基坑开挖施工合同.doc

精品文档基坑开挖工程施工合同发包方（甲方）： 中齐建设工程有限公司恩阳首座3#楼项目部 承包方（乙方）： 根据中华人民共和国合同法及有关法律法规规定，本着平等、互利、公平、诚信的原则，甲方将巴中市恩阳区恩阳首座3#楼工程基础的独立基础、承台、地梁、筏板、电梯基坑开挖施工承包给乙方，甲乙双方经协商一致，就该工程基础施工达成以下协议，以便双方共同遵守。一、 工程承包内容 为完成独立基础、承台、地梁、筏板、电梯基坑开挖工作所需用的施工机械设备、机具、人员、材料的准备（包括水磨钻），相关机械的进退及撤离、使用、维护，和上述未明示但实际完成的承包内容所需的辅助工序所包含的全部工作内容。二、 甲方责任与义务1、甲方负责基坑位的测量放线，完成施工场地平整、接通水电至施工现场，和对乙方提出相关工作的合理要求。2、甲方负责相关工程资料收集、整理及存档备案工作。三、乙方责任与义务1、严格按照甲方的要求和图纸进行施工和负责岩芯试件的取样。2、乙方负责自己施工人员的生产、安全及生活居住等事项，为参与该项目所有人购买意外伤害险，其费用包含在综合单价内。特别在施工中应严格遵守安全操作规程，乙方在施工期间机械和人员发生的安全事故及其经济、民事、刑事责任均由乙方自行全权负责，甲方不承担任何责任。3、服从甲方及相关人员的管理，保证按照工期计划和合同质量要求组织施工。4、乙方指派 为代表，协调处理解决施工过程中发生的相关事宜。5、乙方机械产生动力的柴油、气费用及机械设备的维护、维修费用，由乙方自理。6、乙方遵守项目部的所有规章制度及相关惩罚措施。四、工期 本合同签订后，乙方在20天内完成所有工作内容，若未完成所有工作内容，超出工期的应由乙方承担甲方的损失。五、工程质量、价款及支付方式1、本合同采用设计图纸上的平面尺寸，深度按实际深度进行计量计算，空压机开挖单价为170元/m3（包括土层、岩层）。水磨钻开挖单价为 340元/m。2、工程款支付方式为：基坑全部完工后，经甲方、监理、设计等相关部分组织验收合格后15天内，支付全部工程款的50，余下50在两个月后全部付清。甲方向乙方支付工程款时，若甲方要求乙方提供税票的，乙方应予以配合，但开具税票所产生的一切税应由甲方支付。六、工程验收 本基坑开挖工程通过甲方、监理、设计、质检、地勘、检测单位等技术部门组织验收，并达到合格要求。七、违约责任1、因乙方违规操作或设备故障等原因，造成返工、停工、延误工期或造成安全事故，所造成的损失由乙方承担；施工过程中，甲方发现乙方未按合同规定履行合约和不服从施工现场安排的，甲方可随时解除合同，并承担由此给甲方造成的一切损失。2、因甲方不能正常配合乙方施工，所造成的返工、停工、延误工期的，工期顺延并承担乙方的损失（特殊情况除外，如电力公司停电及其它不可抗拒的因素）。3、本合同自签订之日起生效，合同期限内任何乙方不履行合同义务和责任，应向守约方支付违约金。本合同违约金为合同总价款的10。4、合同期限内，若因不可抗力的因素导致返工、停工、工期延误或不能完全履行合同义务的，本合同自行终止，并互不承担责任及损失。八、安全责任 乙方应严格遵守项目部及相关安全管理规定，禁止违章作业、禁招60岁以上工人和带病的工人。若施工现场发生安全事故，其费用在一万元以内的由乙方负责。超过一万元的，扣除一万元后，甲方承担70，乙方承担30，并且乙方处理好一切后续工作。九、其他约定1、发生合同争议时，双方应及时协商解决；协商不成可向合同履行地人民法院提起诉讼。2、本合同未尽事宜，甲乙双方可协商并签订补充协议，补充协议经双方签字后与本合同具有同等法律效力。3、本合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份，协议经双方签字盖章后生效。双方履行完协议义务后，本合同终止。甲方代表： 乙方代