楼梯间出入口等轻钢雨棚工程招标技术文件.doc

山庄车库出入口、屋面采光井、采光井、 疏散楼梯间出入口等轻钢雨棚工程招 标 文 件 招标人: 山东xxx置业有限公司 日 期：2016年 9月28日 招标文件目录第一章、投标须知第二章、技术规范要求第三章、工程款的支付与结算第四章、合同格式和主要条款第五章、投标文件附表第六章、设计图纸及招标清单第一章 投标须知本工程按照中华人民共和国招标投标法等有关规定，现通过招标择优选定供货单位。序号内 容说明与要求1招标人名称山东xxx置业有限公司2工程名称山庄车库出入口、采光井、疏散楼梯出入口、屋面采光井等轻钢雨棚工程3建设地点项目所在地隶属历城区港沟街道办事处，东临凤凰山，西临凤鸣路，南临田园山庄，北临山东体育学院。4工程概况山庄项目总建筑面积约333443.63平方米。规划建设20栋高层建筑、1栋小区会所及2栋沿街商业楼、一所幼儿园。5承包方式包工包料。6招标范围图纸范围内的车库出入口、采光井、疏散楼梯出入口、屋面采光井等轻钢雨棚深化设计及施工。7工期根据工程进度按招标人的要求进场8质量标准合格9资金来源自筹10投标人资质要求投标人须同时具备建设行政主管部门核发的钢结构工程专业承包叁级及以上 资质11投标文件份数商务标格式、技术标格式装订成册（正本一份，副本三份）；电子文档（内容包含商务标书、报价清单、技术标书、合格投标人条件（资格后审）所有内容），并标注投标单位名称；唱标单单独密封二份。电子文档应与书面文件内容及顺序一致。12投标有效期开标日之后的 90 日历天内13投标文件领取请投标人于2016年 9月28日下午17点前到济南市经十路9999号黄金时代广场G座1416室购买招标文件，购买招标文件时请携带公司开具的授权委托书,每套招标文件费用为叁佰元（￥：300元），此费用不再退还；逾期未领招标文件，视为自动放弃投标资格。14投标保证金投标保证金的形式：投标人应确保投标保证金以转账方式到达本附表指定账户，并换取收款人开具的收据。投标人必须以标书中投标人名称一致，并且必须以投标人名称打款（投标保证金必须从投标人基本户转出，否则视为无效）投标保证金的金额：人民币30000元整 投标保证金交纳时间：2016年10月12日下午16:00之前收 款 人：山东xxx置业有限公司账号： 开户银行： 15答 疑投标单位应在收到招标文件后 2016 年10月8日10时前，将要求澄清和解答的问题以Word版本向下面的信箱发电子邮件。问题的答复以书面形式（或信箱）于 2016 年10月10日 16:00 前发给所有获得招标文件的投标人，答复将作为招标文件的组成部分。联系人： 车先生、高女士 联系电话： 邮箱： 16报价方式工程量清单报价，固定单价合同17开标时间及地点开标时间： 2016年10月13日9：00前，逾期送达的投标文件将不被接受。开标地点： 18评标办法合理低价中标19踏勘现场招标人不再组织统一的现场踏勘，投标人可自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。现场踏勘前应事先告知招标人，以便做好工作安排，踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担；招标人不对投标人现场踏勘的结果承担任何责任。招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责；投标人取得招标人的允许后，可为踏勘目的进入招标人的工程现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。20履约担保：承包人在签订合同后5天内，须向招标人提交履约保证金为人民币三万元，中标单位的投标保证金自动转为履约保证金（更换费用收据）。21设计费用中标单位承担图纸设计费用8.00万元，中标后支付给图纸设计单位。二、投标须知1、招标文件的组成：（1）投标须知；（2）投标文件；（3）技术规范要求；（4）工程款的支付与结算；（5）投标文件附表；（6）山庄车库车库出入口、采光井、疏散楼梯出入口、屋面采光井等轻钢雨棚项目设计图纸及招标清单。2、投标单位应当认真审阅并全面理解招标文件中的须知、条件、格式、条款和图纸,如果投标单位的投标文件不符合招标文件的要求，该投标文件将被拒绝、视为废标,责任由投标单位承担。3、招标文件的答疑及方式；（1）招标文件发出于2016年10月8日前投标单位以书面(电子版)的形式提出，招标单位在投标截止日期前2日内以书面的形式进行答复；（2）投标答疑之后形成的答疑文件或补充招标文件是招标文件的组成部分，与招标文件具有同等效力；（3）招标文件（含补充招标文件、答疑文件）是签订施工合同的主要依据，施工合同条款中涉及本招标的文件条款应与招标文件（含补充招标文件、答疑文件）相一致。4、招标范围4.1本次招标为图纸范围内车库出入口、采光井、疏散楼梯间出入口、屋面采光井等轻钢结构及点式玻璃雨篷制作安装工程的深化设计及施工。以及涉及的材料采购、保管、运输、检验试验、施工及技术措施、成品保护并通过相关验收、保修及后期服务等工作。5、招标原则遵循“公开、公正、平等竞争”的原则，采用邀请招标方式。6、工程质量、工期、项目的基本要求（1）质量等级要求：合格、确保一次验收通过。（2）工期要求：双方在合同中约定；（3）有类似工程施工经历与经验；（4）有良好的信誉、雄厚的实力、优良的管理。7、投标费用投标人应承担其参加投标所涉及的一切费用，不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。三、投标文件8、投标文件的组成8.1投标文件应包括下列内容：（1）投标函及投标函附录；（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；（3）投标保证金；（4）商务报价（含已标价工程量清单）；（5）业绩及目前正在执行合同情况原件；（6）深化设计方案、施工组织（方案）设计：施工时针对本工程的施工方案、施工工艺等作详细说明。（7）项目管理机构配备情况（9）投标人须知前附表规定的其他材料。投标人资格、资信证明文件1、企业法人营业执照（副本复印件）；安全生产许可证2、资质证书（复印件）；3、投标单位简介（包括组织机构、生产能力、设备、人员、注册资金等）；4、拟派特种作业人员上岗证，项目经理证书及荣誉证书，关键人员职称证书5、项目经理、技术负责人、设计代表的相关工作履历。6、项目管理机构其他成员，包括但不限于施工员、预算员、材料员、质检员、安全员的工作履历及相关岗位证书。7、法定代表人证书或授权委托书及被授权人身份证。（以上文件开标时查验原件）8.2投标报价 8.2.1工程量清单报价表中所填入的固定综合单价和合价均包括完成每计量单位工程项目所的人工费、材料费（包括主材料及所有辅材料费用）、机械使用费、深化设计费（含出图费）、管理费、损耗、施工用水电费、完成本工程施工的所有措施费（包括临时设施费用）、室内外相关收边收口费用、规范要求的所有试验及检测费用（包括四性试验费等、材料现场抽样检验费）、成品保护费、安全文明施工费、竣工验收前的表面清洗费、规费、利润（含风险费用）、税金、保险及政策性文件规定费用并考虑合同明示和暗示的所有责任、义务和除不可抗力以外的一切风险因素等发生的所有费用；成活单价已考虑到工期、质量等的要求。投标人须按照招标人指定的玻璃颜色及技术要求供货施工，成活单价不因颜色变化而调整，按合同价款执行。投标人所报成活单价在合同有效期内，不随市场及工程量的变化、政策性调整而调整，并作为结算的依据，投标人报价时已综合考虑相应风险。8.2.2结算时工程量依据最终的工程竣工图进行结算。8.2.3综合单价包括投标人由投标、工程实施及竣工验收的各项费用，并考虑到市场的风险因素;综合单价编制时应注意：各投标单位在投标报价时均综合考虑，所报的成活单价应一致；不一致时一律按最低的综合单价结算（清标）；8.2.4如招标人引起的的材料价格发生变化，经招标人确认，按投标人所报的成活单价中的材料含量据实找补差价，其找补差价部分只计取规费和税金，其他费用一概不计。8.2.5投标人报价或编制工程结算时，不包括“企业劳动保险费”，此费用招标人在办理施工许可证时统一向建设行政主管部门缴纳。8.2.6专业工程总包管理服务、配合费不计入总价，由招标人承担；总承包人必须为招标人专业分包项目的分包人提供现场配合服务并承担总承包人的责任和义务，包括但不限于提供施工现场现有的垂直运输机械、临时设施、施工用水用电（用水用电由总包负责提供接入、挂表计量，费用由总包同分包方单独结算，收费标准按总包标准）。8.2.7本工程量清单报价表中的每一单项均应填写单价和合价，对没有填写单价和合价的项目费用，视为已包括在工程量清单的其他单价或合价之中。8.2.8设备、材料供应及相应约定：材料由投标人竞报, 均应标明相应产地、品牌、规格、型号、质量等级等，未填报质量等级的，现场以国标优等品验收。注：投标人应自行调查、了解工程所需材料的供应情况和价格情况， 凡需要投标人供应的材料其单价在结算时一律执行投标书中的单价，不再调整。8.2.9技术规范要求的费用，现场情况应出现的费用应包括在投标报价中。投标报价应考虑到工期、质量等的要求，并考虑合同明示和暗示的所有责任、义务及不可抗力以外的一切风险因素等所发生的所有费用。8.2.10投标人的人工、材料、施工机械台班单价取定表价格应与成活单价分析表、措施项目分析表、零星工作项目计价表中的单价相一致，如不一致，结算时以二者中的较低者为中标单价。中标的成活单价除双方同意外，结算时不得调整。9、投标文件填写说明 9.1投标文件格式投标人应按照招标文件中所提供的投标文件格式填写并装订成册。9.2投标人应按格式填写投标书，统一规范不得自行增减内容。 9.3投标人在投标文件中提供的一切证件的原件、复印件或影印件必须保证其真实性。否则，经有关部门查实，将按规定处理。10、投标有效期10.1投标文件在投标截止日期之后90个日历天内有效。10.2在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，招标人可以以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，投标人对此须以书面形式予以答复。 11、投标文件的份数和签署11.1投标人需递交投标文件“正本” 壹份、 “副本”贰份，并明确注明“正本”和“副本”。投标文件的正本和副本如有不一致之处，以正本为准。在提交投标文件时，必须同时提供投标文件的电子版本。11.2投标文件的正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写，由投标人法定代表人（或授权代表）亲自签署并加盖法人单位公章和法定代表人（或授权代表）印鉴。11.3 全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标文件的修改发生的，或者是投标人造成的必须修改的错误。修改处应由投标文件签署人签字证明并加盖印鉴。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。四、投标文件的递交12、投标文件的密封与标志12.1.投标单位应将投标文件的商务标、技术标两个组成部分包括电子版的所有提交文件应密封包装，包装应加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章和法定代表人章。12.2.未按本章第12.1项要求密封和加写标记的提交文件，建设单位不予受理。14、 投标文件的修改与撤回14.1投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止期之前，以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止期以后，不得更改投标文件。14.2.投标截止以后，在投标有效期内，投标人不得撤回投标文件，否则其投标保证金将被没收。15投标保证金：15.1承包人在签订合同前，须向招标人提交履约保证金为人民币3万元，中标单位的投标保证金自动转为履约保证金（更换费用收据）。15.4.有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：（1） 投标人递交投标保证金后又放弃投标的；（2） 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件的；（3） 投标人在投标过程中出现以行贿谋取中标、串通投标、以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标的；（4） 中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的。16、开标（1）开标时间：由招标单位自定。（2）有下列情况之一的，投标文件视为无效：A、投标书未按规定密封，未盖单位公章和法定代表人印鉴的；B、投标书内容不全，字迹模糊，难以辨认，或未按照规定填写的；C、投标书逾期送达的。17、评标原则（1）工程质量；（2）各投标单位的价格、付款方式、工期；（3）投标单位的资信情况和履约能力；（4）投标单位的经营业绩；（5）其他优惠条件。18、中标通知中标通知以招标单位发出为准，招标单位不接受非中标单位的查询，也不对未中标原因作出任何解释。19、签订合同（1）投标单位接到中标通知后15天内与招标单位签订施工承包合同。逾期不签订合同的，招标单位有权认为该中标单位已自动放弃中标，并废除己发出的中标通知，招标单位有权从其他中标侯选人中按得分顺序选择最终中标单位。（2）中标单位必须承担完成招标范围内的全部内容。中标单位不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。20、招标说明（1）本次招标附表中工程量均为暂定，结算时根据现场实际情况调整。（2）本招标文件及评标办法由山东xxx置业有限公司负责解释。第二章 工程建设标准及技术要求一、工程建设标准1、依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如各标准及规范要求有出入则以较严格者为准。2、执行国家、省、市现行的建设工程施工及工程质量验收规范、施工技术标准、程序，建设工程施工操作规程、“建设工程质量管理条例”、“工程建设强制性标准”、“工程建设标准强制性条文”、“建筑工程安全生产管理条理”、“建筑施工安全检查标准”以及有关建筑质量、安全施工、建筑材料及半成品备案证制度等有关文件、规定、施工图纸、技术交底、地质勘察等有关技术说明和“建筑工程质量检验评定标准”、“建筑安装工程质量检验评定统一标准”等。二、技术要求一、 汽车坡道出入口处玻璃采光顶1、点式支撑玻璃采光顶；采光顶样式结合现场实际情况调整，见施工方案图。2、龙骨采用H型钢，外表面见图纸或清单。3、玻璃：玻璃采用夹胶钢化玻璃，8+1.52PVB+8mm钢化夹胶玻璃；4、驳接头采用220型316不锈钢（镜光面）。5、驳接爪采用220型304不锈钢（镜光面）。二、人行出入口1、四边简支或四点驳接样式（两种方案，各家根据两种节点图分别报价）。2、龙骨采用钢管，外表面见图纸或清单。3、玻璃：玻璃采用6mm+1.14PVB+6mm双钢化夹层玻璃，分格在满足规范要求、结合现场实际情况下，适当调整。4、出入口门采用无框玻璃地弹门。5、驳接头、驳接爪要求同上三、车库采光顶1、根据施工方案图，结合现场实际情况施工。2、采光性能不低于国际GB11976-89及最新标准中的II级标准要求，透光折减系数Tr0.603、玻璃采用安全夹胶玻璃6+1.14PVB+6mm钢化夹胶玻璃，结构形式：四边简支。4、龙骨采用钢管，外表面见图纸或清单。5、立面为铝合金通风防雨百叶，百叶内侧设置金属防虫网，详见施工方案图。四、建筑主体顶部采光顶1、具体做法详见施工方案图CGJD-04、CGJD-05、CGJD-06；具体尺寸详见建筑图纸； 6#、7#、13#、15#、9#、12#、16#、17#、18#、19#、20#楼梯顶部；2、 龙骨采用矩形方管，外表面见图纸或清单。3、 玻璃：顶面采用夹胶钢化玻璃，8+1.14PVB+8mm。4、 立面为通风防雨百叶，内侧设计金属防护网。5、 根据现场情况处理好顶部排水系统；五、要求及规范标准1、各分项的设计、制作、安装应执行玻璃幕墙工程技术规范JGJ102-2003及相关规范标准；2、此工程必须达到中华人民共和国及济南市现行的一切有关现行规范要求，如上述规范要求有不一致的地方，以较严格的条款为准。若国内现有规范有未尽事项可参见国际上先进国家的有关行业标准，但投标人必须在投标文件及以后实施的过程中加以说明。3、相关规范: 建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2001）建筑装饰装修工程施工质量验收规范（GB50210-2001）严格执行国家、省、市现行的建设工程施工及验收规范、建筑内部装修设计防火规范、装饰工程施工及验收规范、施工技术标准、程序、建设工程施工操作规程、建设工程质量管理条例、建筑施工安全检查标准以及有关建筑质量、消防防火、抗震、抗腐蚀、抗锈蚀、防雷、防水、安全施工、建筑材料准用制度等有关文件、规定、规范、施工图纸、技术交底等有关技术要求和建筑装饰装修工程施工质量验收规范(GB50210-2001)、建筑外装饰标准(JG3035-1996)、玻璃幕墙工程技术规范(JGJ102-2003)、玻璃幕墙工程质量检验标准(JGJ/T139-2001)等。施工单位必须按照国家及地方现行规范、标准组织施工，发现与有关标准不相符时，应予以提出，经建设、设计、施工单位共同研究决定、出具技术文件后实施，否则后果由施工单位负责。第三章 工程款的支付与结算工程款支付方式1、进度款按月进度支付，按月向承包人支付经发包人、监理、现场审计单位确认的已完工程量的70%；单体项目（分别单体车库出入口、单体采光井、单体疏散楼梯出入口、单体屋面采光井）在图纸下全部工作内容完成，经发包人、监理单位验收合格向承包人累计支付至经发包人确认的已完工程量（指所有工序全部完成的成活工程量）价款的80%；经质监部门分批分项验收合格后，工程竣工结算分批经审计完毕且发包人书面确认后，发包人付至审计结算值的95%，此次付款提交全部结算价款的发票。留结算值的5%作为质保金。经质监部门分项验收合格后，两年质保期满后，无质量问题一次性无息付清。2、每次付款前，承包人须开具正规合法发票，合同价款中已包含税金。在承包人向发包人开具并提供相应的发票及相关资料后，发包人方履行付款义务。否则，由于承包人未能及时开具并提供发票而导致发包人付款延误，发包人不承担责任。承包人开具并提供的发票必须符合国家及当地财务及税务相关规定。3、各节点付款时，承包人必须承诺按时足额发放民工工资，付款前必须填写关于工程款支付的承诺。4、发包人付款时，承包人必须同时满足施工工期和形象进度、施工质量、安全文明施工的要求。 投标文件附表注：本章未提供格式部分，请投标单位按招标文件相关要求自行编制。授 权 书致： （招标人名称）本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （招标项目名称）的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。 委托期限：自 年 月 日起，至 年 月 日止。代理人无转委托权。附：授权代理人身份证明投 标 人： （盖单位章）法定代表人： （签字或盖章）委托代理人： （签字） 年 月 日投 标 书致： （招标人名称）1、根据已收到贵方 工程的招标文件，遵照中华人民共和国招标投标法及省、市、县建设工程招标投标有关规定，我单位经考察现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、技术规范及其他有关文件后，我方投标报价为：人民币（大写） 元（人民币： 元）我方将按上述图纸、合同条款、技术规范等的条件要求承包上述工程的入户门供货安装业务，并承担任何质量缺陷责任。2、 我方已详细审核了全部招标文件、合同条款及有关附件，完全确认招标文件、合同条款及有关附件的全部实质性要求，保证遵守招标文件中的有关规定，愿意向贵方提供任何与投标有关的数据、情况和技术资料。3、 我们同意在投标文件有效期内严格遵守本投标书的各项承诺。在此期限届满之前，本投标书始终对我方具有约束力，并随时接受中标。如果我们在本投标文件有效期内撤回投标文件；或在接到中标通知后未能在贵公司规定的时间内签订正式合同或坚持提出附加条件。你单位有权另选其他中标单位。4、 我们同意在从规定的开标之日起90天的投标有效期内严格遵守本投标书的各项承诺。在此期限届满之前，本投标书始终对我方具有约束力，并随时接受中标。5、 我们理解，你单位不一定接受最低标价的投标或你单位接到其他任何投标。同时也理解，你单位不负担我们的任何投标费用。6、 如果我们在本投标文件有效期内撤回投标文件；或在接到中标通知的7天内未能或拒绝签订合同协议书，你单位有权另选中标人。投标人地址： 投 标 人：（盖单位章）邮 政 编码： 法定代表人：（签字或盖章）电 话： 委托代理人：（签字或盖章）传 真： 日 期： 年 月 日 唱 标 单投标人名称：工程名称：工程总报价方案一： 元方案二： 元承诺项目经理、项目技术负责人不兼职其他工程项目。并参照相关专用条款执行。质量要求及保证措施：主要技术措施提示：本投标人完全认同招标文件的各项条款要求。投标人现场确认（签字）：投标人（盖章） 法定代表人：（签字或盖章） 年 月 日 注：唱标单一式二份单独密封。商务标投标文件目录1、投标总价表；2、总说明；3、报价汇总表；4、报价一览表5、综合单价分析表；6、材料报价汇总表（投标人自行编制，但应列明材料的产地、品牌、规格、质量等级等）技术标投标文件目录一、施工组织设计或施工方案二、项目管理机构配备情况三、其他一、施工组织设计或施工方案（一）施工组织设计1、投标人应编制递交完整的施工组织设计，编制具体要求是：编制时应采用文字并结合图表阐述说明各分部分项工程的施工方法；主要材料、施工机械设备、劳动力、采购、运输、使用、计划安排；结合招标工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬、雨季施工技术措施、减少扰民噪音、降低环境污染技术措施、地下管线及其它地上地下设施的保护加固措施等。2、施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式要求附后。（1）表1.1拟投入的主要施工机械设备表；（2）表1.2劳动力计划表；（3）表1.3计划开、竣工日期和施工进度网络图；（4）表1.4施工总平面布置图及临时用地表 (二)拟投入的主要施工机械设备表表1.1序号机械设备名称型号规格数量国别产地制造年份额定功率(KW)生产能力备注(三)劳动力计划表 表1.2 劳务力： 人工种级别按工程施工阶段投入劳动力情况注：投标人应按所列格式提交包括分包人在内的估计的劳动力计划表。 本计划表是以每班八小时工作制为基础的。(四)计划开、竣工日期和施工进度网络图表1.3投标人应提交的施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还要按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。施工进度表可采用关键线路网络图表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。施工进度计划应与施工组织设计或施工方案相适应。(五)施工总平面布置图及临时用地表表1.41、施工总平面布置图投标人应提交一份施工总平面图，给出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的情况和布置。2、临时用地表用途面积（平方米）位置需用时间合计注：（1）投标人应逐项填写本表，指出全部临时设施用地面积及详细用途。（2）若本表不够，可加附页。三、项目管理机构配备情况表1.5 项目管理班子配备情况表表1.6 项目经理简历表，承建类似工程情况介绍表1.7 项目技术负责人简历表，承建类似工程情况介绍表1.8 项目管理机构配备情况辅助说明资料 (一)项目管理机构配备情况表表1.5 投标工程名称： 职务姓名职称上岗资格证明已承担在建工程情况证书名称级别证号专业原服务单位项目数项目名称 本工程一旦我方中标，将实行项目经理负责制，并配备上述项目管理班子。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。(二)项目经理简历表表1.6姓名性别年龄职务职称学历参加工作时间从事项目经理年限项目经理资格证书编号及级别在建和已完工程项目情况招标人项目名称建设规模开、竣工日期在建或已完工程名称工程质量 注：可另附承建类似工程情况介绍。 (三)项目技术负责人简历表表1.7姓名性别年龄职务职称学历参加工作时间从事技术负责人年限在建和已完工程项目情况招标人项目名称建设规模开、竣工日期在建或已完工程名称工程质量 注：可另附承建类似工程情况介绍。(四)项目管理机构配备情况辅助说明资料表1.8 注：1、辅助说明资料主要包括管理班子机构设置、职责分工、有关复印 证明资料以及投标人认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式 不做统一规定，由投标人自行设计。2、项目管理班子配备情况辅助说明资料另附(与本投标文件一起装订) 三、其他资格、资历证明文件1、企业法人营业执照（副本复印件）；安全生产许可证2、资质证书（复印件）；3、投标单位简介（包括组织机构、生产能力、设备、人员、注册资金等）；4、拟派特种作业人员上岗证，项目经理证书及荣誉证书，关键人员职称证书5、项目经理、技术负责人、设计代表的相关工作履历。6、项目管理机构其他成员，包括但不限于施工员、预算员、材料员、质检员、安全员的工作履历及相关岗位证书。7、投标人20142015年度财务状况。8、企业自2013年1月1日之后的类似项目情况表（应附中标通知书或合同协议书的复印件）。9、 2014年至今发生的全部诉讼及仲裁情况（应说明相关情况并附法院或仲裁机构作出的判决、仲裁等有关法律文书的复印件）（如有）。10、法定代表人证书或授权委托书及被授权人身份证、外地施工单位需提供进济备案证。第四章 设计图纸及招标清单第五章 合同格式和主要条款一、合同协议书发包人（全称）： 承包人（全称）： 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称： 工程地点： 工程内容：图纸范围内的车库出入口、采光井、疏散楼梯出入口、屋面采光井等轻钢雨棚深化设计及施工以及涉及的材料采购、保管、运输、检验试验、施工及技术措施、成品保护并通过相关验收、保修及后期服务等工作。二、工程承包范围承包范围：图纸范围内的车库出入口、采光井、疏散楼梯出入口、屋面采光井等轻钢雨棚深化设计及施工，以及涉及的材料采购、保管、运输、检验试验、施工及技术措施、成品保护并通过相关验收、保修及后期服务等工作。具体包括以下内容（包括但不限于）：1、依据招标文件提供的技术要求和图纸等资料，自主完成本工程范围内施工图纸深化设计，并确保通过相关部门审查；2、本工程所涉及的材料制作加工、采购、保管、运输、检验试验；3、配合总包完成本工程范围内的预留、预埋工作，完成所有施工工作；4、缺陷整改；5、施工过程中与其他单位的协调、配合；6、成品保护；7、竣工验收；8、保修服务等。三、合同工期计划开工时间：2016年 月 日（以监理批准的开工报告时间为准）。本工程竣工时间：2016年 月 日。合同工期总日历天数： 日历天（本工程工期以满足山庄项目总体进度要求为前提）四、质量标准工程质量标准：合格五、合同价款本合同暂定合同总价为￥ 元（人民币大写： ）六、组成合同的文件及解释顺序l.本合同协议书；2.成交通知书；3.补充协议条款；4.本合同专用条款；5.本合同通用条款；6.招标文件及其附件；7.报价文件及其附件；8.双方核对完成的工程预决算书；9.工程建设标准强制性条文；10.双方核对完成的材料汇总表；11.施工图纸、设计变更、现行国家、省、市及内部有关施工、设计方面的规范、标准和其他有关技术资料、技术说明； 合同履行过程中双方签订的补充协议等法律文件均作为本合同不可分割的一部分，优先使用。七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、合同生效合同订立时间： 2016年 月 日合同订立地点：济南市历城区本合同双方约定：自双方签字盖章之日起生效。十、附件1、房屋建筑工程质量保修书2、安全生产合同3、技术要求4、工程量清单发包人： 承包人： （公章） （公章）法定代表人或委托代理人： 法定代表人或委托代理人：（签章） （签章）经办人： 经办人：日期：2016年 月 日 日期：2016年 月 日通用条款采用国家工商行政管理局和建设部颁发的建设工程施工合同（GF1 9990201）的通用条款。 专用条款2. 一、词语定义及合同文件3、语言文字和适用法律、标准及规范3.1本合同除使用汉语外，还使用（无）语言文字。3.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例以及国家现行的有关法律、法规。3.3适用标准、规范适用标准、规范的名称：适用国家现行的以及工程所在地的地方标准、规范。本工程适用的规范、标准由承包人自行提供。国内没有相应标准、规范时的约定：执行设计文件具体要求。4.图纸4.1发包人不免费向承包人提供图纸，所有出图费用由承包人承担。承包人在开工前向发包人提供经原设计单位及图审部门审查通过的深化设计施工图纸（含节点大样等详图）柒套，同时以光盘的形式提供全套施工图纸设计的电子文档。4.2承包人为他人提供条件的内容：承包人须在施工现场随时保留一整套图纸，以供发包人、监理有关人员查阅。3. 二、 双方一般权利和义务5.工程师5.1监理单位名称： 5.1.1发包人委托的职权：监理人对工程施工过程中质量、进度、造价、安全生产、文明施工及质量缺陷进行全过程监理。对所签字认可的竣工资料及签证资料及时进行认真核对并现场测定，签字时定性、定量必须准确。监理人按发包人授权对施工技术标准、施工工艺、工程质量、施工进度、材料检验、安全文明施工等方面进行落实、检查、监督，并配合发包人办理工程竣工结算审核等工作，尤其应对设计变更、现场签证及承包人报价时采用不平衡报价的分部分项等影响合同价款变化较大的实施方案中工程量变化进行详尽、实事求是的控制、审核并签字确认；同时必须做到所签字认可的竣工资料及签证资料定性理由清楚、定量准确、依据充分。5.1.2需要取得发包人批准才能行使的职权：5.1.2.1发布开工令、暂时停工或复工令；5.1.2.2决定本工程的工程延期；5.1.2.3审查批准技术规范(规格)或设计的变更；5.1.2.4确定本合同规定的索赔额；5.1.2.5本工程中所有涉及改变合同价款的技术类、经济类文件。5.1.3监理人的指示5.1.3.1如果发生紧急情况，监理工程师认为将造成人员伤亡，或危及本工程或邻近的财产需立即采取行动，监理工程师有权在未征得发包人批准的情况下发布处理紧急情况所必需的指令，承包人应予执行。监理工程师根据规定，确定因上述指令产生的合同价格的增加额，报发包人批准后通知承包人。5.1.3.2监理工程师有权要求承包人撤换由其委派或雇佣的不能胜任工作、或玩忽职守、工作不负责任的人员。上述撤换的人员未经监理人员同意不得再参与到与本合同工程有关的工作。5.2监理单位委派的工程师姓名： 职务： 总监理工程师5.3 发包人派驻的工程师姓名： 职务： 项目经理 职权：负责本项目施工过程中的质量、进度、安全文明管理以及工程量的审核、工程款的支付等全过程管理工作。5.6 不实行监理的，工程师的职权：无。7、项目经理7.1姓名： 职务： 项目经理 项目经理必须有壹级及以上注册建造师证书,必须专人专职,并不得在其他工程中兼职。8、发包人工作8.1 发包人应负责完成或委托施工总承包人完成如下的工作：（2）施工总承包人提供施工用临时道路、临时用水、临时用地、必要的临设用地及材料堆场；（9） 按规定支付合同价款；（10）发包人应在开工通知发布前委托并安排工程师及时进入工地开展监理工作；（11）施工总承包人提供工地内已有的可供承包人使用的卫生间、安全通道、脚手架、临时楼梯、垂直运输机具（如塔吊、施工电梯、井架、起重机械等）。如总包人现场已有的设备无法满足承包人工程需要，而需另外增加运输设备的，由承包人自行承担或者委托总包人实施，由此产生的费用由承包人承担。若是总包设备需要拆除，承包人需要继续使用的，相关费用由承包人自行与总包协商解决；(12) 施工总承包人在承包人进场前清除影响承包人施工的障碍物，提供必要的清洁的工作面给承包人；(13) 提供总承包进度计划和总承包施工方案给承包人；(14) 施工总承包人对承包人进行协调管理，承包人的工程进度款支付申请先经施工总承包人签字确认后递交监理单位，承包人应服从施工总承包人的管理；(15) 施工总承包人负责将经发包人批准的安全、保卫与环境保护计划提供给承包人，并监督承包人严格执行。承包人应接受监督管理。承包人应承担由其自身原因造成安全事故、对发包人或第三方造成的一切损失、与安全、保卫、环境保护有关的罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用等全部责任。（16）监督、检查承包人提供的机械设备、采购的材料设备的质量、规格及数量和工程质量、进度，工程进度款的支付、办理竣工结算等；（17）按规定主持和组织工程的完工验收及中间验收。9.承包人工作9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：（1）施工图和配套设计要求及完成的时间：承包人应在成交后15天内完成施工图深化设计，深化设计须报发包人、本工程原施工图设计单位以及有关建设行政主管部门和图审部门审查直至通过。承包人应会同设计单位按照审查意见修改设计上述图纸并完成全套施工图纸。审图及出图等相关费用已包含在综合单价中。承包人提供经审核通过的施工图（含节点大样等详图）柒套给发包人，同时以光盘的形式提供全套施工图设计的电子文档（要求与纸质设计文件一致）。承包人的深化设计必须符合现行国家及地方相关规范及要求，若因承包人设计原因导致质量、安全问题、与规划和设计方案效果不一致或不能通过验收，由承包人承担一切后果。（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：每月25日前提供本月进度报表及下月计划一式5份、每周五提供本周完成量及下周计划一式5份。该计划、报表取得监理工程师及发包人的同意，不能因此而解除承包人根据合同规定应负的任何责任或义务。（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：工程未交付之前由承包人负责已完工程的保护工作(其费用已包含在合同价款中包干使用)，保护期间如发生损坏或丢失，或因承包人自身原因发生损坏，承包人自费予以修复；发包人或第三方原因造成损坏，由承包人修复，由责任方承担相应修复费用和损失赔偿金。由于承包人不履行上述义务造成工期延误和经济损失，责任由承包人承担。（8）施工场地清洁卫生的要求：文明施工。承包人应保持施工现场整洁，在签发交工证书时，承包人应清理现场，将承包人装备、剩余材料、垃圾和拆除各种临时设施后的弃料清理干净。（9）本工程临时用水接入点、临时用电接入点由本项目施工总承包人统一布置、接入及管理。承包人在