资质外借承诺书范文.doc

资质外借承诺书范文 资质外借承诺书XXXX公司鉴于我自行与联系了承包施工，但由于我个人不能与订立施工合同，你公司同意我以你公司名义与订立施工合同，即我借用你公司执照和资质施工，你公司对施工合同不承担任何责任，一切责任由我承担。 特承诺如下 1、由我履行施工合同中规定由你公司履行的所有义务，由我承担依法及施工合同规定由你公司应承担的所有责任。 你公司不承担任何义务和责任。 2、因该施工合同产生的一切事项均由我处理和承担。 3、如因该施工合同引发诉讼和仲裁，你公司可申请将我列为第三人参加诉讼或仲裁，并有我承担全部责任或连带责任。 施工合同仲裁条款对我有效。 4、我自愿向你公司缴纳诚信保证金元。 如我违反本承诺，保证金不予退还。 该保证金可用于抵偿应交给你公司的管理费和给你公司造成的损失费用。 5、如需要你公司开开据收款发票，开票时，我应向你公司缴纳票面金额%的管理费。 6、如我不需要你公司开据收款发票，你公司有权按施工合同价款的%提取管理费，并从保证金中自行扣除。 7、你公司如因借照经营受到处罚，所有经济损失视为我的债务，由我偿还、承担，可以从保证金中自行扣除。 8、因该工程使用你公司的公章及相关工程专用章，相关文件必须给你公司保留正文原件一份，否则你公司有权拒绝用章。 承诺人年月日承诺人身份证复印件不出借资质承诺书致随县农业局我单位在此郑重承诺不出借公司资质，若我方有违反此承诺，业主有权根据有关规定取消我公司中标资格。 特此承诺承诺人法定代表人或委托代理人xx年2月29日不更换项目经理承诺书致随县农业局我单位在此郑重承诺若我公司中标，承诺项目经理只承担本工程，若我方有违反此承诺，业主有权根据有关规定取消我公司中标资格。 特此承诺承诺人法定代表人或委托代理人xx年2月29日项目经理押证上岗承诺书致随县农业局我单位在此郑重承诺若我公司中标，项目经理将押证上岗。 若我方有违反此承诺，业主有权根据有关规定取消我公司中标资格。 特此承诺承诺人法定代表人或委托代理人xx年2月29日不违法转包不非法分包承诺书我单位在原阳县财政扶贫开发项目工程招标中若有幸中标，在这项工程实施过程中，我们除响应招标文件的所有条款，认真履行合同规定的各项义务，并郑重承诺在此项工程施工过程中，我单位一定科学计划、精心组织，确保工期和质量，并保证不违法转包、不非法分包中标工程，以及本单位资质保证不外借等承诺，并随时接受业主及其代表监督。 投标单位授权的代理人日期xx年7月5日建设工程资质借用承诺书XXXXXXXXX公司鉴于我自行与联系承包施工。 但由于我个人不能与发包单位订立施工合同，特向贵公司借用营业执照和资质施工，并以贵公司名义与发包单位订立施工合同，贵公司对施工合同不承担任何责任，一切责任由我承担。 为明确相关事项，特作承诺如下 1、由我履行施工合同中规定由贵公司履行的所有义务，由我承担依法由贵公司承担及施工合同规定由贵公司应承担的所有责任。 贵公司不承担任何义务和责任。 2、因该施工合同产生的包括但不限于安全责任、工程质量、农民工工资及工程进度等一切事项均由我处理和承担。 3、如因该施工合同引发诉讼和仲裁，贵公司可申请将我列为第三人参加诉讼或仲裁，并有我承担全部责任或连带责任。 如因我借用资质导致法院判决或者仲裁机构裁决贵公司承担清偿或者赔偿责任的，一切经济责任均由我本人承担，与贵公司无关。 公司已经向第三方支付的一切款项，均作为本人向贵公司的借款，贵公司有权立即要求本人清偿。 4、我自愿向贵公司缴纳诚信保证金元。 如我违反本承诺，保证金不予退还。 该保证金可用于抵偿应交给贵公司的管理费和给贵公司造成的损失费用。 5、如需要贵公司开据收款发票，开票时，我应向贵公司缴纳票面金额%的管理费。 6、如我不需要贵公司开据收款发票，贵公司有权按施工合同价款的%提取管理费，并从保证金中自行扣除。 7、贵公司如因借照经营受到处罚，所有经济损失视为我的债务，由我偿还、承担，可以从保证金中自行扣除。 8、本人承诺对外购买材料、租赁机械、模板、脚手、结算工人工资、欠款等均已个人名义，如果以公司名义对外发生任何经济往来、签订合同、出具条据等的一切法律责任由本人承担，同时向公司承担等额的违约金。 9、为了保证本人诚信履行上述承诺，本人请求担保人向贵公司提供担保，如果本人不履行上述债务，则由担保人向贵公司承担连带清偿责任。 承诺人担保人年月日资质使用承诺书甲方*乙方甲方系*，先后继承并重新核定了原“*公司”的4项资质，具体为*工程施工总承包一级、*专业承包一级、*工程专业承包一级、*专业承包一级资质。 为充分利用好甲方*、*两项专业承包一级资质，提高“两项资质”的利用效率，现乙方就使用甲方两项一级资质所做承诺如下 一、乙方主体须为*集团或集团公司内部子公司、分公司； 二、乙方使用甲方资质对外签订合同前必须提交资质借用申请，该申请由甲、乙双方主管领导签字审核后，方可对外签订承包承揽合同； 三、乙方向甲方借用资质前，乙方必须按照工程项目合同总价或投标总价的%向甲方缴纳风险保证金；该风险保证金用途为本承诺书第 5、 6、 7、 8、 9、 11、 12、 13、 14、15条违约赔偿的先行垫付，不足部分由乙方另行补足；如无上述违约情形，该保证金在承包承揽项目竣工验收后3年内返还，并不计利息。 四、乙方工程竣工后，其工程业绩由甲方继承； 五、乙方需维护甲方的信誉和形象，不做任何假冒、欺诈、侵权、损誉的事情，若发生此类事件，则甲方有权追究乙方的法律责任，并要求进行相关经济赔偿和处罚。 六、乙方不得以甲方的名义对外进行担保或从事与经营无关的活动； 七、乙方实施的项目，其合同义务、保险、税务、财务、银行、统计等事项由乙方自主办理并承担相应责任； 八、乙方在经营活动中，若出现安全事故等重大意外，均有乙方独立承担，甲方不承担一切法律责任； 九、乙方发生任何违法违规或违反本协议行为给甲方造成损失的，甲方有权追究乙方的法律责任并扣除其保证金； 十、甲方配合乙方提供承接工程项目或招投标所需的甲方资质证件，包括甲方营业执照、企业资质证书、安全生产许可证、组织机构代码证、税务登记证、开户证明等加盖公章资质证件复印件，必要时提供以上证书原件； 十一、甲方委派人员为乙方协助办理相关事务，其甲方委派人员的的食、住、行等费用全部由乙方负责； 十二、乙方以自己或甲方名义进行工程项目投标的过程中，乙方采取组织多家企业共同投标，且不能保证以甲方为主体时，甲方有权选择自行投标或与其他单位合作参与本工程及其他工程投标，其乙方所发生的一切费用由乙方承担； 十三、乙方在工程项目施工期间，必须自觉维护甲方的企业信誉，严格按照国家现行的施工技术规范和验收标准以及施工图纸进行施工，确保工程质量，安全施工，文明施工和按期完工，并按时发放工人工资，如发生质安事故或逾期交工等，一切经济损失以及建设方对上述问题追究甲方的一切责任均由乙方承担，需追究刑事责任的，也由乙方承担责任； 十四、由乙方施工的工程，其工程的保修由