2011年二级建造师《建设工程法规及相关知识》临考预测试卷(4).doc

中大网校引领成功职业人生 2011年二级建造师建设工程法规及相关知识临考预测试卷(4)总分：100分 及格：60分 考试时间：120分一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）(1)2009年3月22日，甲建设单位与乙施工合同签订了一份承包合同，合同中约定乙施工单位工程项目必须于2010年9月28日前完工，如拖期罚款为5000元/d，后来由于施工企业的原因导致工程到期未能完工。根据我国合同法的规定，乙施工企业应（）。A. 支付拖期罚款后中止履行合同B. 支付拖期罚款后继续履行合同C. 支付拖期罚款后终止履行合同D. 选择支付拖期罚款或继续履行合同(2)2010年5月16日，甲公司向乙公司发出了同意出售建筑材料的承诺，但是由于外界原因超过了承诺期限到达。则该承诺属于（）。A. 承诺超期，该承诺无效B. 承诺超期，该承诺是否有效由要约人决定C. 承诺延误，该承诺无效D. 承诺延误，该承诺是否有效由要约人决定(3)劳务派遣单位与被派遣劳动者订立劳动合同后，将该劳动者派遣到用工单位从事劳动的，根据劳动合同法的规定，劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立（）年以上的固定期限劳动合同，并按月支付劳动报酬。A. 1B. 2C. 3D. 5(4)某建设单位与甲公司签订一份施工合同，合同约定由甲公司为某工程的施工总承包商。甲公司经过建设单位同意将其中幕墙工程发包乙公司。为赶进度，乙公司将其中一部分工程又发包给丙公司。对于前述施工合同的效力，下列表述正确的是（）。A. 甲和乙的合同有效，乙和丙的合同有效B. 甲和乙的合同有效，乙和丙的合同无效C. 甲和乙的合同无效，乙和丙的合同有效D. 甲和乙的合同无效，乙和丙的合同无效(5)2010年5月25日，甲建筑公司与乙建设单位签订一份施工合同，合同中约定的合同价为950万元人民币。2010年6月15日，乙建设单位的负责人找到了甲建筑公司的负责人，要求另行签订一份施工合同，合同价为800万元人民币。则下列说法中，正确的是（）。 (6)根据安全生产许可证条例的规定，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发（）事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。A. 特别重大B. 重大C. 较大D. 死亡(7)2010年3月22日，甲施工企业与乙供货商签订了一份钢材供货合同，合同中未约定交货地点及运费的支付。后来双方对此也没有达成补充协议，又不能依其他方法解决。则以下表述正确的是（）。 A. 应由乙供货商送货并支付运费B. 应由甲施工企业自行提货并支付运费C. 应由乙供货商送货，甲施工企业支付运费D. 应由甲施工企业自行提货，乙供货商支付运费(8)建筑生产中最基本的安全管理制度是（）。(9)甲建筑公司雇用4名员工，具体情况见表2，甲建筑公司应当对（）员工定期进行健康检查。表2 甲建筑公司雇员情况表 姓名 性别 年龄/周岁 身体状况 工作性质 一备 注 甲 男 17良好 无职业危害 乙 男 20良好 无职业危害 丙 女 28良好 无职业危害 怀孕5个月 丁一 女 29良好 无职业危害 哺乳8个月婴儿 (10)关于物权保护采取方式的表述中，不正确的是（）。 A. 无权占有不动产或者动产的，权利人可以请求返还原物B. 侵害物权，造成权利人损害的，权利人可以请求损害赔偿C. 因物权的归属、内容发生争议的，利害关系人可以请求确认权利D. 造成不动产或者动产毁损的，权利人可以请求排除妨害或者消除危险(11)根据行政复议法的规定，以下属于不可申请行政复议的是（）。A. 建设行政主管部门吊销建筑公司的资质证书B. 认为行政机关侵犯其合法的经营自主权的C. 当事人对行政机关作出的没收违法所得D. 建设行政主管部门对建设工程合同争议进行的调解(12)2010年5月12日，甲、乙、丙三家同专业的施工单位通过合同约定实行联合承包。该三个施工单位的资质等级依次为施工总承包特级、一级和二级。根据我国建筑法的规定，该联合体应当按照（）的资质等级许可范围承揽工程。A. 甲施工单位B. 乙施工单位C. 丙施工单位D. 三家施工单位约定(13)甲建筑工程公司与乙建材供应公司于2010年5月10日签订了一份建材购销合同，同时在合同中约定就本合同发生争议提请A市仲裁委员会仲裁。之后双方发生争议，乙公司认为在签订合同过程中存在重大误解，合同应被撤销。乙公司向A市人民法院起诉要求人民法院撤销该合同，而甲公司向A市仲裁委员会申请仲裁要求乙公司承担违约责任。则以下表述正确的是（）。A. A市人民法院应当依法对此案进行审理B. A市人民法院应当裁定不予受理C. A市人民法院应和A市仲裁委员会协商确定由谁受理此案D. A市仲裁委员会不应当受理此案(14)2010年5月13日，盛大公司与华兴公司签订一份建材买卖合同，总价款为150万元。根据我国合同法的规定，买方交付的定金不得超过（）万元。(15)根据我国合同法的规定，以下不属于有偿合同的是，（）。A. 买卖合同B. 承揽合同C. 赠与合同D. 运输合同(16)甲建筑工程公司与乙房地产开发公司签订承包合同，由甲建筑工程公司承建乙房地产开发公司开发的某住宅小区项目，工程竣工后乙房地产开发公司向甲建筑工程公司支付工程款600万元。甲建筑工程公司为了偿还向丙建筑材料公司购买建筑材料的货款，将承包合同获得600万元工程款的权利让给丙建筑材料公司，并书面通知乙房地产开发公司。后来，该项目在竣工验收时被认定为不合格，而丙建筑材料公司向乙房地产开发公司主张债权遭到拒绝，则乙房地产开发公司的行为（）。A. 合法，因为丙建筑材料公司和乙房地产开发公司不存在债权债务关系B. 合法，属于行使先履行抗辩权C. 合法，属于行使同时履行抗辩权D. 不合法(17)甲建筑工程公司向乙银行贷款200万元，以其所持有的某上市公司股票200万股设定质押，签订书面合同。此合同（）生效。A. 书面合同签订时B. 依法办理出质登记后C. 依法向有关部门备案后D. 质物移交于质权人占有时(18)2010年2月1日，甲企业于向乙企业发出签订合同的信函。2010年2月5日，乙企业收到了该信函，2010年2月6日，又收到了通知该信函作废的传真件。则甲企业发出传真通知信函作废的行为，属于要约（）的行为。A. 发出B. 撤回C. 撤销D. 变更(19)以下关于施工单位的质量责任和义务的表述中，不正确的是（）。A. 施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料，但发现设计文件和图纸有差错的可以进行修改B. 施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修C. 施工单位必须建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理，作好隐蔽工程的质量检查和记录D. 施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议(20)根据税收征收管理法的规定，企业及其在外地设立的分支机构等从事生产、经营的纳税人，应当自领取营业执照之日起（）日内，向税务机关申报办理税务登记。A. 7B. 15C. 30D. 60(21)以下关于安全生产许可证的表述中，不正确的是（）。A. 安全生产许可证的有效期为3年B. 相同企业之间可以转让安全生产许可证C. 未取得安全生产许可证的，不得从事建筑施工活动D. 企业取得安全生产许可证后，不得降低安全生产条件(22)甲市A区的华联建筑施工企业于2009年10月10日取得了安全生产许可证，2010年2月8日，华联建筑施工企业因某种原因决定把公司搬到甲市E区，则华联建筑公司应当在（）前，到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续。A. 2010年2，月l8日B. 2010年2月23日C. 2010年2月28日D. 2010年3月8日(23)某施工单位违反施工程序，导致一栋7层正在建设的楼房倒塌，致使5名工人死亡，直接经济损失4000万元。根据生产安全事故报告和调查处理条例的规定，该事件属于（）事故。(24)某建设工程于2009年9月1日开工，由于设计图纸变更，工程于2009年9月18日中止施工。根据我国建筑法的规定，建设单位最迟应当于（）向施工许可证的发证机关报告。 A. 2009年10月1日B. 2009年10月18日C. 2009年12月1日D. 2009年12月18日(25)某施工单位与某房地产开发公司签订工程承包合同，该施工单位承建房地产开发公司开发的某住宅小区的建设项目。该工程承包合同法律关系的客体是（）。A. 施工单位和房地产开发公司B. 工程承包合同C. 住宅小区D. 建筑施工行为(26)根据建筑法的规定，建筑工程依法实行招标发包，对不适用于招标发包的可以实行（）。 A. 间接发包B. 直接发包C. 劳务分包D. 约定分包(27)甲机械设备租赁公司与乙建筑工程公司签订一份机械设备租赁合同，将丙公司所有暂时存放在甲公司仓库的3辆塔式起重机租赁给乙公司使用。根据我国合同法的规定，下列导致租赁合同有效的情况是（）。A. 甲公司及时通知丙公司租赁合同内容B. 丙公司追认租赁合同效力C. 乙公司与丙公司签订买卖合同购得被租赁的3辆塔式起重机D. 乙公司行使催告权(28)A、B两公司联合承包了某大型工程的施工总承包任务，双方在联合承包协议中约定，如果在施工过程中出现质量问题而遭建设单位索赔，A、B双方各承担索赔额的50%。在工程施工中，由于A公司的施工技术问题出现了质量问题并因此遭到建设单位10万元的索赔。则关于建设单位的索赔的表述中，不正确的是（）。A. 建设单位只能向A公司索赔l0万元B. 建设单位可以仅要求8公司赔偿l0万元损失C. 建设单位可以仅要求A公司赔偿l0万元损失D. 建设单位可以要求A、B公司各赔偿5万元的损失(29)对自己的不动产或者动产，依法享有占有、使用、收益和处分的权利，称为（）。A. 用益物权B. 所有权C. 担保物权D. 物权(30)某投标人中标后，招标人要求其压低报价10，否则不签合同。于是双方先按照中标人的投标报价签订了甲合同并备案。接着，双方又根据施工单位同意压价后的价格签字订了乙合同。后来，双方因工程款结算产生纠纷。、关于工程款结算的合同依据，下列表述正确的是（）。(31)2010年5月25日，政府安全检查人员张某对某施工现场检查时，发现存在下列问题，其中没有违反建设工程安全生产管理条例规定的是（）。A. 施工单位没有采取措施防止施工对环境的污染B. 建筑工程施工前，施工单位项目负责人没有对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明C. 施工单位没有配备专职安全生产管理人员D. 施工单位对作业人员每两年进行一次安全生产教育培训(32)根据物权法的规定，协议损害其他债权人利益的，其他债权人可以在知道或者应当知道撤销事由之日起（）年内请求人民法院撤销该协议。A. 1B. 2C. 3D. 4(33)甲、乙双方于2010年4月13日签订了一份商品房买卖合同，合同中约定：“乙将自己开发建设的某公寓A座第10层住房出售给甲，2010年ll月8日交付房屋”。2010年9月27日，甲发现该公寓A座仅盖到第2层。根据我国合同法的规定，以下表述正确的是（）。A. 甲可以立即起诉乙，要求其承担违约责任B. 甲只能要求乙支付延迟履行违约金而不能解除合同C. 甲只能等到2010年11月8日方能要求乙承担违约责任D. 甲只能在乙交房后接受支付，而不能要求乙承担违约责任(34)根据担保法的规定，当事人在定金合同中应当约定交付定金的期限，其定金合同（）之日起生效。 A. 按照合同约定B. 从实际交付定金C. 按照签订之日D. 从双方口头约定(35)根据招标投标法的规定，招标人依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）日。A. 7B. 15C. 20D. 30(36)2010年5月23日甲建筑公司投标某施工项目，并与乙水泥厂约定，如果本公司在此次施工项目中标了，就决定购买乙水泥厂的水泥l000t，并为此交付了1万元定金。但是，甲建筑公司没有中标，也就没有去购买乙水泥厂的水泥。则（）。A. 这1万元定金归乙水泥厂所有B. 乙水泥厂应该返回给甲建筑公司2万元C. 乙水泥厂应该返回给甲建筑公司1万元D. 乙水泥厂应该返回给甲建筑公司5000元(37)2010年3月13日，甲施工企业向乙公司订购了10台自卸车，由于乙公司库存短缺，经甲同意，由丙公司代替乙交付2台。若丙公司交付的2台自卸车存在质量问题，则应当由（）承担违约责任。A. 乙向丙B. 乙向甲C. 丙向甲D. 丙向乙(38)根据工程建设国家标准管理办法的规定，下列工程建设国家标准属于强制性标准的是（）。A. 工程建设行业专用的有关安全、卫生和环境保护的标准B. 工程建设重要行业专用的试验、检验和评定方法等标准C. 工程建设重要行业专用的信息技术标准D. 工程建设重要的通用信息技术标准(39)根据生产安全事故报告和调查处理条例的规定，事故调查组应当自事故发生之日起（）日内提交事故调查报告。A. 7B. 15C. 30D. 60(40)某高层住宅工程结构设计合理使用年限50年，屋面防水为一级，设计使用年限l5年，工程于2008年8月5日竣工验收合格并交付使用，施工单位出具的质量保修书中有下列内容，其中不符合法律法规要求的是（）。 (41)根据建设工程质量管理条例的规定，监理工程师因过错造成重大质量事故的，吊销执业资格证书，（）年内不予注册。A. 8B. 7C. 6D. 5(42)根据建设工程安全生产管理条例的规定，施工单位应当在施工现场入口处设置明显的安全警示标志，该安全警示标志必须符合（）.A. 国家标准B. 地方标准C. 行业标准D. 企业标准(43)根据行政处罚法的规定，以下不属于行政处罚的是（）。A. 责令停产停业B. 撤职C. 行政拘留D. 吊销许可证(44)根据合同的成立是否必须采取一定形式为标准，可以将合同划分为（）。A. 要式合同与不要式合同B. 诺成合同与实践合同C. 格式合同与非格式合同D. 有偿合同与无偿合同(45)按照合同的约定，2010年1月1日业主应该向承包商支付工程款，但是却没有支付。2010年7月1日至8月1日之间，当地发生了特大洪水，导致承包商不能行使请求权。2010年l2月1日，承包商向法院提起诉讼，请求业主支付拖欠的工程款，2010年12月31日法院作出判决。则（）。(46)在我国境内从事建筑施工的某国外从业人员的儿子，今年l3周岁。依据其本国法律，尚属于无民事行为能力人，其在我国境内从事民事行为时，对其民事行为的认定，应（）。A. 认定为无民事行为能力B. 认定为限制民事行为能力C. 认定为属于完全民事行为能力人D. 由其国家的使领馆认定(47)生产经营单位的主要负责人未履行安全生产法规定的安全生产管理职责，并导致生产安全事故的发生受刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起（）年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。A. 8B. 7C. 6D. 5(48)甲公司与施工企业签订建筑材料买卖合同后，立即与生产厂家乙公司签订了购买合同。由于乙公司的资金短缺，无法保证向甲公司的供货，致使施工企业未能及时收到建筑材料而停工。则施工企业的损失应当由（）。A. 甲公司承担B. 乙公司承担C. 施工企业承担D. 甲公司和乙公司连带承担(49)甲、乙双方于2010年5月2213签订了一份买卖合同，在合同中约定甲方货到后乙方付款。在此期间甲公司听说乙公司的经营状况不好就中止了发货，但后经证实是谣传。则甲公司的行为属于（）。A. 违约行为B. 行使先履行抗辩权C. 行使不安抗辩权D. 行使同时履行抗辩权(50)某施工企业于2010年3月7日向钢材厂发函：“我司欲以3150元/t的价格购买50t+20螺纹钢，若有意出售请于2010年3月15日前回复。”钢材厂于2010年3月9日收到该信函，但由于公司放假，公司销售部经理于2010年3月10日才知悉信件内容。根据我国合同法的规定，施工企业发出的函件属于（）。A. 要约，于2010年3月7日生效B. 要约，于2010年3月9日生效C. 要约，于2010年3月10日生效D. 要约邀请，于2010年3月9日生效(51)2010年6月12日，A、B、C三家施工单位签订共同投标协议组成联合体，以一个投标人的身份投标，该联合体接到中标通知书后经认真测算发现该项目投标报价过低，决定放弃该项目。结果导致招标人重新招标、工程竣工日期后延。则下列关于联合体承担赔偿责任的说法中，正确的是（）。A. 由于尚未签订合同，招标人应当退还投标保证金B. 投标保证金超过实际损失，超过部分应当退还C. 损失超过投标保证金的部分，不再承担赔偿责任D. 损失超过投标保证金的部分，联合体各方仍应承担连带赔偿责任(52)根据刑法的规定，在执行期间，受刑人每月可以回家12天是指（）。A. 管制B. 拘役C. 有期徒刑D. 无期徒刑(53)某建设工程的承包人将工程进行了转包，导致实际施工人的工程款被拖欠。根据有关司法解释的规定，以下表述错误的是（）。A. 实际施工人只能以发包人为被告主张权利B. 实际施工人可以以转包人为被告起诉C. 人民法院可以追加转包人为本案当事人D. 发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任(54)根据法律是否规定一定名称并有专门规定为标准，合同可以分为（）。A. 双务合同与单务合同B. 有名合同与无名合同C. 有偿合同与无偿合同D. 诺成合同与实践合同(55)建造师执业资格制度遵循（）的原则。A. 分级管理、条块结合B. 分级别、不分专业C. 统一管理、条块结合D. 分级别、分专业(56)2010年6月13日世纪公司进行招标，经过投标评标最后华联建筑公司中标；在2010年7月5日世纪公司与华联公司签订了合同。则世纪公司应当在（）之前，将未中标投标人的投标保证金退还。A. 2010年7月20日B. 2010年7月10日C. 2010年7月5日D. 2010年6月28日(57)根据我国合同法的规定，建设工程合同属于（）。A. 实践合同B. 非要式合同C. 要式合同D. 无偿合同(58)建筑企业职工在施工中应当遵守有关生产的法律、法规和建筑行业安全规章、规程，不得违章作业；对于危及生命安全和身体健康的行为有权提出批评、检举和控告。该制度属于建设工程安全生产管理的（）制度。A. 安全生产责任B. 群防群治C. 安全生产教育培训D. 安全生产检查(59)要约一经承诺并送达于要约人，合同即告成立。则以下属于承诺的是（）。A. 招股说明书B. 中标通知书C. 投标书D. 拍卖公告(60)某建设工程项目的工期为28个月，工程合同价为6000万元.根据建筑工程施工许可管理办法的规定，建设单位开工前应当到位的资金不少于（）万元。 二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选、本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）(1)根据建设工程安全生产管理条例的规定，勘察单位的安全责任包括（）。A. 确保勘察文件的质量，以保证后续工作安全的责任B. 确保安全生产费用的有效使用C. 及时、如实报告生产安全事故D. 承担后果的责任E. 科学勘察，以保证周边建筑物安全的责任(2)根据民事诉讼法的规定，和解的适用情形包括（）。A. 执行前和解B. 未经仲裁和诉讼的和解C. 申请仲裁后和解D. 诉讼后和解E. 执行中和解(3)根据我国水污染防治法的规定，以下属于防止地表水污染具体规定的有（）。A. 在生活饮用水源地、风景名胜区水体、重要渔业水体和其他有特殊经济文化价值的水体的保护区内，不得新建排污口B. 禁止在水体清洗装储过油类或者有毒污染物的车辆和容器C. 禁止企业、事业单位利用渗井、渗坑、裂隙和溶洞排放、倾倒含有毒污染物的废水、含病原体的污水和其他废弃物D. 在无良好隔渗地层，禁止企业、事业单位使用无防止渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者存储含有毒污染物的废水、含病原体的污水和其他废弃物E. 禁止在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡堆放、存储固体废弃物和其他污染物(4)根据物权法的规定，物权主要包括（）。A. 抵押权B. 留置权C. 所有权D. 用益物权E. 担保物权(5)合同权利义务概括转移是指合同当事人一方将其合同权利义务一并转让给第三方，由该第三方继受这些权利义务。合同权利义务概括转移包括（）。A. 合同权利全部转让B. 合同权利义务全部转移C. 合同权利部分转让D. 合同义务全部转让E. 合同权利义务部分转移(6)调解的形式包括（）。 A. 民间调解B. 行政调解C. 法院调解D. 诉讼调解E. 仲裁调解(7)根据产品标识与标注规定对所有产品或者其包装上的标识必须真实，并符合（）要求。 A. 有产品质量检验合格证明B. 有中英文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址C. 应当在显著位置清晰地标明生产日期和安全使用期或者失效日期D. 根据产品的特点和使用要求，需要标明产品规格、等级、所含主要成分的名称和含量的用中文相应予以标明E. 使用不当，容易造成产品本身损坏或者可能危及人身、财产安全的产品，应当有警示标志或者中文警示说明(8)导致合同无效的原因有（）。 A. 一方以欺诈手段订立合同，损害国家利益B. 一方以胁迫手段订立合同，损害国家利益C. 以合法形式掩盖非法目的D. 违反法律、行政法规的一般性规定E. 损害社会公共利益(9)根据我国民事诉讼法的规定，为了保证案件审理的公正性，民事诉讼法规定了回避制度，以下人员在审理案件时与本案有利害关系，应当回避的有（）。A. 诉讼代理人B. 证人C. 翻译人员D. 鉴定人E. 勘验人(10)根据实施工程建设强制性标准监督规定，监督检查可以采取（）检查的方式。(11)用人单位与劳动者解除约定服务期的劳动合同，以下属于劳动者应当按照劳动合同的约定向用人单位支付违约金的情形有（）。(12)劳动争议仲裁原则是指劳动争议仲裁机构在仲裁程序中应遵守的准则，其是劳动争议仲裁的特有原则，反映了劳动争议仲裁的本质要求，主要包括（）。A. 一次裁决原则B. 强制原则C. 合议原则D. 诚实信用原则E. 公正原则(13)根据劳动法的有关规定，新建、改建、扩建工程的劳动安全卫生设施必须与主体工程同时（）。 A. 设计B. 竣工C. 施工D. 投人生产和使用E. 验收(14)根据行政诉讼法的规定，不予受理的行政案件有（）。(15)民事诉讼证据的种类包括（）。 A. 物证B. 视听资料C. 科学实验D. 证人证言E. 鉴定结论(16)根据我国合同法的规定，以下属于要约邀请的是（）。A. 拍卖公告B. 寄送价目表C. 招股说明书D. 商业广告E. 招标公告(17)根据民法通则的规定，以下属于委托代理的终止情形有（）。A. 代理期间届满或者代理事务完成B. 代理人死亡C. 作为被代理人或者代理人的法人终止D. 被代理人取得或者恢复民事行为能力E. 代理人丧失民事行为能力(18)根据工程建设项目施工招标投标办法的规定，将被作为废标处理的情形有（）。A. 无法定代表人授权的代理人签字的文件B. 未按规定的格式填写，内容不全的文件C. 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件D. 只有单位的盖章而没有法人代表盖章的文件E. 联合体投标未附联合体各方共同投标协议的(19)标准化法按照标准的级别不同，把标准分为（）。A. 国际标准B. 国家标准C. 行业标准D. 地方标准E. 企业标准(20)因为承包某工程项目需要，甲建筑工程公司与乙建材供应公司签订一份建材购销合同，合同约定：乙公司将位于某地仓库内的水泥100t卖给甲公司，单价为500 元t。同时双方又签订一份仓储合同，由乙公司负责为甲公司保管这批水泥直至该项目结束。某晚，乙公司的仓库遭雷击起火，在救火过程中甲公司的水泥被淋湿50t，工作人员将剩余的水泥清理出来堆放在院子中就各自回去睡觉了。夜里，天降暴雨，剩余50t水泥全被冲毁。根据我国合同法的规定，下列表述错误的是（）。A. 乙公司因不可抗力违约不应承担违约责任B. 乙公司应承担因救火被淋湿的50t水泥的赔偿责任C. 乙公司应承担因暴雨被冲毁的50t水泥的赔偿责任D. 乙公司应承担全部100t水泥的赔偿责任E. 乙公司不应承担因暴雨被冲毁的50t水泥的赔偿责任答案和解析一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）(1) :B(2) :D(3) :B(4) :B(5) :B(6) :D(7) :B(8) :C(9) :A(10) :D(11) :D(12) :C(13) :B(14) :B(15) :C(16) :B(17) :B(18) :C(19) :A(20) :C企业及其在外地设立的分支机构等从事生产、经营的纳税人，应当自领取营业执照之日起（30）日内，向税务机关申报办理税务登记（本解析由fut提供）(21) :B(22) :A(23) :C(24) :B(25) :D(26) :B(27) :B(28) :A选A，考的是连带责任。(29) :B(30) :C(31) :B(32) :A(33) :A(34) :B(35) :C(36) :C(37) :B(38) :D(39) :D(40) :D(41) :D(42) :A(43) :B(44) :A(45) :C(46) :B(47) :D(48) :A参见教材P135。本题考查的是对违约责任特殊承担方式的理解，本题的情况应当由甲公司承担施工企业的损失，甲公司同乙公司的纠纷，按照法律规定或者约定解决。(49) :A(50) :B(51) :D(52) :B(53) :A(54) :B(55) :D建造师管理体制遵循分级管理、条块结合原则。建造师执业资格制度遵循分级别分专专原则。D对。（本解析由中大网校学员提供）(56) :B招投标法：第五十七条招标人和中标人应当依照招标投标法和本条例的规定签订书面合同，合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。 招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。（本解析由爱青提供）(57) :C(58) :B(59) :B(60) :B二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选、本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）(1) :A, E(2) :B, C, D, E(3) :A, B, E(4) :C, D, E(5) :B, E(6) :A, B, C, E(7) :A, C, D, E(8) :A, B, C, E(9) :C,D,ECDE 2Z200000第209页规定 审判人员 书记员 翻译人员 鉴定人 勘验人与本案有利害关系应该回避（本解析由lationes提供）(10) :B, C, D(11) :A, B, C, D(12) :A,B,C(13) :A, C, D(14) :A, C(15) :A, B, D, E(16) :A, B, C, E(17) :A, B, C, E(18) :A, B, C, E(19) :B, C, D, E(20) :A,B,D,Emarket. Economic development zone, gathered a group of scientific and technological achievements into the small micro-enterprise, small, high technology content, from the point of view of innovation, creative in a particular area, or even unique, currently see no taxation, production, employment, innovation, the development of science and technology was al