用53.根据相关司法解释的规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用后的（）工程质量不符合约定为由主张权利的，法院应予以支持。A装饰装修B电气安装C地基基础D给排水管道54.关于建设工程质量保修书的提交时间及主要内容，下列说法中错误的是（）。A质量保修书中应当明确建设工程的保修范围B质量保修书中应当明确建设工程的保修期限C质量保修书中应当明确建设工程的保修责任D承包人应当在建设工程竣工验收合格后出具质量保修书55.下列纠纷的解决，当事人可以依据仲裁法提请仲裁的是（）。A财产继承纠纷B分包合同纠纷C劳动合同纠纷D对行政处罚不服的纠纷56.甲公司拖欠乙公司工程款纠纷一案的仲裁审理过程中，乙公司向仲裁委员会提请证据保全。根据仲裁法的规定，仲裁委员会应当将乙公司的申请提交（）。A证据所在地的基层人民法院B工程所在地的中级人民法院C证据所在地的中级人民法院D仲裁委员会所在地的中级人民法院57.2010年6月20日，甲公司与乙公司签订了为期一年的脚手架租赁合同。合同约定乙公司应于合同到期后一个月内结第5页共35页清全部租金。合同到期后，乙公司迟迟未能支付拖欠租金，甲公司最迟应于（）前向人民法院提起诉讼。A2012年6月20日B2012年7月20日C2013年6月20日D2013年7月20日58.甲乙双方的施工合同纠纷一案，经仲裁委员会开庭审理，在仲裁庭主持下双方达成了调解协议。根据仲裁法，下列说法正确的是（）。A当事人可以申请撤回仲裁申请B调解书经双方当事人签收后即发生法律效力C调解书经首席仲裁员签字后即发生法律效力D当事人签收调解书后反悔的，仲裁庭应当及时裁决59.甲乙双方签订的工程施工合同中约定了有效的仲裁条款，在合同履行期间双方产生纠纷。甲方按照约定提请了仲裁，乙方认为仲裁裁决所依据的证据是伪造的。根据仲裁法的规定，乙方可以向（）申请撤销该仲裁裁决。A甲方所在地基层人民法院B乙方所在地基层人民法院C工程所在地中级人民法院D仲裁委员会所在地中级人民法院60.下列各项中，属于行政强制措施的是（）。A扣押财物B划拨存款、汇款C排除妨碍、恢复原状D加处罚款或者滞纳金二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）61.因工程价款结算发生争议，施工企业将建设单位诉至人民法院。人民法院的下列意见中，正确的有（）。A工程价款的结算应当以备案的中标合同作为依据B发包人收到竣工结算文件后未在约定期限内答复的，视为认可该结算文件C承包人能够证明发包人同意其施工但未能提供签证文件的，工程量不予确认D工程欠款利息的计付标准不得超过中国人民银行发布的同期同类贷款利率E工程欠款利息的计付标准没有约定的，对于工程欠款利息的请求不予支持62.某建设工程合同被人民法院判定为无效合同，关于该施工合同的工程款结算，下列说法正确的有（）。A施工合同无效后，合同双方因该合同取得的财产应当予以返还B施工合同无效但工程经竣工验收合格的，承包人可以要求支付工程价款C施工合同无效且工程经竣工验收不合格的，承包人不得要求支付工程价款D验收不合格工程修复后经竣工验收合格的，承包人可以要求支付工程价款E验收不合格工程修复后经竣工验收不合格的，承包人可以要求支付部分工程价款63.建设工程施工合同履行过程中，承包人可以解除施工合同的情形是（）。A施工图纸审批迟延导致承包人现场停工B经承包人多次催告后发包人仍然不按照约定支付工程款C监理工程师发布的指令错误导致承包人停工等待更改指令D发包人拒绝更换其提供的劣质建筑材料导致承包人无法施工E发包人在催告的合理期限内不履行合同约定的协助义务致使工程停工64.根据工伤保险条例的规定，下列情形造成的伤害应当认定为工伤的有（）。A患职业病B因故意犯罪导致本人在工作中伤亡C在工作时间和工作岗位突发疾病死亡D上下班途中受到本人负主要责任的交通事故伤害E工作时间前从事与工作有关的预备性工作受到事故伤害65.某工程项目临近市区噪声敏感建筑物集中区域，下列说法正确的是（）。A禁止夜间进行产生环境噪声污染的施工作业B因特殊需要必须连续作业进行夜间施工的，必须公告附近居民第6页共35页C向周围生活环境排放建筑施工噪声的，应当符合国家规定的排放标准D建设单位应当在工程开工15日前向工程所在地环境保护行政主管部门报告E因生产工艺上要求连续作业必须进行夜间施工的，需要有关主管部门的证明66.关于各建筑主体的节能义务，下列表述正确的有（）。A建设单位不得暗示施工单位违反建筑节能强制性标准进行施工B不符合民用建筑节能强制性标准的，建设单位可以先出具竣工验收合格报告C不符合民用建筑节能强制性标准的，建设行政主管部门不得颁发施工许可证D不符合施工图设计文件要求的墙体材料，经建设单位同意后施工单位可以使用E屋面保温工程施工时，监理工程师应当采取旁站、巡视和平行检验等形式实施监理67.根据建筑工程施工企业安全生产许可证管理规定，施工企业取得安全生产许可证的条件包括（）。A有保证工程质量和安全的具体措施B保证本单位安全生产条件所需资金的投入C施工场地已基本具备施工条件，其拆迁进度符合施工要求D特种作业人员经有关部门考核合格并取得特种作业操作资格证书E有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合标准的安全防护用具68.施工作业人员应当享有的安全生产权利包括（）。A了解其工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施B接受安全生产教育和培训，正确使用安全防护用具和机械设备C发现直接危及人身安全的紧急情况时停止作业或撤离作业场所D拒绝施工项目负责人的违章指挥和强令冒险作业并进行检举、控告E因生产安全事故受到损害获得工伤社会保险赔偿后继续要求施工企业赔偿69.施工企业的下列作业人员中，需要取得特种作业操作资格证书方能上岗的是（）。A电工B钢筋工C架子工D塔吊拆卸工E起重信号工70.根据建设工程安全生产管理条例，下列属于施工单位安全责任的有（）。A对施工现场的地下管线采取专项防护措施B对市区内的建设工程施工现场实行封闭围挡C申请领取施工许可证时提供安全施工措施资料D查验进场机械设备的生产许可证和产品合格证E办理临时停水、停电、中断道路交通的审批手续71.根据规定，建设工程施工企业安全费用的使用范围包括（）。A高处作业防护设施设备支出B安全生产宣传、教育、培训支出C新建、改建、扩建项目安全评价D与主体工程同时投产的安全设施投入E现场作业人员安全防护用品的配备和更新72.关于生产安全事故的报告和处理，下列说法中正确的有（）。A单位负责人应当于2小时内向安全生产监督管理部门报告B实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报生产安全事故C特别重大事故由国务院或其授权有关部门组织事故调查组进行调查D火灾事故造成的伤亡人数发生变化的，应当在30日内及时进行补报E事故发生地与事故单位不在同一地区的，由事故单位所在地人民政府调查73.根据实施工程建设强制性标准监督规定，工程质量监督机构应当对工程建设的（）等阶段执行强制性标准的情况实施监督。A勘察设计B工程施工C工程监理第7页共35页D竣工验收E质量保修74.关于工程质量检测的说法，正确的有（）。A检测人员不得同时受聘于两个或者两个以上的检测机构B检测报告经检测人员签字、检测机构法定代表人签署后生效C检测报告经建设单位或工程监理单位确认后由施工单位归档D检测机构和检测人员不得推荐或者监制建筑材料、构配件和设备E检测机构不得与所检测工程项目的建设单位、设计单位有隶属关系75.建筑节能分项工程的节能验收应当由施工单位的（）参加。A施工员B项目经理C技术负责人D质量检查员E项目技术负责人76.下列材料中，可以作为证据的是（）。A律师代理意见B工程建设强制性标准C电子聊天记录D施工单位偷录的谈话录音E单方委托的质量鉴定意见77.某施工企业诉建设单位拖欠工程款纠纷一案，经人民法院作出生效判决后。施工企业提出再审的申请，下列情形中人民法院应当予以再审的有（）。A有新证据足以推翻原判决B原判决适用法律确有错误C原判决认定事实所依据的主要证据是伪造的D施工企业开庭后提交给法庭的证据未被采纳E审判人员与建设单位有利害关系但是未回避78.根据仲裁法，仲裁协议必须同时具备的内容包括（）。A仲裁事项B请求仲裁的意思表示C选定的仲裁委员会D排除法院管辖权的意思表示E具体的仲裁请求和事实、理由79.甲乙双方发生合同纠纷，甲向仲裁机构提请仲裁。在仲裁过程中，甲乙双方自行和解。下列说法中，符合我国法律规定的是（）。A甲乙不能自行进行和解B达成和解协议后，甲可以撤回仲裁申请C达成和解协议后，甲可以向人民法院提起诉讼D甲撤回仲裁申请后又反悔的，不得以同一事项申请仲裁E达成和解协议后，甲可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书80.当事人对下列事项不服的，可以申请行政复议的有（）。A施工单位因偷工减料被责令停业整顿B监察机关给予行政机关工作人员的降级处分C监理单位转让工程监理业务被吊销资质证书D建设行政主管部门对施工合同纠纷进行的调解E地方政府行政规章中部分规定不符合国家法律规定第8页共35页考前预测卷二一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，应当由（）裁决。A国务院B部门规章的制定机关C地方政府规章的制定机关D全国人民代表大会常务委员2.甲建筑公司负责某大厦工程的施工总承包业务，将该大厦的装修工程分包给了乙公司。甲公司的项目经理李某得知乙公司的项目经理王某与丙租赁公司关系密切，便请王某帮忙赊购一批脚手架，并将盖有甲公司合同专用章的空白合同及空白介绍信交给王某。王某与丙公司签订合同后，依约将脚手架交给王某，但王某却将脚手架用于其负责的装修工程上。后丙公司多次向甲公司催要租赁款无果，遂将甲公司诉至法院。关于本案，下列说法错误的是（）。A王某的行为构成无权代理，该租赁合同无效B王某的行为构成表见代理，该租赁合同有效C甲公司应当承担脚手架租赁费用的给付义务D甲公司所受损失可以要求王某承担赔偿责任3.某建设单位为方便施工现场运输，借用项目相邻单位道路通行，双方约定建设单位每月支付20000元费用。据此，建设单位享有的该项权利是（）。A相邻权B地役权C土地抵押权D建设用地使用权4.某工程施工过程中发生高处钢筋坠落导致伤人，此债的发生根据为（）。A合同B侵权C无因管理D不当得利5.建设单位委托设计院设计工程图纸，但未约定著作权归属。设计院建筑师王某被指派负责该工程设计，则该工程设计图纸的署名权归（）享有。A王某B设计院C建设单位D王某和设计院6.甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但保证合同中未约定保证方式及保证期间。则下列说法错误的是（）。A丙的保证方式为连带责任保证B甲有权自主债务履行期届满之日起6个月内要求丙承担保证责任C若甲在保证期间内未经丙书面同意将主债权转让给丁，则丙不再承担保证责任D若乙在保证期间内未经丙书面同意将主债务转让给丁，则丙不再承担保证责任7.下列财产的抵押权，自抵押合同生效时设立的是（）。A交通运输工具B土地承包经营权C建设用地使用权D正在建造的建筑物8.甲乙双方签订的买卖合同总价款为100万元，约定由甲公司支付定金30万元。由于资金周转困难，经与乙公司协商，甲公司交付了25万元的定金，乙公司予以签收。后来由于乙公司未能履行合同，则甲公司最多可以要求乙公司返还（）万元。A45B50C55D609.根据建设工程施工合同（示范文本），建设工程一切险的投保人应为（）。A承包人B发包人C监理人D建设行政主管部门10.某施工单位项目经理李某强令工人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故。根据刑法有关规定，应当认定李某构成（）。A串通投标罪B重大责任事故罪C强迫劳动罪D工程重大安全事故罪11.某建设工程施工合同约定，合同工期为18个月，合同价款为4000万元。建设单位在申请领取施工许可证时，应当到位的建设资金原则上不得少于（）万元。A400B1200C2000D240012.关于资质许可机关不予批准企业资质升级申请的情形，下列表述错误的是（）。第9页共35页A发生过生产安全事故B将承包的工程违法分包C以其他企业名义承揽工程D未取得施工许可证擅自施工13.中外合资经营的建筑业企业，中方合营者的出资总额不得低于注册资本的（）。A20%B25%C30%D50%14.根据注册建造师管理规定，注册建造师享有的权利包括（）。A接受继续教育，努力提高执业水准B与当事人有利害关系的，主动回避C允许他人以自己的名义从事执业活动D拒绝在有弄虚作假内容的施工文件上签字15.申请人因执业活动受到刑事处罚，不予注册的时间期限为（）。A自处罚决定之日起至申请注册之日止3年内B自处罚决定之日起至申请注册之日止5年内C自处罚执行完毕之日起至申请注册之日止3年内D自处罚执行完毕之日起至申请注册之日止5年内16.某大型基础设施工程进行施工招标，招标人于7月3日开始发售招标文件，7月6日停售；招标文件规定提交投标文件的截止时间为7月20日下午18:00，7月21日上午10:00开标。7月15日，某投标人对招标文件提出异议，招标人当场作出答复，并于7月18日对招标文件进行了修改。上述招标程序中的错误有（）处。A1B2C3D417.关于评标委员会的组成，下列说法错误的是（）。A与投标人有利害关系的评标委员会成员应当更换B与招标人有利害关系的专家可以进入评标委员会C评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密D评标委员会可以由2名招标人代表和4名专家组成18.招标人终止招标时，应当退还投标人的费用中不包括（）。A资格预审文件的费用B招标文件的费用C投标文件的编制费用D投标保证金及其利息19.关于联合体投标，下列说法中正确的是（）。A联合体牵头人具备承担招标项目的相应能力即可B经招标人同意，资格预审后联合体可以更换成员C联合体成员在同一招标项目中可以自己名义单独投标D联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订中标合同20.招标人最迟应当在（）内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。A中标通知书发出之日起5日B中标合同签订后5日C中标通知书发出之日起30日D中标合同签订后30日21.关于招标投标的异议与投诉，下列说法正确的是（）。A投标人对开标有异议的，应当在开标后3日内提出B对招标文件的投诉，投标人应当先向招标人提出异议C对评标结果的投诉，投标人可以直接向有关行政监督部门投诉D投标人对开标提出的异议，招标人应当自收到异议之日起3日内答复22.下列分包行为中，符合法律规定的是（）。A建设单位将部分专业分包工程直接进行发包B总承包单位将工程主体结构的施工分包给其他单位C经建设单位许可，分包单位将其承包的工程再分包D总承包单位将全部工程以分包的名义转给其他单位承包23.关于政府对市场主体的诚信评价，下列说法正确的是（）。A政府主导，以守法为基础B政府主导，以综合实力为基础C市场主导，以守法为基础D市场主导，以守信、守德为基础第10页共35页24.建设工程合同订立所遵循的原则不包括（）。A平等原则B合法原则C技术与管理先进原则D公平原则25.工程师在接到施工单位提出的延期开工通知后（）不答复的，视为同意了延期开工的申请。A24小时B48小时C3天D7天26.合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定或者约定不明确的，可以采用的确定方式有：按合同法相关规定执行；签订补充协议；按照交易习惯确定。该三种确定方式的正确适用顺序是（）。ABCD27.某工程项目材料采购合同中，当事人对价款没有约定，未达成补充协议，也无法根据合同有关条款或交易习惯确定，则应按照（）的市场价格履行。A订立合同时合同签订地B订立合同时合同履行地C履行合同时合同签订地D履行合同时合同履行地28.某建设工程竣工后，承包人向发包人提交了竣工验收报告，但发包人未在合同约定的期限内组织验收。人民法院在审理此案时，应当以（）之日为竣工日期。A承包人提交验收报告B承包人起诉之日C工程竣工验收合格D发包人实际占用建设工程29.某建设工程于2012年11月1日通过竣工验收，承包人于11月10日提交了工程竣工结算文件。11月20日，承包人将已完工程移交给发包人。由于施工合同中未约定明确的工程款支付期限，发包人一直以各种理由拖延支付工程欠款。2013年4月15日，承包人将发包人起诉至人民法院，要求支付工程欠款及利息。人民法院认定该工程欠款利息的起算日应为（）。A2012年11月1日B2012年11月10日C2012年11月20日D2013年4月15日30.某建筑材料采购合同签订后，由于供应商的违约行为造成施工企业5万元的窝工损失时，施工企业及时地采取了减损措施，支出的费用为3万元，施工企业最终的窝工损失为7万元。则供应商应当承担的损失赔偿额为（）万元。A5B7C8D1031.施工单位完工后清理现场时，将建设单位的一台旧设备卖给了废品回收站。建设单位知道后，同意将该设备以抵债的方式卖给施工单位。则施工单位出售设备的合同为（）合同。A有效B无效C效力待定D可撤销或可变更32.某建设工程施工过程中，由于材料价格涨幅较大，施工企业项目经理与建设单位的现场代表多次协商调整材料价格，但未确定最终结算价格。在协商过程中，建设单位更换了现场代表。关于该施工合同的变更，下列说法正确的是（）。A由于建设单位的现场代表变动，该合同视为无效B由于建设单位的现场代表变动，该合同视为未变更C双方对材料价格变更的内容约定不明确，推定为未变更D双方对材料价格变更的内容约定不明确，推定为已按市场价格变更33.关于合同权利义务的转让，下列说法错误的是（）。A合同权利的转让无须通知债务人即可生效B债权人转让权利的通知经受让人同意后可以撤销C未经债权人同意，合同债务的转让不发生效力D合同的权利义务一并转让必须征得对方当事人同意34.关于可撤销合同中撤销权的行使，下列说法正确的是（）。A合同当事人任何一方均有权行使撤销权B当事人行使撤销权只能向人民法院申请C当事人请求变更的，人民法院或仲裁机构可以撤销D撤销权人应当在知道或应当知道撤销事由之日起1年内行使35.下列违约责任的承担方式中，不能与继续履行同时并用的是（）。第11页共35页A违约金B赔偿损失C解除合同D采取补救措施36.施工企业与供应商订立的合同中，约定的违约金为5万元，合同订立后施工企业支付了定金4万元。后来由于供应商未能按约交货，给施工企业造成的损失为6万元。则施工企业有权主张的最高赔偿金额为（）万元。A6B8C10D1437.关于劳动合同的履行，下列说法错误的是（）。A用人单位不得以实物或有价证券代替货币支付工资B非因劳动者原因停工期间，用人单位应当依法支付工资C用人单位变更名称或法定代表人的，不影响劳动合同的履行D用人单位发生合并或者分立情形的，原劳动合同自动解除38.2004年8月，王某与施工企业签订劳动合同，合同期限为五年。2009年8月，施工企业与王某又续签了五年期的劳动合同。2013年6月，施工企业与王某协商一致，决定解除劳动合同。关于王某的经济补偿，下列说法正确的是（）。A由于是协商解除劳动合同，施工企业无需支付经济补偿B用人单位应当向王某额外支付3.5个月的工资作为经济补偿C用人单位应当向王某额外支付4个月的工资作为经济补偿D用人单位应当向王某额外支付9个月的工资作为经济补偿39.某施工单位的下列工作安排中，不符合劳动法规定的有（）。A安排女工赵某从事油漆喷涂作业B要求怀孕女工钱某上夜班C安排17岁的孙某担任矿井安检员D安排处于哺乳期的女职工李某周末加班40.关于劳动争议仲裁，下列说法正确的是（）。A劳动争议申请仲裁的时效期间为6个月B劳动者向有关部门请求权利救济时，仲裁时效期间中止C劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，不受仲裁时效限制D劳动争议当事人对仲裁裁决不服的，不能再向人民法院提起诉讼41.建筑工程实行施工总承包的，对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，专项施工方案应当由（）组织编制。A建设单位B专业承包单位C监理单位D施工总承包单位42.由于监理工程师指令有误，导致施工现场停止施工。根据建设工程安全生产管理条例，下列说法正确的是（）。A建设单位应当做好现场维护，所需费用由监理单位承担B建设单位应当做好现场维护，所需费用由施工单位承担C施工单位应当做好现场维护，所需费用由建设单位承担D施工单位应当做好现场维护，所需费用由施工单位承担43.根据建设工程安全生产管理条例，下列关于意外伤害保险的说法正确的是（）。A意外伤害保险属于强制保险B在开工前由建设单位统一办理C实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费D保险期限自保险合同订立之日起至竣工验收合格之日止44.某建设工程发生生产安全事故，造成施工人员死亡1人，重伤10人。根据生产安全事故报告和调查处理条例，该事故应当由（）负责调查。A事故发生地县级人民政府B事故单位所在地县级人民政府C事故发生地市级人民政府D事故单位所在地市级人民政府45.生产安全事故发生单位的主要负责人因玩忽职守造成重大安全事故，因而受到刑事处罚的，自刑罚执行完毕之日起（）年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。A1B2C3D546.根据建筑法的规定，对涉及（）的装修工程，建设单位应在施工前委托原设计单位或具有相应资质条件的设计单位提出设计方案。第12页共35页A增加工程造价总额B建筑主体和承重结构变动C增加工程内部装饰D改变建筑工程局部使用功能47.施工过程中，监理工程师发现施工现场料堆偏高，有可能滑落。根据建设工程安全生产管理条例，监理工程师应当立即（）。A要求施工单位整改B要求施工单位停止施工C向建设单位报告D向安全生产监督管理部门报告48.某工程建设中拟采用国外标准，而我国现行强制性标准未作规定，（）应当向国务院建设行政主管部门或有关主管部门备案。A设计单位B建设单位C施工单位D监理单位49.在施工过程中，必须经总监理工程师签字的事项是（）。A建筑材料进场B建筑设备安装C隐蔽工程验收D拨付工程款项50.某政府投资项目于3月8日起开始试运行，则建设单位申请该项目配套建设的环境保护设施竣工验收的最后时限为（）。A4月8日B5月8日C6月8日D9月8日51.节能工程的检验批验收和隐蔽工程验收应当由（）主持。A监理工程师B施工单位项目经理C总监理工程师D施工项目技术负责人52.某建设工程施工合同约定以建设工程价款结算暂行办法作为结算依据，该工程结算价约为8000万元，发