2011年二级建造师法规特训题.doc

2011年法规补充资料一 、单项选择题 1.下列选项中，不属于我国建造师注册类型的是（ B）。A初始注册 B年检注册C变更注册 D增项注册2.在我国现行法律体系中，下列对涉及建设工程的法律规范表述正确的是（ C ）。A.合同法属于商法部门 B.劳动法属于行政法部门C.招标投标法属于经济法部门 D.仲裁法属于商法部门3.有权制定地方性法规的主体是（ A ）。A省人大常委会 B省人民政府 C省建设行政主管部门 D市人民政府4. 关于法的形式，下列说法正确的是（ C ）。A.宪法由全国人民代表大会常务委员会制定或修改B.地方性法规的效力高于行政法规C.地方政府规章的效力低于同级地方性法规D.部门规章的效力高于地方性法规5.下列关于工程建设做作业资质（格）管理表述正确的是（ C ）。A材料供应单位必须经建设行政主管部门许可后，才能从事经营活动B各级建设行政主管部门有权制定本辖区建筑市场的准入条件C勘察、设计企业必须具备国家规定的注册资本D建设工程活动从业人员，由人事部门注册并颁发证书6.由于建设工程事关社会公共利益，需要加强管理，对于工程承发包的说法的正确的是（ B ）A.所有的建设工程都必须通过招投标发包B工程承发包有两种方式：招投标与直接发包C所有的招标活动都是强制的D.选择招投标还是直接发包要经过政府主管部门同意7.甲施工单位与乙施工单位联合承包某机场工程，双方约定各方的工作范围并要求各方对自己施工的工程质量承担全部责任。在施工过程中，乙承揽的工程发生质量事故给建设单位造成5万元损失，关于法律责任的表述正确的是（C ）。A. 乙承担全部责任B. 乙承担主要责任，甲承担次要责任C.甲、乙承担连带责任D.由双方协商对甲的责任分配8.某建设单位拟委监理，现有甲、乙、丙、丁四家监理公司供选择。根据建设工程质量管理条例，则建设单位可将监理任务委托给（ B ）监理公司。企业名称企业资质总监理工程师资格备 注甲甲级高工，注册监理工程师施工单位子公司乙甲级工程师，注册监理工程师该工程设计单位的监理公司丙乙级工程师，注册二级结构工程师丁甲级高工，注册监理工程师该工程预制构件供应商的合伙企业A甲B乙C丙D丁9.某工程项目监理工程师在工程监理中，发现该工程设计图纸不符合工程建设强制性标准。此时其正确的作法应当是（ B ）。 A要求设计单位进行改正 B报告建设单位要求设计单位改正 C自行改正后报告建设单位 D责令施工单位改正10.建设单位拟兴建一栋20层办公楼，投资总额为5 600万元，由建设单位自行组织公开招标。建设单位对甲、乙、丙、丁、戊五家施工企业进行了资格预审，其中丁未达到资格预审最低条件。建设单位于投标截止日后的笋二天公开开标。评标阶段丙向建设单位行贿谋取中标。评标委员会向建设单位推荐了甲、乙施工企业为中标候选人，建设单位均未采纳，选中丙为中标人。建设单位向丙发出中标通知书，并要求降低报价才与其签订合同。根据场景（一）。回答下列问题。1根据招标投标法和工程建设项目招标范围和规模标准规定，下列说法中错误的是（ C）。A若该项目部分使用国有资金投资，则必须招标B若投资额在3000万元人民币以上的体育场施工项目必须招标C施工单位合同估算为300万元人民币的经济适用住房施工项目可以不招标D利用扶贫资金实行以工代赈使用农民工的施工项目，由审批部门批准，可以不进行施工招标11.在某项目的招投标中，甲公司依法提交了投标文件后，由于报价失误准备修改投标文件，以下关于此事的表述正确的是（ B ）A经招标人同意可以修改 B在招标文件要求提交投标文件截止时间前，可以自由修改C在招标文件要求提交投标文件截止时间前，可以修改，但不得修改其中的实质性内容D甲公司可以在法定期限内口头通知招标人对投标文件的修改12.甲乙两个建筑公司组成一个联合体去投标，在共同投标协议中约定：如果在施工过程中出现质量问题而遭遇建设单位索赔，各自承担索赔额的50%。后来甲建筑公司施工部分出现质量问题，建设单位索赔20万元。则下列说法正确的是（C）。A由于是甲公司的原因导致，故建设单位只能向甲公司主张权利B因约定各自承担50%，故乙公司只应对建设单位承担10万元的赔偿责任C如果建设单位向乙公司主张，则乙公司应先对20万元索赔额承担责任D只有甲公司无力承担时，乙公司才应先承担全部责任13.根据招标投标法规定，投标联合体（A）。A以牵头人的名义提交投标保证金B必须由相同专业的不同单位组成C各方应在中标后签订共同投标协议D是各方合并后组建的投标实体14.按照建筑法及相关规定，投标人之间（C）不属于串通投标的行为。A相互约定抬高或者降低投标报价B约定在招标项目中分别以高、中、低价位报价C相互探听对方投标标价D先进行内部竞价，内定中标人后再参加投标15.招标投标法规定，投标人不得以低于成本的报价竞标。这里的成本是指（ C ）A投标人的平均成本 B标底中估计的成本C投标人个别成本 D报价最低的投标人成本16.开标地点应当为( C)。A.招投标双方确认的地点 B.建设行政主管部门指定的场所C.招标文件中预先确定的地点 D.投标人共同认可的地点17.某招标人2007年4月1日向中标人发出了中标通知书。根据相关法律规定，招标人和投标人应在（ B ）前按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。A. 2007年4月15日 B. 2007年5月1日C. 2007年5月15日 D. 2007年6月1日18.根据我国招标投标法规定，招标人需要对发出的招标文件进行澄清或修改时，应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间至少( B )天前，以书面形式通知所有招标文件收受人。A.10 B.15 C.20 D.30 19. 下列选项中不属于招标代理机构的工作事项是（ D）。A审查投标人资格 B编制标底C组织开标 D进行评标20.生产经营单位使用涉及生命安全、危险性较大的特种设备，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，（A ），方可投入使用。A专业检测机构检测合格，取得安全标志B专业检测机构检测合格，报安全生产监督管理部门批准C专业检测机构检测合格，申请安全使用证D建立专门安全管理制度，定期检测评估21.根据有关安全生产法律规定，对于施工单位和其从业人员，下列说法不正确的是（ C ）。A.施工单位应与从业人员订立劳动合同B.施工单位应为从业人员缴纳工伤保险费用C.因工受伤的从业人员只能向保险公司请求赔偿D.施工单位不得订立免除或减轻自己安全责任的劳动合同22.根据安全生产法的规定，当发现直接危及人身安全的紧急情况时，从业人员停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所的权利是(C )。A拒绝权 B建议权 C紧急避险权 D知情权23.施工单位违反施工程序，导致一座13层在建楼房倒塌，致使一名工人死亡，直接经济损失7000余万元人民币，根据安全生产事故报告和调查处理条例规定，该事件属于（B）事故。A特别重大 B重大C较大 D一般24.施工单位在施工过程中，因忽视安全生产而造成特大事故。事故发生地的省人民政府成立特大事故调查组，进行调查。正常情况下，该调查组工作应当自事故发生之日起（ B ）日内完成。A30 B60 C90 D12025.安全生产监督部门对某大型施工单位进行应急救援工作情况检查时，提出了以下要求，其中符合安全生产法有关规定的是（ C ）A应建立应急救援资金专款专用制度B应建立应急救援组织，指定兼职应急救援人员C应对应急救援器材进行经常性维护保养D各级负责人应兼任应急救援人员26.建设工程安全生产管理条例规定，不属于监理单位安全生产管理责任和义务的是（A ）。A编制安全技术措施及专项施工方案B审查安全技术措施及专项施工方案C报告安全生产事故隐患D承担建设工程安全生产监理责任27以下对丁监理公司的安全责任说法中，不正确的是( D)。 A按工程建设强制性标准实施监理 B依据法律、法规实施监理 C审查专项施工方案 D发现安全事故隐患立即向劳动安全管理部门报告 28、根据法律、行政法规的规定，不需要经有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格就可以任职的岗位是（D）。A施工企业的总经理 B施工项目的负责人C施工企业的技术负责人 D施工企业的董事29.本项目中，施工用的塔吊向设备租赁公司租赁，不正确的说法是（B）。A.出租的塔吊应当具有产品合格证B.设备租赁公司应对出租塔吊的安全性能进行检测C.设备租赁公司在签订塔吊租赁协议时，应出具检测合格证明D.塔吊安装后，应由施工单位和安装单位进行验收后方可投入使用30.根据建筑施工企业安全生产许可证管理规定，( B)不是施工企业取得安全生产许可证必须具备的条件。A建立、健全安全生产责任制 B保证本单位安全生产条件所需资金的有效使用 C设置安全生产管理机构 D依法参加工伤保险 31.某施工单位于2004年7月5日依法取得安全生产许可证，该证有效期至（ C ）。 A2005年7月5日 B2006年1月5日 C2007年7月5日 D2008年1月5日32.下列关于建设单位质量责任和义务的表述中，错误的是（D）。A建设单位不得将建设工程肢解发包B建设工程发包方不得迫使承包方以低于成本的价格竞标C建设单位不得任意压缩合同工期D涉及承重结构变动的装修工程施工期前，只能委托原设计单位提交设计方案33.根据相关司法解释的规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用后的（A）工程质量不符合约定为由主张权利的，法院应予以支持。A主体结构 B电气C装饰 D暖通34.根据建设工程质量管理条例规定，以下不是建设单位质量责任的是( B)。 A组织工程竣工验收B确保外墙保温材料符合要求 C不得擅自改变主体结构进行装修D不得迫使承包方以低于成本价格竞标35.施工单位在施工过程中发现设计图纸有明显错误，正确的作法是（ C ）。 A自己改正设计图案B向设计单位索赔C及时提出意见和建议D仍然按照图纸施工36.在施工过程中，必须经总监理工程师签字的事项是（ D）A建筑材料进场 B建筑设备安装C隐蔽工程验收 D工程竣工验收37.根据建设工程质量管理条例规定，下列关于监理单位表述错误的是（ D ）。A应当依法取得相应等级的资质证书 B不得转让工程监理业务C可以是建设单位的子公司 D应与监理分包单位共同向建设承担责任38.若施工合同约定本工程保修期间采用质量保证金方式担保，则建设单位应按工程价款 (A)左右的比例预留保留金。A结算总额5 B预算总额5C预算总额10 D结算总额10 39.建设单位应当自建设竣工验收合格之日起（B）日内，将竣工验收报告和规划、公安、消防等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其它有关部门备案。A10 B15C30 D6040.按照我国产品质量法规定，建设工程不适用该法关于产品的规定，以下不属于产品质量法所指的产品是（C）。购买的电气材料 购买的塔吊设备现场制作的预制板 商品混凝土41、根据产品标识与标注规定，对所有产品或者包装上的标识均要求（B）。A必须有产品质量检验合格证明B必须有中英文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址C应当在显著位置标明生产日期和安全使用期或失效日期D应当有警示标志或中英文警示说明42.某建设项目施工单位拟采用的新技术与现行强制性标准规定不符，应由（ A）组织专题技术论证，并报批准该项标准的建设行政主管部门或国务院有关主管部门审定。A建设单位 B施工单位C监理单位 D设计单位43.由国务院建设、铁路、交通、水利等行政主管部门各自审批，编号和发布的标准，属于（ B）。A国家标准 B行业标准C地方标准 D企业标准44.某建筑公司实施了以下行为，其中符合我国环境污染防治法律规定的是（D）。A将建筑垃圾倾倒在季节性干枯的河道里B对已受污染的潜水和承压水混合开采C冬天工地上工人燃烧沥青、油毡取暖D直接从事收集、处置危险废物的人员必须接受专业培训45.以下关于建筑节能的说法，错误的是（ D）。A企业可以制定严于国家标准的企业节能标准B国家实行固定资产项目节能评估和审查制度C不符合强制性节能标准的项目不得开工建设D省级人民政府建设主管部门可以制定低于行业标准的地方建筑节能标准46.在该焊接作业现场的下列说法中，不符合消防法规定的是(B )。A氧气瓶应单独存放并做好安全标识 B经项目负责人批准，可以携带火种进入焊接场所 C焊接作业人员必须持证上岗 D焊接作业人员应采取相应的消防安全措施 47.根据劳动争议调解仲裁法的规定，劳动争议申请仲裁的时效期限为（ C ），仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。A2个月 B6个月C1年 D2年48.王某是甲市一施工单位外派到乙市某企业现场指导的技术人员，两单位约定王某的奖金由乙市企业支付。王某后因奖金发放与原约定不符与乙市企业产生争议，则按照劳动争议仲裁的相关规定，该劳动争议应由（ A ）仲裁。A.甲市劳动争议仲裁机构 B.乙市劳动争议仲裁机构C.指定的劳动争议仲裁机构 D.双方协商确定的劳动争议仲裁机构49.甲某与某建筑施工企业签订了劳动合同，其劳动合同期限为6个月，则甲的试用期应在（ B）的期间范围内确定。A15日 B1个月C2个月 D3个月50.李某今年51岁，自1995年就一直在某企业做临时工，担任厂区门卫。现企业首次和所有员工签订劳动合同。李某提出自己愿意长久在本单位工作，也应与单位签订合同，但被拒绝并责令其结算工资走人。根据劳动合同法规定，企业（B）。A应当与其签订固定期限劳动合同B应当与其签订无固定期限劳动合同C应当与其签订以完成一定工作任务为期限的劳动合同D可以不与之签订劳动合同，因其是临时工51.某施工单位与王先生签订了为期二年的劳动合同，按照劳动合同法的规定，王先生的试用期不得超过（B）个月。A1 B2C3 D652.职工李某因参与打架斗殴被判处有期徒刑一年，缓期三年执行，用人单位决定解除与李某的劳动合同。考虑到李某在单位工作多年，决定向其多支付一个月的额外工资，随后书面通知了李某。这种劳动合同解除的方式称为（A）。A随时解除 B预告解除C经济性裁员 D刑事性裁员53.在试用期内被证明不符合录用条件的，用人单位(A )。A可以随时解除劳动合同B必须解除劳动合同C可以解除合同，但应提前30日通知劳动者D不得解除劳动合同54.非全日制用工报酬结算支付周期最长为（ B）A7天 B15天C20天 D30天55.按照劳动合同的规定，企业的集体合同由（A）与企业订立。A企业工会代表企业职工 B企业每一名职工C企业10名以上职工 D企业绝大部分职工56.重大建设项目档案验收应在竣工验收（C）个月前完成。A1 B2C3 D457.关于建设工程档案的有关说法不正确的是（ A ）。 A.工程档案原件应由建设单位保管B.工程档案一般不少于两套C.工程准备阶段的文件应由建设单位整理D.监理单位应在工程竣工验收前将形成的有关工程档案向建设单位归档58.根据税收征管法规定，纳税人未按期缴纳纳税款的，税务机关除责令限期缴纳外，从之纳税款之日起，按日加收滞纳税款的（B）的滞纳金。A0.1 B0.5C1 D559.某施工企业无故拖欠税款1万元，则以下说法中错误的是（ A ）。A.税务机关可以直接扣押该企业等值财产B.税务机关可以责令该企业限期缴纳C.税务机关可以对该企业加收滞纳金D.若该企业未结清税款、滞纳金又不提供担保，税务机关可以通知出境管理机关阻止其法定代表人出境60甲公司的下列行为中，正确的是（B）。A为其他关系单位代开增值税发票 B为单位职工代扣代缴个人所得税C设立两套账簿分别用于内部管理和外部检查 D将税务登记证借给关系单位61.施工单位偷工减料，降低工程质量标准，导致整栋建筑倒塌，12名工人被砸死。该行为涉嫌触犯（C）。A重大责任事故罪 B重大劳动安全事故罪C工程重大安全事故罪 D以其它方式危害公共安全罪62.某建筑工地脚手架连接件存在安全隐患，工人及时向现场负责人王某提出更换要求，王某没有及时处理，导致施工过程中脚手架坍塌，造成5名工人死亡的严重后果。此事件中，王某可能构成（ B ）。A重大责任事故罪 B重大劳动安全事故罪C工程重大安全事故罪 D强迫职工劳动罪63.代理人知道被委托代理的事项违法仍然进行代理活动的，( C)。A.被代理人承担责任 B.代理人承担责任C.被代理人和代理人负连带责任 D.代理人和被代理人按约定承担责任64. 在债的发生根据中，( D)是指既未受人之托，也不负有法律规定的义务，而是自觉为他人管理事务的行为。A.合同 B.侵权行为 C.不当得利 D.无因管理65、债权人无正当理由拒绝接受履行，致使债务人一时难以履行债务，经公证机关证明，债务人将履行的标的物提交有关部门保存的行为是( B)。A.抵消 B.提存 C.混同 D.免除66.王某经长期研究发明了高粘度建筑涂料胶粉，2001年3月5日委托某专利事务所申请专利，3月15日该专利事务所向国家专利局申请了专利，5月15日专利局将其专利公告，2003年2月13日授予王某专利权。该专利权届满的期限是（B ）A2021年3月5日 B2021年3月15日C2021年5月15日 D. 2023年2月13日67.2000年10月1日甲向乙借款8000元，并答应于2001年10月1日前还款，但直到2002年1月1日仍未还款。乙于2002年3月1日向甲索要欠款，甲保证在2002年6月1日前归还，结果甲到期后仍未还款，乙请求法院保护其权利的诉讼时效到（ D ）届满。A2002年10月1日 B2003年10月1日 C2004年3月1日 D2004年6月1日68.根据我国法律规定，下列请求保护民事权利的诉讼时效为两年的是（ B ）。A.租赁公司请求施工单位支付设备租赁费用B.建设单位因建筑材料质量不符合合同要求请求供应商承担责任C.建筑工人因事故致残请求施工单位赔偿D.建设单位请求国外设备供应商承担违约责任69.根据物权法的相关规定，以建筑物抵押的。抵押权自（ B）时设立。A合同签订 B备案C交付 D登记70.根据物权法规定，一般情况下动产物权的转让，自（ C ）起发生效力。A买卖合同生效 B转移登记C支付 D买方占有71.甲施工单位将一台自用卷扬机转让给乙施工单位，乙单位按合同约定支付了价款。甲派技术人员为乙安装调试，投入正常使用。其后，甲以书面形式告知乙应定期维护保养，更换缆绳以及正确的操作方法，而褡不是合同约定的转让方义务。甲的行为体现了合同履行的（ D ）。A自愿原则 B等价有偿原则 C全面履行原则 D诚实信用原则72.下列属于我国合同法调整的法律关系是（D）。A收养关系 B劳动合同C税款代扣合同 D赠与合同73.下列选项，属债权合同的是（B ）。A监护合同 B买卖合同C行政合同 D劳动合同74.根据合同法规定，建设工程施工合同不属于（ C）。（2010年单选第36题）A双务合同 B有偿合同C实践合同 D要式合同75.甲企业于2月1日向乙企业发出签订合同的信函。2月5日乙企业收到了该信函，第二天又收到了通知该信函作废的传真，甲企业发出传真，通知信函作废的行为属于要约（C）的行为。A发出 B撤回 C撤销 D变更76.根据合同法的规定，要约可以撤回。但是，撤回要约的通知应当（D ）到达受要约人。 A在合同成立前B在受要约人发出承诺通知之前 C在承诺通知到达要约人之前D在要约到达受要约人之前或与要约同时77.甲施工单位由于施工需要大量钢材，逐向乙供应商发出要约，要求其在一个月内供货，但数量待定，乙回函表示一个月内可供货2000吨，甲未作表示，下列表述正确的是（ D）。A该供货合同成立 B该供货合同已生效C该供货合同效力特定 D该供货合同未成立78.下列情形中，构成承诺的是（ D ）。A. 甲向乙发出要约，丙得知后向甲表示完全同意要约的内容B. 甲向乙发出要约，乙向丁表示完全同意要约的内容C. 甲向乙发出要约，明确7天内不答复则视为承诺，乙未如期答复D. 甲按某广告给乙汇款购买建材，乙给甲邮寄了其指定的产品79.某建筑公司以欺骗手段超越资质等级承揽某工程施工项目，开工在即，建设单位得知真相，遂主张合同无效，要求建筑公司承担（C）。A违约责任 B侵权责任C缔约过失责任 D行政责任80.甲公司得知乙公司正在与丙公司谈判，甲为了排挤乙而向丙提出了更优惠的条件。乙退出后甲又借故中止谈判，给丙造成很大损失。对此，丙要求甲赔偿自己损失，甲应承担（ A ）。A.缔约过失责任 B.违约责任C.刑事责任 D.行政责任81.如果该施工单位营业执照允许经营范围无销售石材业务，则设买卖合同为(B )合同。A无效 B有效 C可变更、可撤销 D效力待定82.下列关于合同生效条件的表述中，不正确的是（ D ）。A合同内容合法B当事人应具有民事行为能力C当事人意思表示自愿D应当具有条款完整的合同书83.2005年4月施工单位与化工企业签订了一份10万元化工材料的买卖合同，直到2006年8月施工单位发现由于自身对该化工材料成份的错误理解，致使该化工材料在施工单位的工程中无法使用，此时，该合同为（ C ）合同。CA.无效 B.有效C.可变更、可撤销 D.效力待定84.根据我国合同法的规定，下列属于可变更或可撤销合同的是（C ）。A.以欺诈、胁迫的手段订立，损害国家利益的B.以合法形式掩盖非法目的C.因重大误解订立或订立时显失公平D.恶意串通，损害国家.集体或第三人利益85.某建筑公司从本市租赁若干工程模板到外地施工，施工完毕后，因觉得模板运回来费用很高，建筑公司就擅自将该批模板处理了，后租赁公司同意将该批模板卖给该建筑公司，则建筑公司处理该批模板的行为（ B）A无效 B有效C效力特定 D失效86.甲公司总工程师张某结识了某科研单位负责人李某，获悉该科研单位有一项甲急需的专利技术要转让。在联系不上本公司负责人的情况下，以甲的名义签订了专利技术转让合同。则该合同为（ D ）。A有效合同 B无效合同 C可撤销合同 D效力待定合同87.甲乙采购合同约定，甲方交付20%定金时，采购合同生效，该合同是（ B）A附生效时间的合同 B附生效条件的合同C附解除条件的合同 D附终止时间的合同88.某建筑公司为承揽一工程施工项目与某设备租赁公司签订了一份塔吊租赁合同，其中约定租赁期限至施工合同约定的工程竣工之日，则该合同是（C）。A附条件合同，条件成就合同解除B附条件合同，条件成就合同生效C附期限合同，期限届满合同解除D附期限合同，期限届满合同生效89.甲、乙双方签订某种特殊材料买卖合同，约定乙方应于2006年3月1日前向甲方支付该种材料1000吨，每吨2800元。乙方因故于2006年5月1日交货。此时政府调整指导价格为每吨2600元。甲言遂要求按调低后的价格结算，遭到乙拒绝。那么关于结算价格的认定，正确的是（ C ）。A合同生效后双方具有法律约束力，故无论如何都应按合同价格结算B因合同签订在政府调整价格之前，故应按调整前的价格结算C乙方迟延交货，故应按调低后的价格结算D乙方迟延交货，只应承担违约责任，但必须按合同约定价格结算90.建设工程施工合同履行时，若部分工程价款约定不明，则应按照（ B ）履行。A订立合同时承包人所在地的市场价格B订立合同时工程所在地的市场价格C履行合同时工程所在地的市场价格D履行合同时工程造价管理部门发布的价格91.建设单位与供货商签订钢材供货合同未约定交货地点后双方对此没有达成补充协议，也不能依其他方法确定。则供货商备齐钢材后，（ D ）。A应将钢材送到施工现场 B应将钢材送到建设单位的办公所在地C. 应将钢材送到建设单位的仓库 D.可通知建设单位自提92.在某建设单位与供应商之间的建筑材料采购合同中约定，工程竣工验收后1个月内支付材料款，期间，建设单位经营状况严重恶化，供应商逐暂停供应建筑材料，要求先付款，否则终止供货，则供应商的行为属于行使（ C）A同时履行抗辩权B先履行抗辩权C不安抗辩权D先诉抗辩权93.甲公司欠刘某100万元，丙公司欠甲公司150万元，均已届清偿期。甲公司一直拖延不行驶对丙公司的债权，致使其自身无力向刘某清偿。下列关于代位权的说法正确的是（C）A刘某可以以甲公司的名义向丙公司提出偿债请求B刘某可以通过仲裁方式行使代位权C刘某行使代位权的必要费用应当由甲公司承担D代位权顺利行使后，丙公司对甲公司所负债务消灭94.如果建材商一直无力偿还施工单位的10万元货款，现某工厂欠建材商8万元已到期，但建材商明示放弃对该工厂的债权，对建材商这一行为，施工单位可以（ B ）。A.请求仲裁机构撤销建材商放弃债权的行为B.请求人民法院撤销建材商放弃债权的行为C.通过仲裁机构行使代位权，要求工厂偿还8万元D.通过人民法院行使代位权，要求工厂偿还8万元95.水泥厂向施工单位提出迟延交货的要求，则合同(D )。A. 发生变更 B. 效力待定 C. 无效 D. 未发生变更96甲向乙借款5万元，同时丙又欠甲5万元，如果由丙向乙直接偿还，下列作法错误的是（ A ）。A.甲、乙协商一致，再通知丙 B.甲、丙协商一致，再通知乙C.甲、丙达成协议并得到乙的同意 D.甲、乙、丙三方达成协议.97.施工单位与水泥厂签订了水泥买卖合同，水泥厂因生产能力所限无法按时供货，便口头向施工单位提出推迟l个月交货的要求，但施工单位未予答复。为此，水泥厂将该合同全部转让给建材供应商，约定建材供应商按水泥厂与施工单位所签合同的要求向施工单位供货，并就合同转让一事书面通知了施工单位。材料供货商按原合同约定的时间和数量供应了水泥，但水泥质量不符合合同约定的标准。施工单位要求水泥厂继续履行合同，并要求材料供应商赔偿相应损失。 据场景(六)，回答下列问题。 若施工单位同意水泥厂转让合同，水泥质量不合格应由( C)承担责任。A施工单位 B水泥厂 C材料供应商 D水泥厂与材料供应商共同 98甲单位从乙公司订购了一台价值100万元的设备。合同约定：“甲于合同签订时向乙支付定金5万元，乙于合同签订后30日内交付设备并负责安装调试。违约金为总价款的10%”。乙未能如期交付设备。甲有权要求乙最多支付（ C ）万元。A5B10C15D20.99.如果施工单位与建材商在买卖合同中，既约定了定金，又约定了违约金。在建材商违约时，施工单位( B)。A可以同时适用定金与违约金的约定 B只可选择适用其中一项约定 C只能适用违约金约定 D只能适用定金约定100某高校将教工宿舍楼工程发包给某施工单位，合同约定由施工单位包工包料。在质量检查中发现宿舍楼部分非承重墙轻微开裂。该高校（ B ）。A.可要求解除合同B.可要求在合理期限内无偿修理或返工C.可以追究设计单位的责任D.可以追究材料供应商的责任101。施工单位与水泥厂签订了水泥买卖合同，水泥厂因生产能力所限无法按时供货，便口头向施工单位提出推迟l个月交货的要求，但施工单位未予答复。为此，水泥厂将该合同全部转让给建材供应商，约定建材供应商按水泥厂与施工单位所签合同的要求向施工单位供货，并就合同转让一事书面通知了施工单位。材料供货商按原合同约定的时间和数量供应了水泥，但水泥质量不符合合同约定的标准。施工单位要求水泥厂继续履行合同，并要求材料供应商赔偿相应损失。 根据合同法的规定，下列说法中正确的是，施工单位(B )。A有权要求水泥厂继续履行合同，并要求材料供应商赔偿损失 B无权要求水泥厂继续履行合同 C有权要求水泥厂继续履行合同，并赔偿损失 D有权要求水泥厂继续履行合同，并要求水泥厂赔偿损失 102.甲建设单位与乙施工单位订立了一份建设工程承包合同。合同中约定：“由甲负责供应水泥。”后甲与戊水泥供应商签定水泥供应合同，约定由戊将水泥运至施工现场。该工程由丙监理公司负责监理。乙经甲同意将防水工程分包给丁施工单位。合同履行过程中，由于戊水泥供货商延期供应水泥，给丁造成5000元的经济损失。丁有权要求（ B ）承担赔偿责任。 A甲 B乙 C丙 D戊.103下列情形中，可以导致施工单位免除违约责任的是（C）。A施工单位因严重安全事故隐患且拒不改正而被监理工程师责令暂停施工，致使工期延误B因拖延民工工资，部分民工停工抗议导致工期延误C地震导致已完工程被爆破拆除重建，造成建设单位费用增加D由于为工人投保意外伤害险，因公致残工人的医疗等费用由保险公司支付104. 某工程项目施工过程中发生了不可抗力，工程受到了损害，则构成施工单位免责的条件包括（ABD）。A.免责程度限于不可抗力的影响程度B.在合理期限内提供证明C.因施工单位责任迟延履行义务期间发生不可抗力使对方受到的损害D.不能履行义务方应及时通知对方E.受损害方没有及时采取补救措施而使损害扩大的部分105甲小学通过招标选择乙施工单位建教学楼，双方签订了建设工程施工合同。为了合同的顺利履行，甲要求乙提供一保证人，下列可以作为保证人的是（ C ）。A.县教育局 B.县防疫站C.某水泥厂 D.某房地产开发公司的设计部门106。甲向乙借款5万元，还款期限10个月，丙作为一般保证人为甲提供担保，但双方未约定保证责任期间，则该保证期间应为（ B ）。A借款发生之日起6个月B主债务履行期届满之日起6个月C借款发生之日起2年D主债务履行期届满之日起2年107甲施工单位向乙建材商订购15万元货物，双方约定：乙建材商收到甲施工单位的5万元定金后，开始履行合同。乙建材商在约定的时间只收到3万元定金，因货源紧缺建材商不能交付货物，则甲可要求建材商返还（ C ）万元。A.3 B.5C.6 D.l0108。下列纠纷、争议中，适用于仲裁法调整的是（ D）A财产继承纠纷 B劳动争议C婚姻纠纷 D工程款纠纷109下列关于仲裁法中规定的仲裁制度的表述正确的是（A）。A仲裁委员会由当事人自主选定B仲裁委员会是人民法院的下属事业单位C仲裁审理以公开审理为原则D对生效的仲裁裁决书请求上级仲裁委员会予以撤销110.建设工程民事纠纷经不同主体调解成功并制作了调解书，其中可以强制执行的是（B）。A.双方签收的由人民调解委员会制作的调解书B.双方签收的仲裁调解书C.人民法院依法作出但原告方拒绝签收的调解书D双方签收的由人民政府职能部门依法作出的调解书111。根据民事诉讼法规定，（D）可以民事诉讼证人。A.本案审判员 B.涉及本案的鉴定人员C.本案原告诉讼代理人 D.本案被告的亲属112.仲裁过程中，如果甲申请证据保全，则正确程序是( B )。A甲向仲裁机构所在地的基层人民法院提出申请 B仲裁机构将甲的申请提交证据所在地的基层人民法院 C仲裁机构将甲的申请提交证据仲裁机构所在地的基层人民法院 D仲裁机构采取必要的证据保全措施113.下列关于诉讼管辖的表述正确的是（A）。A第一审重大涉外民事案件应当由中级人民法院管辖B建设工程施工合同纠纷应当由不动产所在地人民法院管辖C.受移送人民法院认为移送的案件不属于本院管辖的，可继续移送有管辖权的人民法院D房屋买卖纠纷实行“原告就被告”原则114.施工单位因与建设单位发生合同纠纷，委托王某全权代理诉讼事宜，但未作具体授权，则王某在诉讼中有权（ D ）。A.提起反诉 B.提起上诉C.放弃部分诉讼请求 D.提出管辖权异议115民事诉讼中，在必要时可以裁定先行给付，并立即执行的情形不包括（B ）。A.追索抚恤金的 B.追索贷款的 C.追索劳动报酬的 D.追索医疗费用的116某公司因情况紧急，于3月2日请求人民法院对某港口仓库的一批货物采取诉前保全措施，3月3日，法院同意了财产保全申请，并于当天裁定对该批货物进行了扣押。如果该公司在（B）前未起诉，法院将解除该财产保全。A3月22日B3月18日C3月13日D3月12日117当事人、利害关系人认为人民法院的执行程序违反法律规定的，可以向（ B）人民法院提出书面异议。A原审 B负责执行的C原告所在地 D被告所在地118总包单位与分包单位发生工程质量纠纷后，双方达成了和解协议，但分包单位未执行和解协议，针对此种情况，则总包单位的下列作法错误的是（ C ）。A.请求建设行政管理机关调解 B.向人民法院起诉C.申请人民法院强制执行 D.向约定的仲裁委员会申请仲裁119。如果乙对仲裁协议效力有异议，根据仲裁法规定其应当在（ B ）前提出。A.仲裁答辩 B.仲裁庭首次开庭C.开庭调查 D.仲裁裁决作出120.仲裁庭审理过程中，仲裁员在赔偿数额上意见不一致，首席仲裁员张某认为赔偿数额为30万元，另两名仲裁员王某、李某都认为赔偿数额应为15万元，则仲裁庭应按(D)意见作出。A仲裁委员会 B仲裁委员会主任 C张某 D王某、李某121.当事人申请仲裁后，双方自行和解，并达成和解协议，则下列表述错误的是（ D ）。A.当事人可以撤回仲裁申请B.当事人可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书C.当事人撤回仲裁申请后又反悔，仍可以申请仲裁D.当事人请求法院执行仲裁过程中达成的和解协议122.当事人申请撤销仲裁裁决的，应当自收到裁决书之日起（ B）内提出。A三个月 B六个月C一年 D二年123.建设单位与施工单位发生工程款纠纷，施工单位按合同约定向仲裁委员会申请仲裁。经裁决建设单位应在裁决书作出之日起一个月内向施工单位支付50万元工程款。建设单位拒不履行裁决，则施工单位可以（ C ）。A.向仲裁机构申请执行 B.向司法监督机构申请执行C.向人民法院申请执行 D.向人民法院起诉二 、多项选择题1以下属于仲裁协议必备的内容有（ BCE ）。 A选定的仲裁员名单 B选定的仲裁委员会 C仲裁的事项D仲裁规则 E请求仲裁的意思表示2.根据我国宪法规定，公民宪法权利包括（ABCD）。A在法律面前一律平等B. 有言论 出版 游行和示威的自由C. 有宗教信仰的自由D. 对任何国家机关和国家工作人员有批评和建议权E. 有维护祖国的安全，荣誉和利益的权利3.根据建设工程施工许可管理方法，下列工程项目无需申请施工许可证的是（ABCE ） A. 北京故宫修缮工程 B. 长江汛期抢险工程 C. 工地上的工人宿舍 D. 某私人投资工程 E. 部队导弹发射塔4.根据建筑法的规定，申请领取施工许可证，应具备的条件包括（ABCD ）。A.已办理工程用地批准手续B.已确定建筑施工企业C.需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求D.有满足施工需要的施工图纸及技术资料E.材料设备已经购入5.我国建筑业专业技术人员执业资格的共同点有（ ACDE） A. 只有注册以后才能执业 B. 一次注册终生有效 C. 均需接受继续教育 D. 不得同时注册于两家不同的单位 E. 均有各自的职业范围6. 为了保证工程质量，建设单位往往都很重视材料供应问题，下列说法正确的有（ AC ）A. 可由建设单位直接采购；B可由承包商负责采购 ，但应到建设单位制定的供应商处采购C可由双方认可的供应商供应。D建设单位可以直接为承包商指定生产厂家E建设单位可以直接为承包商指定供货厂家7.下列关于总包单位和分包单位承担责任的表述，正确的是（ BD ）A.分包单位按照分包合同约定对建设单位负责B总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任C总承包单位和分包单位就全部工程对建设单位承担连带责任D.总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责E.总承包单位和分包单位对建设单位各自承担责任8.根据招标投标法及有关规定，下列建设项目中属于必须进行招标的项目范围的有（ABDE）。A利用世界银行贷款新建水电站 B某市居民用水水库工程C某涉及国家秘密的军事工程 D某市利用国有资金建的垃圾处理场E某高校的图书馆改建工程9.在工程建设项目招标过程中，招标人可以在招标文件中要求投标人提交投标保证金。投标保证金可以是（ ABD）A. 银行保函B. 银行承兑汇票C. 企业连带责任保护D. 现金E. 实物10.在甲公司作为招标人的办公大楼招标中，乙、丙、丁三家建筑公司决定组成联合体进行投标，以下做法错误的是（ ABCE ）A甲公司不允许此三家公司组成联合体B乙、丙、丁三家虽组成联合体，但仍是以三个投标人身份共同投标C乙公司不具备承建该工程的资质，但可以与符合资质等级要求的丙、丁组成联合体D乙、丙、丁组成联合体后不得再以自己的名义单独投标E乙、丙、丁就中标项目对甲承担按份责任11.某港口建设项目向社会公开招标，招标文件中明确规定提交投标文件的截止时间为2006年6月2日上午9点，则下列说法正确的有（CDE ）。A开标时间为2006年6月2日上午9点至2006年6月3日上午